钢结构安装作业分包协议：2024年格式

钢结构安装作业分包协议：2024年通用格式本合同目录一览1.定义与术语解释1.1合同双方1.2钢结构安装工程1.3工程分包商1.4总包商1.5施工场地1.6工程质量1.7工程进度1.8工程安全1.9合同金额1.10付款方式1.11违约责任1.12争议解决1.13合同的生效、变更与终止1.14法律适用与争议解决2.钢结构安装工程范围与要求2.1工程分包内容2.2工程分包标准2.3工程分包质量要求2.4工程分包技术要求2.5工程分包安全要求3.工程分包商的义务与责任3.1分包商资质要求3.2分包商人员要求3.3分包商施工设备要求3.4分包商施工组织要求3.5分包商工程质量保证3.6分包商工程进度保证3.7分包商工程安全保证3.8分包商工程资料提交4.总包商的权利与责任4.1总包商对分包工程的监督与管理4.2总包商对分包商施工进度的协调4.3总包商对分包商工程质量的检查4.4总包商对分包商工程安全的监管4.5总包商对分包商违约行为的处理5.施工场地与施工条件5.1场地的提供与验收5.2施工条件的要求与保障5.3施工场地的变更与调整6.工程质量的检查与验收6.1工程质量检查的标准与方法6.2工程验收的程序与要求6.3工程验收不合格的处理7.工程进度的协调与控制7.1工程进度计划的制定与提交7.2工程进度的监督与检查7.3工程进度延误的处理8.工程安全的管理与保障8.1安全生产责任的划分8.2安全生产措施的制定与实施8.3安全事故的处理9.合同金额与支付方式9.1合同金额的确定9.2付款的条件与期限9.3付款的数额与方式9.4发票的开具与提交10.违约责任与违约赔偿10.1违约行为的界定10.2违约责任的承担10.3违约赔偿的计算与支付11.争议解决的方式与程序11.1争议的解决方式11.2争议解决的程序11.3争议解决的时间限制12.合同的生效、变更与终止12.1合同的生效条件12.2合同的变更程序12.3合同的终止条件与处理13.法律适用与争议解决13.1合同适用的法律13.2争议解决的法院或机构13.3法律变更的影响14.其他条款14.1合同的保密条款14.2合同的不可抗力条款14.3合同的附加条款第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1合同双方1.2钢结构安装工程钢结构安装工程指的是在甲方提供的施工场地内，按照合同约定的工程范围和技术要求，由乙方负责进行的钢结构安装作业。1.3工程分包商工程分包商是指与总包商签订分包合同，负责完成总包商承包的某一施工范围内的工作的法人或其他组织。1.4总包商总包商是指在建设工程项目中，承担全部或大部分施工任务的法人或其他组织，负责整个工程项目的施工管理和协调。1.5施工场地施工场地是指甲方提供给乙方进行钢结构安装作业的地点。1.6工程质量工程质量是指钢结构安装工程满足设计文件、技术规范和验收标准的能力。1.7工程进度工程进度是指钢结构安装工程按照合同约定的时间表和进度计划完成的程度。1.8工程安全工程安全是指在钢结构安装工程施工过程中，确保人员伤亡和财产损失得到有效控制，符合国家安全生产法律法规的要求。1.9合同金额合同金额是指双方约定的乙方完成钢结构安装工程所需支付的金额。1.10付款方式付款方式是指双方约定的支付合同金额的具体方式，包括支付时间、支付金额和支付方式等。1.11违约责任违约责任是指一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定时，应承担的违约责任。1.12争议解决争议解决是指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。1.13合同的生效、变更与终止合同的生效、变更与终止是指合同在符合法律法规、双方约定和合同约定条件下的生效、变更和终止。1.14法律适用与争议解决本合同适用中华人民共和国法律。如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。第八条施工场地与施工条件8.1场地的提供与验收甲方应按照合同约定，向乙方提供具备施工条件的施工场地。乙方对场地进行验收，确认场地符合施工要求后开始施工。8.2施工条件的要求与保障甲方应确保施工场地内的水、电、通讯等基础设施满足乙方施工需要。如施工场地内的基础设施不符合施工要求，甲方应负责整改。8.3施工场地的变更与调整如因特殊情况需要变更或调整施工场地，甲乙双方应协商一致，并签订补充协议。第九条工程质量的检查与验收9.1工程质量检查的标准与方法工程质量检查应按照国家标准、行业标准和甲乙双方约定的标准进行。检查方法包括现场检查、验收、试验等。9.2工程验收的程序与要求工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收在工程进度达到70%时进行，最终验收在工程完成后进行。验收合格后，甲方应向乙方支付合同约定的工程款。9.3工程验收不合格的处理如工程验收不合格，乙方应按照甲方的要求整改，并重新验收。如再次验收仍不合格，乙方应承担因此产生的费用，并支付违约金。第十条工程进度的协调与控制10.1工程进度计划的制定与提交乙方应根据工程特点和合同约定的工期，制定详细的工程进度计划，并提交给甲方。10.2工程进度的监督与检查甲方应监督乙方的施工进度，确保工程按照进度计划进行。如乙方进度延误，甲方有权要求乙方支付违约金。10.3工程进度延误的处理如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。如因甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担相应的责任。第十一条工程安全的管理与保障11.1安全生产责任的划分乙方应按照相关法律法规和合同约定，负责施工过程中的安全生产。甲方应协助乙方进行安全生产管理。11.2安全生产措施的制定与实施乙方应制定施工安全生产措施，并组织实施。甲方应对乙方的安全生产措施进行监督。11.3安全事故的处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规和合同约定处理。甲方应协助乙方处理安全事故。第十二条合同金额与支付方式12.1合同金额的确定合同金额根据工程量清单、工程单价和合同约定的工程范围确定。12.2付款的条件与期限付款条件为工程进度达到约定的比例，甲方应按照约定的期限向乙方支付工程款。12.3付款的数额与方式付款数额为合同约定的工程款，付款方式为银行转账或其他双方约定的方式。12.4发票的开具与提交乙方应按照甲方要求，向甲方开具合法的发票。第十三条违约责任与违约赔偿13.1违约行为的界定违约行为是指一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定。13.2违约责任的承担违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。13.3违约赔偿的计算与支付违约赔偿金额根据乙方违约程度、损失程度和合同约定计算，并由乙方支付。第十四条其他条款14.1合同的保密条款双方应对合同内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。14.2合同的不可抗力条款不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。如发生不可抗力，双方应协商解决。14.3合同的附加条款本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订附加条款，作为本合同的组成部分。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程量清单附件2：工程单价表附件3：施工图纸附件4：施工组织设计附件5：安全生产措施方案附件6：工程进度计划附件7：付款申请表附件8：验收报告附件9：安全事故报告附件10：违约金计算公式附件1：工程量清单详细要求：工程量清单应详细列出乙方应完成的钢结构安装工程的所有项目和工程量，包括钢材规格、数量、重量等。附件2：工程单价表详细要求：工程单价表应列出各项工程的单价，包括人工费、材料费、机械使用费等。附件3：施工图纸详细要求：施工图纸应包括钢结构安装工程的详细设计图纸，包括结构图、安装图、节点图等。附件4：施工组织设计详细要求：施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、施工人员配置、施工材料供应计划等。附件5：安全生产措施方案详细要求：安全生产措施方案应包括安全生产管理制度、安全生产措施、安全事故应急预案等。附件6：工程进度计划详细要求：工程进度计划应详细列出工程各阶段的开始和结束时间，以及乙方应完成的工程内容。附件7：付款申请表详细要求：付款申请表应包括付款申请的理由、付款金额、付款时间等。附件8：验收报告详细要求：验收报告应包括工程验收的结果、验收合格的标准、验收中发现的问题及整改要求等。附件9：安全事故报告详细要求：安全事故报告应包括安全事故的基本情况、事故原因、事故处理结果等。附件10：违约金计算公式详细要求：违约金计算公式应详细列出违约金的计算方法和计算公式。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照合同约定的时间、质量、安全标准完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。示例说明：如果乙方未能在约定的工期内完成工程，甲方可以要求乙方支付合同金额5%的违约金。2.乙方使用不符合合同约定的材料、设备进行施工，甲方有权要求乙方拆除不合格工程，重新施工，并支付因此产生的费用。示例说明：如果乙方使用了低于合同约定的钢材等级，甲方可以要求乙方拆除不合格的钢结构，重新采购符合约定的钢材进行安装，并支付由此产生的费用。3.乙方未按照合同约定的付款时间、数额、方式支付工程款，甲方有权拒绝支付乙方相应的工程款。示例说明：如果乙方未能在约定的时间内支付工程款，甲方可以拒绝支付乙方的工程款，直到乙方支付完毕为止。4.甲方未按照合同约定提供施工场地、基础设施、施工图纸等，导致乙方无法正常施工，乙方有权要求甲方支付违约金。示例说明：如果甲方未能在约定的时间内提供施工图纸，导致乙方无法按照进度进行施工，乙方可以要求甲方支付合同金额3%的违约金。说明三：法律名词及解释：1.钢结构安装工程：指在建筑物、构筑物或其他结构上，安装钢结构构件、部件和系统的工作。2.总包商：指在建设工程项目中，承担全部或大部分施工任务的法人或其他组织，负责整个工程项目的施工管理和协调。3.分包商：指与总包商签订分包合同，负责完成总包商承包的某一施工范围内的工作的法人或其他组织。4.违约金：指一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定时，应承担的违约责任。5.不可抗力