2024年土方工程承包合同标准范文（二篇）

第3页共3页2024年土方工程承包合同标准范文建设（发包）单位：_____（简称甲方）施工（承包）单位：_____（简称乙方）甲方作为单位，依据《中华人民共和国民法典》之相关规定，并基于双方在平等、自愿、互利及诚实信用的原则下，甲方特将世博工程项目的基础土方工程任务委托予乙方进行承包。双方就相关事宜经充分协商达成一致，特订立本合同，并承诺共同严格遵守。一、项目概况1.工程名称：_________________________________________2.工程地点：_________________________________________二、工程范围：具体涵盖以下土方工程（包括但不限于机械挖土、_____土、掏桩缝等）。三、工期合同约定的工期为____年____月____日至____年____月____日，总日历天数依据合同约定执行。在工程施工过程中，除非遭遇不可抗力因素或甲方变更计划、施工图纸等导致施工受阻的情况，否则工期不予顺延。四、工程价格与支付条款土方工程量以_____m³为准，综合单价按/立方米计算（此价格已全面包含乙方施工期间土方工程涉及的所有费用，如协调、弃土、税收等，为一次性包干价，施工期内不予调整）。工程挖运结束后，经甲方验收合格，将以现金方式结账付款。1.乙方需在土方工程结束后，向甲方提供由税务机关认可的税务发票作为结算依据，否则甲方有权拒绝支付款项。五、工程量本合同约定的土方工程量为_____m³。六、质量要求1.乙方在土方开挖（含挖土、_____土等）过程中，所有施工工序必须严格遵循项目部的施工质量要求执行。2.所有施工工序需经过甲方项目部、监理、建设单位及相关人员的检查验收合格，并同意进入下一道工序后，甲方方可签字确认。3.若因乙方原因导致工程返工，乙方需无条件按甲方要求迅速处理，并对因此给甲方造成的损失承担相应的赔偿责任。4.乙方必须在____年____月____日前完成退土工作，否则将按每日____元的标准进行罚款。七、甲方责任甲方应依据合同约定按时支付工程款项。八、乙方责任1.乙方需服从甲方的监督、指挥和管理。2.乙方应按施工图纸及甲方的指导进行施工，确保工程质量和进度。3.乙方应确保施工安全，文明施工。合同生效前，乙方需向甲方缴纳安全风险保证金____元。施工期间若发生安全事故导致甲、乙双方人员或第三方伤亡、财产损失，乙方需自行承担全部责任。工程完成后，如乙方未发生安全事故，甲方将如数退还安全风险保证金。九、其他条款1.违约金：因甲方原因终止合同的，甲方需支付乙方违约金____元；因乙方原因终止合同的，乙方需支付甲方违约金____元。2.乙方承担施工中工伤事故的全部责任。3.双方可就未尽事宜协商一致后订立补充条款或协议，该补充条款或协议与本合同具有同等法律效力。4.双方发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向潢川县人民法院提起诉讼。5.本合同自双方签字盖章之日起生效，正本一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（公章）：_____乙方（公章）：_____法定代表人（签字）：_____法定代表人（签字）：_________年____月____日____年____月____日2024年土方工程承包合同标准范文（二）发包人（以下简称甲方）与承包人（以下简称乙方）经双方协商一致，特订立以下条款，双方必须严格遵守并执行。一、承包项目本项目涉及工程地块的土方开挖、运输及平整工作。二、承包方式本工程采用包挖、包运、包平整的方式，严禁转包。三、承包价格土方开挖及运输的单价为每立方米3元（石砂）。四、工期要求乙方需按照图纸要求尺寸进行开挖，自指定月日起开始施工，并在规定天数内完成基地土方的挖、运、填及整平工作，所有作业均需符合图纸要求。五、质量与施工要求1.基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等必须严格符合设计图纸的要求，偏差需控制在施工规范允许的范围内。2.水沟和排水设施的设置需满足位置、尺寸和标高的设计要求。3.回填土前，应彻底清除草皮、杂物并排除积水，回填过程中需分层夯实，确保夯实后的密实度达到设计要求。4.土方挖完后，需经设计、建设（监理）、公司、质监站等单位的联合检查，确认符合要求后方为合格；否则，乙方需承担整修、返工的费用。六、安全要求1.开工前，乙方应对工人进行安全思想教育和安全注意事项的交底，并做好相关记录。2.施工过程中，乙方需严格遵守土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项，否则由此引发的安全事故，责任由乙方承担。3.乙方应遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。4.开挖的土方应按指定地点堆放，确保施工道路畅通无阻。5.在雨季施工时，需特别关注边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。6.如发现地下水或预埋管道、电缆线等，乙方应及时报告工地负责人，并采取相应的排水防水和其他措施。七、结算方式本工程采用现金支付形式，待开挖完成且经验收合格后，甲方需在次日结清工程款。本协议书同时适用于店面承包、建房承包、果园承包及渔业承包等多种合同类型。八、仲裁与调解双方约定，如发生劳动争议或经济纠纷，同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解处理。本协议书自双方签字盖章之日起生效，至工程款结清后自然失效。本协议书一式两份，甲、乙双方各执一份。单位工程负责人（甲方）：_____承包班组长（乙方）：_____联系电话：_____联系电话：_____二、发包工程的注意事项发包人可将建设工程中的勘察、设计、施工等不同工作任务分别发包给具有相应资质的勘察人、设计人、施工人，并签订承包合同。这种发包方式有利于吸引更多承包商参与竞争，提升工程质量。然而，发包人需注意以下几点：1.不得将应当由一个承包单位完成的建设工程肢解成若干部分发包给多个承包单位。此举易导致施工现场秩序混乱、责任不清，严重影响工程质量。同时，肢解发包往往与违法行为相关联，因此法律明确禁止