2024年不锈钢加工合同协议标准样本（二篇）

第2页共2页2024年不锈钢加工合同协议标准样本甲方（建设单位）：_____乙方（委托单位）：_____依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等相关法律法规，结合本工程的实际情况，甲乙双方经友好协商，订立如下合同，并共同遵守：一、工程概况：1.工程内容：不锈钢楼梯扶手，具体规格详见合同附件。2.工程造价：____元/米，预计施工面积约_____米，总造价约人民币____万元（具体以实际竣工验收数量为准）。3.付款方式：本合同签订生效后，甲方支付____%的预付材料款。材料款到账后，乙方开始施工。当工程安装进度达到____%时，甲方拨付安装工程总价款的____%。待工程安装完毕并验收合格后，甲方将余款一次性付清。二、合同工期：自拨款之日起，乙方须在____年____月____日之前完成本工程。如遇客观原因导致的延期开工、中途停工或窝工，经甲方认证后，工期可相应顺延。三、甲方责任：1.甲方应如期办理拨款结算。2.甲方将指派专人作为工地代表，对工程进度、质量及合同履行情况进行监督、检查和签证，并解决在施工中应由甲方解决的问题。四、乙方责任：1.乙方应确保工程质量，并按期完成工程。工程保修期为一年，保修期内出现非人为造成的质量问题，乙方负责免费维修或更换。人为损坏部分，由甲方承担维修费用。2.工程完工后，乙方应负责清理施工现场产生的垃圾和卫生。3.乙方将指派专人作为工地代表，负责施工现场的管理与联系工作，并参与工程验收。4.乙方不得无故拖延工期，每延期一天，需向甲方支付____元的罚款。若工程质量不符合规定标准，乙方应负责无偿维修及返工。五、质量验收：本工程的质量验收以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范及质量评定标准为依据，须达到合格标准。六、争议解决：在加工、安装、付款等事项中，如甲乙双方发生纠纷，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可依法向_____法院提起诉讼。七、合同效力：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效，待合同条款全部履行完毕后自行失效。八、备注：（此处可添加双方约定的其他事项）甲方（单位盖章）：_____乙方（单位盖章）：_____甲方代表签字：_____乙方代表签字：_________年____月____日____年____月____日2024年不锈钢加工合同协议标准样本（二）甲方：_____乙方：_____根据《中华人民共和国民法典》及相关法律的规定，甲、乙方按平等互利的原则，经友好协商一致，同意签定本合同。一、安装单位地址：_____二、材料：主材：不锈钢方管：(品牌、规格、厚度)_____不锈钢圆管：(品牌、规格、厚度)_____晾衣杆：(品牌、规格、厚度)_____挡雨瓦：(品牌、规格、厚度)_____辅材加厚，膨胀螺栓固定。乙方安装时必须通知甲方到场验收三、工程段造价及付款方式防盗窗为____元/(按实际面积结算)。实测面积_____总价_____(大写)_____。此总价包括材料、制作、安装、运费、配件等全部费用。甲方预付定金_____(大写)_____。工程完工后、乙方通知甲方当场验工，合格后七天内付清全部工程款。四、双方权利义务甲方：1、保证乙方场地、电力畅通、无障碍和上楼通道通畅。2、验收合格后按合同三条规定支付工程费用。乙方：1、按合同要求提供不锈钢材料，并安装牢固可靠2、确保按合同要求使用合格材料、并按行规保留空隙间距，并保证尺寸准确。3、施工中出现所有人身安全问题事故均有乙方自行负责。五、验收及违约责任及售后1、乙方上门安装日期_____每逾期____日应付总金额的千分之五计算。乙方安装完成后，即向甲方提出验收要求，甲方当场验收，甲方在乙方通知后七天内不验收、乙方可视同甲方验收工程质量合格。2、甲方未能按合同第三条规定时间付款，每逾期____日应付总金额的千分之五计算。3、保证____年内不开焊不生锈，质保期内免费维修、更换。六、附则1、合同期间发生纠纷、应先协商解决，协商不成可向人民法院提起