2024建筑施工合同的效力确认

合同编号：__________鉴于甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建筑施工事宜，经充分协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条合同金额2.1本工程的合同总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2甲方应按照本合同约定的付款方式及时向乙方支付合同价款。第三条合同工期3.1合同约定的工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。3.2乙方应当按照约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，甲方有权按约定向乙方追究违约责任。第四条质量标准4.1乙方应按照国家标准、行业标准和地方标准进行施工，保证工程质量。4.2工程验收合格后，乙方应承担工程质量保修责任，保修期限按照相关法律法规规定执行。第五条甲方义务5.1甲方应按照合同约定及时向乙方支付价款。5.2甲方应提供施工所需的相关证件和资料，并保证其真实、合法、有效。5.3甲方应协助乙方解决施工过程中的有关问题，确保工程顺利进行。第六条乙方义务6.1乙方应按照合同约定的工期完成工程。6.2乙方应保证工程质量，不得使用不合格的建筑材料、构配件和设备。6.3乙方应遵守国家法律法规，严格按照安全施工规定进行施工，确保施工安全。第七条合同价款的支付方式7.1甲方支付合同价款的方式如下：（1）合同签订后____天内，甲方支付合同总金额的____%；（2）工程进度达到____%时，甲方支付合同总金额的____%；（3）工程验收合格后，甲方支付合同总金额的____%。7.2甲方支付价款时，应出具相应的付款凭证。第八条违约责任8.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。8.2乙方未按照约定工期完成工程，甲方有权按约定向乙方追究违约责任。8.3甲方未按照约定支付价款，乙方有权拒绝继续施工。第九条争议解决9.1本合同的解释和履行均适用中华人民共和国法律。9.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕合同价款之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项：1.仔细阅读并理解合同的全部条款，确保双方对合同内容有清晰的理解和共识。解决办法：在签订合同前，甲方和乙方应仔细阅读合同文本，如有疑问或需要解释的地方，应及时提出，由双方共同协商解决。2.确认合同双方的身份和资格，确保合同主体合法有效。解决办法：甲方和乙方应在合同中明确各自的法定名称和代表人，并在签订合同前提供相关的营业执照、资质证书等证明材料，以证明其合法的合同主体资格。3.明确合同中的工程范围、工程量和质量标准，避免因模糊不清导致的争议。解决办法：在合同中详细描述工程的具体范围、工程量和质量标准，包括工程的设计要求、施工标准、材料要求等，并由双方共同确认。4.注意合同中的付款条款和工期要求，确保合同的履行和支付的公平合理。解决办法：甲方和乙方应明确约定付款的时间、方式和比例，以及工期的时间限制和违约责任，确保双方的权益得到保障。5.关注合同中的违约责任和争议解决条款，明确违约行为和相应的法律后果。解决办法：在合同中明确约定违约行为的情形和违约责任的具体承担方式，以及争议解决的途径和程序，包括协商、调解、仲裁或诉讼等。法律名词及名词解释：1.建筑施工合同：是指甲方委托乙方进行建筑施工，乙方接受委托并按照约定的条件进行施工的合同。2.甲方：是指委托乙方进行建筑施工的一方，通常是项目的业主或开发商。3.乙方：是指接受甲方委托进行建筑施工的一方，通常是建筑公司或施工单位。4.工程概况：是指工程的名称、地点、规模和内容等基本信息。5.合同金额：是指双方约定的工程总价款。6.工期：是指双方约定的完成工程的时间限制。7.质量标准：是指工程的质量要求和标准，包括材料、施工工艺和工程效果等。8.违约责任：是指一方违反合同约定应承担的法律责任，包括违约金、赔偿损失等。9.争议解决：是指双方在履行合同过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的程序。应用场合：1.适用于甲方为建筑项目业主或开发商，乙方为建筑公司或施工单位之间的建筑施工合同。2.适用于各类建筑工程项目，包括住宅、商业、工业等类型的建筑施工。3.适用于工程范围包括但不限于土建、装修、安装、绿化等施工内容。4.适用于工程地点位于中华人民共和国境内。补充条款：1.工程变更条款：双方同意，如因设计变更、工程量增减等原因导致工程变更时，应及时协商确定变更内容和相应的合同价款调整。2.不可抗力条款：双方同意，因不可抗力因素（如自然灾害、社会事件等）导致工程无法正常进行时，双方应协商解决，并根据情况调整工期和合同价款。3.保密条款：双方同意，在合同履行过程中，对于对方的商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。4.环保条款：双方同意，施工过程中应遵守国家环保法规，采取有效措施保护环境，防止污染。5.安全文明施工条款：双方同意，施工过程中应遵守国家安全生产法规，确保施工安全，遵守文明