施工合同样本范本

施工合同样本范本合同编号：__________合同双方：甲方：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为乙方提供施工服务，双方经协商一致，特订立本合同，以共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程工期：自__________之日起至__________日止。第二条施工费用2.1乙方同意支付甲方施工费用共计人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2甲方施工费用的支付方式如下：（1）合同签订后三个工作日内，乙方支付甲方施工费用的50%；（2）工程验收合格后，乙方支付甲方施工费用的剩余50%。第三条施工质量及标准3.1甲方应按照双方约定的施工内容、施工标准和要求进行施工。3.2甲方应保证施工质量，确保工程验收合格。3.3工程验收不合格的，甲方应负责无偿返工，直至工程验收合格。第四条工期延误4.1因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的违约责任。4.2因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第五条合同的变更和解除5.1合同变更或解除应经双方协商一致，并签订书面协议。5.2合同变更或解除后，甲方应按照变更或解除后的内容履行合同。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法从事施工活动。7.2双方应相互配合，共同完成工程的施工。7.3双方在合同履行过程中如需补充或修改，应签订书面协议。第八条合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方支付完毕全部施工费用后终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸及设计方案2.施工预算书3.施工计划及进度表4.施工材料及设备清单5.施工人员名单及资质证书6.工程验收标准及方法7.合同变更或解除协议8.争议解决仲裁协议二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定的施工内容、施工标准和要求进行施工，或施工质量不合格导致工程验收不合格的，视为甲方违约。2.甲方未按照约定的工期完成工程的，视为甲方违约。3.乙方未按照约定的时间支付施工费用的，视为乙方违约。4.双方未按照约定的方式解决争议，或违反国家相关法律法规的，视为违约。三、法律名词及解释：1.施工合同：双方为完成特定工程，约定相互权利义务的书面协议。2.甲方：指承担施工义务的一方。3.乙方：指承担支付施工费用的一方。4.施工费用：甲方为完成工程所需的全部费用。5.工程验收：双方对工程质量、工程量及施工标准的检查和评定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工进度延误的问题，应及时与甲方沟通，调整施工计划，确保工程按时完成。2.遇到施工质量问题，应立即停工，与甲方协商解决，必要时请专业机构进行鉴定，直至问题解决。3.遇到乙方支付施工费用不及时的问题，应及时提醒乙方，必要时依法追讨欠款。4.遇到合同争议，尝试友好协商解决，协商不成的，及时申请仲裁或向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目的中标单位与建设方之间的施工合同签订。2.适用于各类装修装饰工程项目的中标单位与