监理工程师之合同管理考试题库

监理工程师之合同管理考试题库

单选题（共60题）1、组织资格审查的第一步是（）。A.编制资格预审文件B.发售资格预审文件C.发布资格预审公告D.组建资格审查委员会【答案】A2、甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同()A.在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据B.直接具有强制执行的效力C.一定是不可撤销的合同D.若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据【答案】D3、下列招标项目中，不能采用最低评标价法评标的是（）。A.施工招标B.材料招标C.设备招标D.设计招标【答案】D4、某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以()为准。A.原总价B.原单价与工程量乘积之和C.新总价D.新单价与工程量乘积之和【答案】B5、资格审查方法分为合格制和有限数量制两种，两者的区别主要体现在（）。A.审查程序B.审查因素C.合格者数量限制D.审查标准【答案】C6、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交()A.索赔事件发生的原因和证据资料B.索赔的依据C.索赔意向通知D.索赔报告【答案】C7、（）在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。A.监理人员B.被授权的监理人员C.工程师D.被授权的工程师【答案】B8、根据FIDIC《施工合同条件》，“不可预见”的风险分配方式正确的是（）。A.“不可预见”指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险B.承包商在投标时将风险限制在“不可预见的”范围内C.业主获得的标价和施工方案中承包商已考虑不可预见的风险D.承包商因不可预见的物质条件遭受损失，有权提出工期和费用索赔，但不包括利润【答案】D9、（2019年真题）下列合同法律关系中，建筑材料可以成为合同客体的是（）。A.施工合同B.设计合同C.买卖合同D.勘察合同【答案】C10、（2015年真题）下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。A.建筑材料B.建筑设备C.勘察设计D.知识产权【答案】C11、建筑工程设计方案评标时，建筑专业专家不得少于技术和经济方面专家总数的（）A.1/2B.2/3C.1/4D.2/5【答案】B12、（）是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。A.行为B.权利C.义务D.事件【答案】A13、下列关于合同公证的说法中，正确的是()。A.合同公证只能确认合同的真实性B.合同公证由工商行政管理机关作出C.合同公证的效力只能限于国内D.经公证的合同，法律效力高于经过鉴证的合同【答案】D14、在设计施工合同履行过程中，关于承包人提交实施项目的计划说法正确的是（）。A.发包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划B.发包人应在专用条款约定的期限内批复C.批准的计划作为“合同进度计划”D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施【答案】C15、根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，在有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由（）安排人员负责安全保卫工作。A.发包人B.勘察人C.监理人D.项目施工单位【答案】A16、在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在()后签订。A.开标B.发出中标函C.提交履约保证D.开工【答案】C17、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是()。A.由发包人承担风险B.在合同中明确风险承担方C.由承包人承担风险D.由合同双方共担风险【答案】B18、依据《合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是()。A.约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金B.约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金（应该是过分高于）C.处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿【答案】B19、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人文件中最重要的是（）。A.承包人建议B.发包人要求C.工程进度计划D.设计文件【答案】D20、在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）A.投标文件没有按要求密封B.投标人在投标有效期内撤销投标C.中标人拒绝订立合同D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正【答案】A21、在NEC合同文本中，目标合同()。A.适用于签订合同时价格已经确定的合同B.适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同【答案】B22、关于建设工程施工准备阶段的合同管理中，发包人、承包人、监理人各自的义务和职责表述正确的是（）。A.移交施工场地是发包人的义务，以不影响单位工程的施工为原则B.建立完善的质量检查制度是承包人的义务，应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备兼职质量检查人员C.监理人未按时对承包人提出的施工进度计划作出批复或提出修改意见，则该进度计划视为未得到批准D.合同工期自开工通知中载明的开工日起计算【答案】D23、勘察设计招标文件内容不包括（）A.评标办法B.投标人须知C.合同条款及格式D.技术经济指标要求【答案】D24、关于地下工程防水混凝土的下列表述中哪一条是错误的？()A.抗渗等级不得小于P6B.结构厚度不应小于250mmC.裂缝宽度不得大于0.2mm且不得贯通D.迎水面钢筋保护层厚度不应小于30mm【答案】D25、依法必须招标项目，评标委员会成员人数组成应当至少为（）。A.三人以上单数B.四人以上C.五人以上单数D.七人以上单数【答案】C26、下列对测量婴幼儿头顶至臂长和身长叙述正确的是（）。A.被测婴幼儿脱去鞋帽株B.保留小数点后两位C.婴幼儿需站立测量D.婴幼儿头顶至臂长和身长分别对应于儿童的身高和坐高【答案】A27、由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是（）。A.否决其投标B.优先中标C.重新报价D.直接中标【答案】A28、（2019年真题）保证法律关系应当参加的主体至少有（）。A.保证人、被保证人B.保证人、被保证人、债权人C.被保证人、债权人D.保证人、债权人【答案】B29、依法必须招标项目，评标委员会成员人数组成应当至少为（）。A.三人以上单数B.四人以上C.五人以上单数D.七人以上单数【答案】C30、(2017年真题)根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义或内容矛盾时，优先解释的顺序是（）。A.投标函→合同协议书→通用合同条款B.投标函→通用合同条款→合同协议书C.合同协议书→投标函→通用合同条款D.合同协议书→通用合同条例→投标函【答案】C31、某设备采购合同履行中，卖方交付合同设备迟延3天，下列关于卖方迟延交付违约金的计收正确的是（）。A.迟交合同设备价格×0.5%×3B.迟交合同设备价格×0.5%×3/7C.迟交合同设备价格×0.5%D.合同价格×0.5%【答案】C32、某工程项目，承包人于2012年5月1日提交了工程竣工验收报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日参加验收的有关各方在验收记录上签字。承包人的竣工日期应确定为()A.5月1日B.5月15日C.5月25日D.5月28日【答案】A33、对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以()撤销。A.自行B.请求主管部门C.请求人民法院D.请求工商行政管理部门【答案】C34、材料设备采购合同的分类描述中，不正确的是（）。A.凭样品买卖的当事人应当封存样品B.试用买卖在试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为拒绝购买C.分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同D.建设工程材料设备采购合同的标的数量较大,一般都采用非即时买卖合同，【答案】B35、某工程项目招标采用经评审的最低投标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为（）。A.4850万元和5000万元B.4850万元和4850万元C.5150万元和5000万元D.5150万元和4850万元【答案】A36、某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车()。A.不用归还委托人B.归还委托人即可C.归还委托人，并应支付折旧费D.归还委托人，并应支付租赁费【答案】B37、下列关于最低投标价法评审原则说法不正确的是（）。A.最低评标价法是以投标报价为基数，考量其他因素形成评审价格，对投标文件进行评价的一种评标方法B.根据详细评审标准规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人C.经评审的投标价相等时，投标报价低的优先D.签署的合同中标价应采用评审价【答案】D38、（2018年真题）关于评标委员会的说法，正确的是（）。A.评标委员会成员的名单应当保密B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定【答案】A39、（2018年真题）根据《标准施工合同》，关于“暂列金额”的说法，正确的是（）。A.暂列金额未包括在签约合同价内B.暂列金额不可以计日工方式支付C.暂列金额可能全部使用或部分使用D.暂列金额应按合同规定全部支付给承包人【答案】C40、按照招标投标法实施条例的规定，投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的（）。A.1%B.2%C.3%D.5%【答案】B41、以下有关不可预见的物质条件，说法正确的是（）。A.是指承包商在工程实施中遇见的外界自然条件，不包括人为的条件B.不可预见的特质条件，包括地下和水文条件和气候条件C.因不可遇见的特质条件使承包商遭受损失，承包商有权提出工期索赔和费用索赔，但不能索赔利润D.因不可遇见的特质条件使承包商遭受损失，承包商有权提出工期索赔，但不能索赔费用和利润【答案】C42、英国NEC合同文本中，关于主要选项条款的说法，错误的有（）。A.适用于承包加酬金合同B.适用于综合单价计量承包C.适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定的情况D.适用于施工管理承包【答案】A43、根据《标准施工合同》，施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工属于（）。A.一定可以给予工期补偿B.可给予工期补偿C.可给予费用补偿D.一定可以补偿工期、费用补偿【答案】B44、适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物的评标方法是（）。A.最低投标价法B.综合评标法C.以设备寿命周期成本为基础的评标价法D.综合评估法【答案】C45、根据《标准施工总承包招标文件》，关于标准设计施工总承包合同说法正确的是（）。A.施工阶段的很多条款在用词与标准合同完全相同B.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同不同C.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同只在协议书相同D.设计施工总承包合同与标准施工合同的条款结构不一致【答案】A46、下列各项中，不属于设备采购合同采购的设备的是（）。A.发电机B.发动机C.塔式起重机D.钢【答案】D47、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列工作中不属于监理人义务的是()。A.协调工程项目的外部关系B.报送监理人员情况C.保守工程秘密D.协调合同管理工作【答案】A48、(2018年真题)根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人的责任的是（）。A.施工技术事故B.异常恶劣天气C.不可抗力D.因设计缺陷导致的设计变更【答案】A49、承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制度，尤其要做好（）的质量检查。A.工程隐蔽后B.工程隐蔽中C.工程隐蔽前D.竣工验收【答案】C50、根据《担保法》，关于保证的说法，错误的是（）。A.保证法律关系至少必须有三方参加B.对债权人而言，连带责任保证比一般责任保证更能保护其利益C.如果合同未约定保证方式，则按一般责任保证处理D.国家机关不能作为保证人【答案】C51、灭菌乳的质量检验项目包括（）。A.硝酸盐B.蛋白质和脂肪C.酸度和杂质D.非脂乳固体E.微生物【答案】A52、招标人和中标人应当在（）之日起（）之内，订立书面合同。A.中标通知书发出，15日B.中标通知书发出，30日C.中标通知书送达，15日D.中标通知书送达，30日【答案】B53、设计施工总承包合同订立合同时需要明确的内容，区段工程在通用条款中定义的是能单独接收并使用的（）。A.永久工程B.长期工程C.短期工程D.一般工程【答案】A54、FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是()A.争端裁决委员会由仲裁委员会指定B.争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担C.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为【答案】D55、按照施工合同示范文本规定，“发包人供应材料设备一览表”应当列在()中。A.协议书B.通用条款C.专用条款D.技术文件【答案】C56、FIDIC《施工合同条件》是以（）来划分不可抗力的后果责任。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.不可抗力事件发生的时点B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属D.承包商投标时能否合理预见【答案】D57、适用的条件较为特殊，有利于及早交货，但采购来源单一，缺少对价格的比选的采购方式是（）。A.招标选择供货商B.询价选择供货商C.直接向供货商订购D.服务采购【答案】C58、根据《标准设计施工总承包招标文件》，不属于设计施工总承包合同优点的是（）。A.可以缩短建设周期B.减少承包人的索赔C.固定工期、固定费用D.设计是最优方案【答案】D59、施工招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是()A.联合体投标没有提交联合体协议书B.投标工期长于招标文件中要求的工期C.投标保函金额少于招标文件的要求D.未详细说明使用专利施工的技术细节【答案】D60、设计施工总承包合同未用开工通知是由于（）收到开始工作通知后首先开始设计工作。A.工程师B.承包人C.分包人D.监理人【答案】B多选题（共45题）1、依据《担保法》的规定，关于定金的表述中，正确的有（）。A.收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金B.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的15％C.定金合同可以采用书面或口头形式，并在合同中约定交付定金的期限D.定金合同从约定交付定金之日生效E.给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金【答案】A2、设计施工总承包合同的订立中，对于发包人要求中错误导致承包人受到损失的后果责任，通用条款给出的选择有（）。A.无条件偿还条款B.无条件赔偿条款C.有条件赔偿条款D.无条件补偿条款E.有条件补偿条款【答案】D3、根据FIDIC《施工合同条件》，保证金在工程款颁发（）后分次返还。A.工程移交证书B.工程接收证书C.履约证书D.缺陷责任期终止证书E.工程保修书【答案】BC4、招标人向建设行政主管部门办理招标申请手续时，招标备案文件中应说明的内容有（）。A.招标工作范围B.计划工期C.对投标人的资质要求D.招标费用预算E.评标办法【答案】ABC5、质押可分为动产质押和权力质押，可以质押的权利有()。A.债券、存款单、仓单、提单B.汇票、支票、本票C.依法可转让的车辆D.依法可以转让的股权E.依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权【答案】ABD6、如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程因保险事件的损害时，正确做法有（）。A.保险公司按投保的保险金额所占百分比赔偿实际损失B.损失赔偿的不足部分由保险事件的风险责任方负责补偿C.永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担D.已完工工程损失由承包人承担E.施工设备和进场材料损失由保险公司承担【答案】BC7、以下有关FIDIC设计采购施工EPC合同条件，说明正确的是（）。A.项目风险大部分由业主承担B.采用成本加酬金计价模式C.工期固定D.业主采用比较宽松的管理方式，按里程碑方式支付E.业主通过严格竣工检验以保证工程完工的质量【答案】CD8、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人按合同约定应履行的职责有（）。A.按工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工进度计划B.负责办理施工场地临时道路占用的许可手续C.测设施工控制网并报监理人审批D.负责在施工现场建立完善的工程质量管理体系E.对深基坑工程和地下暗挖工程编制专项施工方案【答案】ACD9、某建设工程投保安装工程一切险，下列选项中属于安装工程一切险的责任范围的有（）。A.自然灾害B.施工机具失灵造成本身的损失C.爆炸D.票据的损失E.意外事故【答案】AC10、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程款支付管理说法正确的有（）。A.合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整B.设计施工总承包合同对预付款的规定与标准施工合同不同C.除专用条款另有约定外，工程进度付款按季支付D.合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金E.价格清单列出的任何数量仅为估算的工程量【答案】AD11、在合同订立前，合同主体相关各方应组织进行合同评审，合同评审主要包括（）。A.合法性、合规性评审B.必要性、可行性评审C.准确性、完整性评审D.与产品或过程有关要求的评审E.合同风险评估【答案】AD12、根据《建设工程设计合同（示范文本）》，下列关于建设工程设计合同生效和定金的说法中，正确的有()。A.设计合同经签字盖章后立即生效B.设计合同在支付定金后生效C.设计合同的定金为合同总价的20%D.设计人收到定金为设计开工的标志E.委托人不按约定支付定金应承担违约责任【答案】BCD13、关于投标预备会的说法，正确的有（）。A.投标预备会是法定的招标程序B.投标预备会上应进行招标工程交底C.投标预备会由工程监理单位组织召开D.投标预备会应澄清投标人提出的质疑E.投标预备会后投标人不得再提出质疑的问题【答案】BD14、(2018年真题)根据《标准施工合同》，关于监理人地位的说法，正确的有（）。A.监理人是受发包人委托的发包人代表B.监理人是受发包人聘请的管理人C.监理人属于施工合同履行管理的独立第三方D.监理人属于遵守发包人指示的发包人一方人员E.监理人是受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织【答案】B15、根据《标准设计施工总承包招标文件》，在项目实施过程中可能需要分包人承担部分工作，一般需要承担工作的分包人有（）。A.设计分包人B.施工分包人C.供货分包人D.监理分包人E.咨询机构【答案】ABC16、监理人对分包合同的管理工作包括()A.检查确认分包工程的施工质量B.审查、批准分包商的索赔C.向分包商发出变更指令D.审查分包商的资质E.计量确定分包商完成的工程量【答案】AD17、（2020年真题）合同法律关系的客体包括（）。A.当事人B.物C.行为D.权力E.智力成果【答案】BC18、甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》规定，下列关于转让的表述中正确的有()。A.合同主体不变，仍为甲乙公司B.转让必须征得乙公司同意C.丙公司只能对甲公司行使抗辩权D.甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任E.丙公司应承担与主债务有关的从债务【答案】B19、施工合同履行中，承包人采购的材料经检验合格后已在工程中使用，工程师后来发现材料不符合设计要求，则()A.承包人负责拆除B.承包人承担因此发生的费用C.发包人承担因此发生的费用D.延误的工期不予顺延E.已完成的工程应予计量支付【答案】ABD20、与我国《标准施工合同》相比，FIDIC《施工合同条件》的特点有（）。A.雇主对工程师的权力有明确的限制B.承包商对指定分包商的违约不承担责任C.对工程预付款的起扣点有明确的量化规定D.明确规定雇主不能接收存在缺陷的任何工程E.明确规定保留金分两次返还承包商【答案】AB21、根据《标准施工招标文件》，招标人需重新招标的情形有（）。A.招标人在投标截止日前对招标文件内容做出修改B.至投标截止时间共有2家单位投标C.开标时发现所有投标人报价均高于标底D.评标委员会成员中有投标人的近亲E.所有投标人的投标经评标委员会评审后均被否决【答案】B22、标准施工合同签订合同时签约合同价内尚不确定的款项包括（）。A.暂估价B.暂列金额C.费用和利润D.签约合同价E.质量保证金【答案】ABC23、材料采购招标中，材料评标总价包含（）。A.出厂价B.运输费C.缺漏项加价D.技术、商务偏差加价E.安装费【答案】ABCD24、对于发包人负责提供主材料和工程设备的包工部分包料承包方式，应在专用条款内写明材料和工程设备的（）等。A.名称B.规格C.数量D.价格E.时间【答案】ABCD25、九部委材料合同文本的构成包括（）。A.供货要求B.价格清单C.承包人建议书D.商务和技术偏差表E.中标材料质量标准的详细描述【答案】AD26、下列关于建设工程设计合同履行管理说法正确的有（）。A.设计人的项目负责人应按合同约定以及发包人要求负责组织合同工作的实施B.基准日之后，原版本的法律法规发生重大变化的，不予修正C.发包人应提前7天向设计人发出开始设计的通知D.发包人接收设计文件之后，可以由设计人自行审查E.设计费用实行发包人签证制度【答案】AC27、依据《中华人民共和国担保法》的规定，（）不能作为保证合同的担保人。A.幼儿园B.学校C.医院D.银行E.企业【答案】ABC28、非营利法人包括（）。A.事业单位法人B.社会团体法人C.基金会法人D.机关法人E.基层群众性自治组织法人【答案】ABC29、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师的地位和权力的说法。正确的有（）。【相关知识点新教材已删除】A.工程师可以行使施工合同中规定的权力B.除非承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力作出限制C.工程师应当以雇主的名义作出指示D.工程师在施工合同履行期间独立工作E.工程师属于雇主人员【答案】ABD30、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程如（），必须编制专项施工方案，并应组织专家论证、审查。A.深基坑工程B.地下暗挖工程C.高大模板工程D.高空作业工程E.深水作业工程【答案】ABC31、关于确定中标人及签订合同的描述正确的有（）。A.国有资金占控股地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人B.评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1～3人C.招标人可以确定评标委员会提出的中标候选人名单以外的投标人为中标人D.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人E.中标人无正当理由拒签合同，招标人可以取消其中标资格【答案】ABD32、建设工程设计如果委托监理，监理人的（）应在专用合同条款中指明。A.监理单位名称B.监理范围C.职责权限D.专业监理工程师信息E.总监理工程师信息【答案】BC33、建设工程施工招标确定中标人后，合同协议书中有关工期的内容应包括()。A.开工日期B.竣工日期C.施工期D.合同工期总日历天数E.合同工期总工作天数【答案】ABD34、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，因不可抗力事件导致的下列损失中，应由发包人承担的包括()。A.工程本身的损失B.承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失C.工程的人员伤亡损失D.工程停工损失E.承包人的施工机械损失【答案】AB35、除专用合同条款另有约定外，发包人应在规定时间内，将发包人代表的姓名、（）等书面通知勘察人。A.职务B.年龄C.授权范围D.联系方式E.授权期限【答案】ACD36、与平行发包或陆续发包方式相比，对发包人而言，建设项目总承包模式的优点是（）。A.合同责任明确，简化了管理的工作内容B.采用固定工