2024年项目承包合同协议例文（二篇）

第5页共5页2024年项目承包合同协议例文发包方（以下简称甲方）：法定代表人：身份证号码：____风险提示____：发包人的相对义务根据法律规定，发包人应承担办理所需许可、批准或备案的义务，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等，以及施工所需的临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。此外，发包人还需协助承包人办理施工所需的相关证件和批件。若因发包人未能及时完成前述许可、批准或备案，导致费用增加或工期延误，发包人应承担相应责任，并支付承包人合理的利润。承包方（以下简称乙方）：法定代表人：身份证号码：依据《民法典》及相关法律、法规，结合____省有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于《_____》（合同编号_____，以下简称“原合同”），甲乙双方就原合同中未尽事宜经充分协商，达成一致，特订立本补充协议。____一、工程概况____1.工程名称：2.工程地点：3.工程内容：4.工程承包方式：5.工程范围：____二、工程期限____计划开工日期：____年____月____日（以甲方下发的书面通知时间为准）。____风险提示____：关于实际竣工日期的规定工程经竣工验收合格后，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明。若因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收但不予签发工程接收证书的，则以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。若工程未经竣工验收，发包人擅自使用，则以转移占有工程之日为实际竣工日期。计划竣工日期：____年____月____日。工期总日历天数：____天。若工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致，以工期总日历天数为准。____三、合同价款及支付方式____1.暂估合同价款为____万元（人民币大写：_____）。暂估合同价款基于综合单价和暂估工程量计算（具体见工程量附件）。2.付款方式：按原合同相关条款执行。____四、补充协议的最终结算____补充协议所列工程量为暂估工程量，实际工程量以经甲方确认的为准，并按原合同计量条款执行。____五、质量标准及验收________风险提示____：工程质量未符合标准的归责因发包人原因导致工程质量未达到合同约定标准的，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工至工程质量符合合同约定的标准，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。工程质量严格遵循原施工合同执行。因工程质量问题造成的一切损失由乙方承担。乙方对承包范围内的工程质量负完全责任，并严格依照施工图设计、设计变更、图纸会审等设计文件要求施工。甲方将依据此及现场情况进行施工监督管理。____六、争议解决____1.本协议的订立、履行、解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。2.本协议是原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本协议与原合同相抵触之处，以本协议为准。3.因本协议签订、履行或与本协议有关的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向工程所在地的人民法院提起诉讼。____七、合同生效____本合同自_____起生效。____八、合同份数____本合同一式____份，每份均具有同等法律效力。发包人执____份，承包人执____份。发包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码：地址：编码：电话：传真：电子信箱：开户银行：账号：承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码：地址：编码：电话：传真：电子信箱：开户银行：账号：2024年项目承包合同协议例文（二）合伙人：_____(以下称甲方)合伙人：_____(以下称乙方)鉴于双方平等协商，就共同承包_____工程的事务，达成以下共识，以供各方遵守。一、合伙宗旨在合法合理的框架下，确保工程建设的顺利进行，旨在实现各方经济效益的最大化。二、合伙经营项目与范围合伙项目以_____公司中标合同所确认的项目内容及范围为依据；甲、乙双方共同承包的工程，将以_____公司的名义对外开展。三、合伙期限合伙期限将持续至合伙施工的项目完成，且各方的结算工作完毕。四、出资额、方式及比例1.甲方将以现金形式出资，金额为人民币____万元，占全部出资的____%作为启动项目的前期费用。2.乙方将以设备及当地协调工作作为出资，占____%的比例。五、盈余分配与债务承担1.盈余分配将基于各合伙人的出资额，按比例进行分配。2.若出现合伙债务，首先由合伙财产清偿；若合伙财产不足，各合伙人将依据出资比例承担债务。六、退伙条件合伙期间，如一方退伙将对合伙项目建设产生严重影响，不得单方面退伙；退伙需取得对方的同意，未经同意的退伙将对合伙造成的损失进行赔偿。七、权利与义务1.甲方为合伙期间的财务负责人，所有财务收入与支出需经甲方同意，同时甲方参与日常管理。2.乙方负责工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理。3.甲、乙双方共同决定合伙的重大事项。八、禁止行为1.所有合伙人需经全体同意，方可以合伙名义进行额外的业务活动。2.禁止合伙人在对合伙不利的情况下擅自退伙。九、合伙期满处理合伙期满，双方依据合伙协议进行结算，盈亏按比例共同承担和分配。十、纠纷解决合伙人之间如发生争议，应通过共同协商，以有利于合伙事业发展为原则寻求解决方案。协商无果时，可通过法律途径解决。十一、协议生效及补充1.本协议自各方签字后生效，各持一份。2.如有未尽事宜，双方将通过协商并制定补充协议。甲方(盖章)：_____