商品房施工合同协议书_第1页
商品房施工合同协议书_第2页
商品房施工合同协议书_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

商品房施工合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！

商品房施工合同协议书

甲方（开发商）：__________

乙方（施工单位）：__________

鉴于甲方为开发商，拥有位于__________（地址）的_______（项目名称）项目的开发权；鉴于乙方为具备相应资质的施工单位，愿意承担该项目的施工任务。为了明确双方的权利义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、工程概况

1.1工程名称：_______（项目名称）

1.2工程地点：__________（地址）

1.3工程规模：_______层，总建筑面积_______平方米

1.4工程预算：人民币_______元整（大写：_________________________元整）

二、工程内容

2.1乙方按照甲方的要求和国家相关法规、标准、规范，完成建筑物的土建、安装、装修等施工任务。

2.2乙方应保证施工过程中的工程质量，确保工程安全，按时完成施工。

三、合同价格及支付

3.1双方确认，本合同总价为人民币_______元整（大写：_________________________元整）。

3.2甲方支付乙方工程进度款，具体支付方式和进度按照双方约定的《工程进度款支付办法》执行。

3.3工程验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款。

四、工期

4.1乙方应按照双方约定的工期完成施工，总工期为_______个月。

4.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。

五、质量标准

5.1乙方应严格按照国家相关法规、标准、规范进行施工，确保工程质量。

5.2工程验收不合格的，乙方应负责返工，直到验收合格为止。

六、甲乙双方的权利和义务

6.1甲方应按照约定提供施工场地，办理相关手续，支付工程款，组织工程验收。

6.2乙方应按照约定进行施工，保证工程质量，按时完成施工，接受甲方和有关部门的检查和监督。

七、违约责任

7.1乙方如未按照约定完成施工，应承担违约责任，向甲方支付违约金。

7.2甲方如未按照约定支付工程款，应承担违约责任，向乙方支付违约金。

八、争议解决

8.1对于本合同的履行，如发生争议，双方应友好协商解决。

8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部工程款之日终止。

9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（开发商）：__________

乙方（施工单位）：__________

签订日期：_______年_______月_______日

这是小编精心编写

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论