2024版简易建设工程施工合同协议书

2024版简易建设工程施工合同协议书合同目录第一章：合同协议书概述1.1合同目的1.2合同范围1.3合同定义第二章：合同双方信息2.1甲方信息2.2乙方信息2.3双方代表及联系方式第三章：施工项目描述3.1项目名称与地点3.2施工范围与内容3.3施工标准与质量要求第四章：施工进度与工期4.1施工进度计划4.2工期要求与延期4.3工期变更程序第五章：合同价格与支付方式5.1合同总价5.2付款方式与时间表5.3价格调整机制第六章：材料与设备供应6.1材料供应责任6.2设备使用与维护6.3材料与设备的质量保证第七章：安全施工与环境保护7.1安全施工措施7.2环境保护措施7.3事故处理与责任第八章：合同变更与解除8.1变更条件与程序8.2解除条件与程序8.3变更与解除的影响第九章：违约责任9.1违约定义9.2违约责任承担9.3赔偿与违约金第十章：争议解决机制10.1争议解决方式10.2仲裁与诉讼程序10.3争议解决费用第十一章：其他条款11.1保密协议11.2知识产权归属11.3附加条款与补充协议第十二章：合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同续签与终止程序第十三章：签字栏13.1甲方签字13.2乙方签字13.3签订时间13.4签订地点合同编号：______第一章：合同协议书概述1.1合同目的本合同旨在规范甲方与乙方之间的建设工程施工合作，明确双方的权利、义务和责任，确保施工项目的顺利进行。1.2合同范围本合同涵盖的施工项目包括但不限于土建工程、装修工程、安装工程等，具体施工内容以双方确认的施工图纸和工程量清单为准。1.3合同定义本合同中使用的术语和定义如下：甲方：指委托施工的一方，即合同中的委托方。乙方：指承接施工任务的一方，即合同中的承包方。施工图纸：指由甲方提供或双方确认的施工项目设计图纸。工程量清单：指详细列出施工项目所需材料、人工及其他费用的清单。第二章：合同双方信息2.1甲方信息甲方名称：______甲方地址：______甲方代表：______联系方式：______2.2乙方信息乙方名称：______乙方地址：______乙方代表：______联系方式：______2.3双方代表及联系方式甲方代表：______联系方式：______乙方代表：______联系方式：______第三章：施工项目描述3.1项目名称与地点项目名称：______项目地点：______3.2施工范围与内容施工范围包括但不限于以下内容：土建工程：包括基础、主体结构等。装修工程：包括室内装修、外墙装饰等。安装工程：包括水电安装、暖通安装等。3.3施工标准与质量要求施工标准应符合国家相关建筑规范和标准，质量要求应达到合格标准，具体质量标准详见附件。第四章：施工进度与工期4.1施工进度计划乙方应按照甲方提供的施工进度计划执行施工任务，具体进度计划详见附件。4.2工期要求与延期施工总工期为______天，自合同签订之日起计算。如遇不可抗力因素，工期可相应顺延。4.3工期变更程序如因甲方原因导致工期延期，甲方应提前______天书面通知乙方，并协商解决延期事宜。如因乙方原因导致工期延期，乙方应承担相应的违约责任。第五章：合同价格与支付方式5.1合同总价本合同的总价格为人民币（大写）______元整（￥______元），该价格为固定总价，除合同另有约定外，不得调整。5.2付款方式与时间表甲方应按照以下付款方式支付工程款项：预付款：合同签订后______天内，甲方支付合同总价的______%作为预付款。进度款：按照施工进度，甲方分______次支付进度款，每次支付合同总价的______%。尾款：工程竣工验收合格后______天内，甲方支付剩余的______%尾款。5.3价格调整机制合同价格在以下情况下可进行调整：施工过程中发生设计变更，导致工程量增减。施工过程中遇到不可预见的特殊情况，导致成本增加。第六章：材料与设备供应6.1材料供应责任乙方应按照施工图纸和工程量清单的要求，采购合格的施工材料。6.2设备使用与维护乙方应确保施工设备符合安全使用标准，并定期进行维护和检查。6.3材料与设备的质量保证乙方应对所提供的材料和设备的质量负责，并在发现质量问题时及时更换或修复。第七章：安全施工与环境保护7.1安全施工措施乙方应严格遵守国家安全生产法规，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。7.2环境保护措施乙方在施工过程中应采取有效的环境保护措施，减少对环境的影响。7.3事故处理与责任如发生安全事故，乙方应立即采取措施防止事故扩大，并按照国家相关法律法规处理事故。因乙方原因导致的事故，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。第八章：合同变更与解除8.1变更条件与程序任何对合同内容的变更，必须经甲乙双方协商一致，并以书面形式确认。变更内容包括但不限于施工范围、施工标准、合同价格、工期等。8.2解除条件与程序合同可在以下情况下解除：一方严重违反合同条款，经另一方书面通知后在合理期限内未能纠正。因不可抗力因素导致合同无法继续履行，且该情况持续超过______天。8.3变更与解除的影响合同变更或解除后，双方应按照合同约定和相关法律法规处理后续事宜，包括但不限于工程款结算、材料设备处理、违约责任等。第九章：违约责任9.1违约定义违约是指合同一方未能履行或未能完全履行合同义务的行为。9.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于：支付违约金，违约金的数额为合同总价的______%。赔偿因违约给对方造成的直接经济损失。9.3赔偿与违约金赔偿和违约金的支付应在违约行为发生后______天内完成。第十章：争议解决机制10.1争议解决方式合同履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成时，可采取以下方式之一解决：提交至甲方所在地的仲裁委员会进行仲裁。向甲方所在地的人民法院提起诉讼。10.2仲裁与诉讼程序仲裁或诉讼期间，除争议部分外，合同的其他条款应继续履行。10.3争议解决费用争议解决过程中产生的费用，除仲裁或法院另有裁决外，由败诉方承担。第十一章：其他条款11.1保密协议双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密。11.2知识产权归属施工过程中产生的知识产权归甲方所有，除非双方另有约定。11.3附加条款与补充协议合同的附加条款和补充协议应以书面形式进行，并经双方签字确认。第十二章：合同生效与终止12.1合同生效条件本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件合同在以下情况下终止：施工项目完成并通过验收。合同被解除。双方协商一致同意终止合同。12.3合同续签与终止程序合同期满前，如双方有意续签合同，应提前______天提出续签意向，并在合同期满前完成续签手续。合同终止时，双方应按照合同约定进