建设工程总承包施工协议书2024年

建设工程总承包施工协议书2024年合同目录第一章：总则1.1合同目的1.2适用范围1.3基本原则第二章：合同主体2.1甲方（发包方）信息2.2乙方（总承包方）信息2.3双方权利与义务第三章：工程概况3.1工程名称与地点3.2工程内容与范围3.3工程质量标准第四章：合同价格与支付4.1合同总价4.2付款方式4.3付款条件第五章：工程进度与工期5.1工程进度计划5.2工期调整5.3进度报告第六章：材料与设备6.1材料供应责任6.2设备供应责任6.3材料与设备的质量要求第七章：工程变更与索赔7.1工程变更程序7.2索赔条件7.3索赔程序第八章：质量与安全8.1质量管理8.2安全管理8.3质量与安全事故处理第九章：合同担保与保险9.1履约担保9.2工程保险9.3担保与保险的变更第十章：知识产权与保密10.1知识产权归属10.2保密义务10.3违约责任第十一章：分包与转包11.1分包管理11.2转包限制11.3分包与转包的法律后果第十二章：违约责任12.1违约行为12.2违约责任12.3赔偿计算第十三章：合同的生效、变更、解除与终止13.1合同生效13.2合同变更13.3合同解除与终止第十四章：合同签订与备案14.1合同签订程序14.2合同签订的签到方、签到时间、签订地点14.3合同备案要求第一章：总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程项目中的权利、义务和责任，确保工程顺利实施。1.2适用范围本合同适用于由甲方发包、乙方总承包的建设工程项目。1.3基本原则本合同的签订、履行、变更、解除和终止，均应遵循平等互利、诚实信用的原则。第二章：合同主体2.1甲方（发包方）信息甲方名称：，地址：，法定代表人：______。2.2乙方（总承包方）信息乙方名称：，地址：，法定代表人：______。2.3双方权利与义务甲方有权监督工程进度和质量，乙方应按合同约定完成工程建设。甲方应按时支付工程款项，乙方应保证工程质量满足约定标准。第三章：工程概况3.1工程名称与地点工程名称：，地点：。3.2工程内容与范围工程内容包括但不限于土建、安装、装修等，具体范围详见附件。3.3工程质量标准工程质量应符合国家及行业相关标准，具体要求详见附件。第四章：合同价格与支付4.1合同总价本合同总价为：（金额大写：）。4.2付款方式甲方应按照以下方式支付工程款项：预付款：合同签订后______日内支付总价的______%；进度款：根据工程进度按月支付，每月______日前支付上月完成工程量______%的款项；竣工款：工程竣工验收合格后______日内支付至总价的______%；质保金：总价的______%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性支付。4.3付款条件乙方应提供相应的工程进度报告和发票，甲方在收到上述文件后______日内完成款项支付。第五章：工程进度与工期5.1工程进度计划乙方应根据甲方要求制定详细的工程进度计划，并报甲方审批。5.2工期调整如因不可抗力或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延。乙方应及时通知甲方，并提出调整方案。5.3进度报告乙方应每月向甲方提交工程进度报告，报告应包括已完成工程量、下月计划等内容。第六章：材料与设备6.1材料供应责任乙方负责采购工程所需材料，并保证材料质量符合合同要求。6.2设备供应责任乙方负责提供施工所需设备，并保证设备性能满足施工需求。6.3材料与设备的质量要求所有材料和设备应符合国家及行业相关质量标准，具体标准详见附件。第七章：工程变更与索赔7.1工程变更程序工程变更应由甲方提出，乙方应在收到变更通知后______日内提出变更建议书，经甲方审批后实施。7.2索赔条件乙方在遇到合同约定的索赔条件时，应在事件发生后______日内提出索赔申请。7.3索赔程序甲方在收到索赔申请后______日内给予答复，双方应协商确定索赔金额和支付方式。第八章：质量与安全8.1质量管理乙方应建立完善的工程质量管理体系，确保工程质量符合国家标准和合同约定。8.2安全管理乙方应遵守国家安全生产法规，制定并执行工程安全管理制度，确保施工安全。8.3质量与安全事故处理如发生质量或安全事故，乙方应立即采取措施防止损失扩大，并及时通知甲方。事故责任由责任方承担。第九章：合同担保与保险9.1履约担保乙方应在合同签订前向甲方提供履约担保，担保金额为合同总价的______%。9.2工程保险乙方应为工程投保建筑工程一切险和第三方责任险，保险费用由乙方承担。9.3担保与保险的变更担保和保险条款如需变更，应经甲方书面同意，并按照相关法律法规办理。第十章：知识产权与保密10.1知识产权归属工程实施过程中产生的知识产权，除另有约定外，归甲方所有。10.2保密义务双方应对合同内容及在合同履行过程中获知的商业秘密和技术秘密负有保密义务。10.3违约责任违反知识产权或保密义务的一方，应赔偿对方因此遭受的一切损失。第十一章：分包与转包11.1分包管理乙方如需分包部分工程，应事先征得甲方书面同意，并确保分包方具备相应资质。11.2转包限制未经甲方书面同意，乙方不得将工程转包给第三方。11.3分包与转包的法律后果乙方转让或分包后，仍应对合同的履行承担全部责任。第十二章：违约责任12.1违约行为违约行为包括但不限于逾期交付、工程质量不符合约定标准、未按合同约定支付款项等。12.2违约责任承担违约方应赔偿对方因违约行为所遭受的直接损失和间接损失。12.3赔偿计算违约赔偿金额根据实际损失、合同约定及有关法律规定计算。第十三章：合同的生效、变更、解除与终止13.1合同生效条件本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。13.2合同变更程序合同变更应经双方协商一致，并以书面形式确认。13.3合同解除与终止条件合同可在双方协商一致或符合合同约定及法律规定的情况下解除或终止。第十四章：合同签订与备案14.1合同签订程序合同签订应按照甲方规定的程序进行，包括但不限于合同审核、签字盖章等。14.2合同签订的签到方、签到时间、签订地点合同由甲方和乙方授权代表于______年______月______日在______签订。14.3合同备案要求合同签订后，乙方应在______日内将合同副本提交给甲方，由甲方负责合同备案。多方为主导时的，附件条款及说明附件一：多方合作协议合作定义与目的1.1本合作协议旨在明确多方在建设工程项目中的合作方式、权利义务及责任分担。1.2合作目的是通过多方共同努力，确保工程顺利实施，达成共赢。合作方资格与责任2.1各方应具备相应的资质和能力，并在协议中明确其资格。2.2各方应根据其在项目中的角色和职责，承担相应的责任。合作内容与范围3.1合作内容包括但不限于资金投入、技术支持、施工管理等。3.2合作范围应根据项目的实际情况和各方的协商结果确定。合作管理机制4.1应建立多方参与的项目管理团队，负责项目的日常管理和决策。4.2项目管理团队的组成、职责和工作程序应由各方协商确定。风险与收益分配5.1项目风险应由各方共同评估，并根据各自贡献合理分担。5.2项目收益应根据各方的投资比例、风险承担等因素合理分配。附件二：多方参与的工程变更与索赔管理工程变更管理1.1工程变更应由项目管理团队提出，并经各方协商一致后实施。1.2工程变更的审批流程、实施细则和责任归属应明确。索赔条件与程序2.1索赔条件应包括但不限于设计变更、施工条件变化、不可抗力等。2.2索赔程序应包括索赔的提出、审核、协商和解决。索赔处理与责任3.1索赔事件应由项目管理团队负责处理，并及时通知各方。3.2索赔责任应根据事件的原因和各方的责任比例确定。附件三：多方参与的合同担保与保险合同担保1.1各方应根据其在项目中的角色和责任，提供相应的履约担保。1.2担保的形式、金额和期限应由各方协商确定。工程保险2.1应为工程投保包括但不限于建筑工程一切险、第三方责任险等。2.2保险的选择、投保人和受益人应根据项目需要和各方协商确定。担保与保险的变更3.1担保和保险条款如需变更，应经项目管理团队审核，并经各方同意。3.2变更后的担保和保险条款应以书面形式确认，并通知各方。附件四：多方参与的合同转让与分包管理合同转让1.1各方在未经其他方书面同意前，不得将合同权利义务转让给第三方。1.2合同转让的条件、程序和法律后果应明确。分包管理2.1分包工程应由项目管理团队负责管理，并确保分包方具备相应资质。2.2分包的条件、程序和责任应由各方协商确定。转让与分包的法律后果3.1合同转让或分包后，原合同方仍应对合同的履行承担连带责任。3.2转让与分包的法律后果应根据相关法律规定和合同约定处理。附件五：多方参与的合同生效、变更、解除与终止合同生效1.1合同自各方授权代表签字盖章之日起生效。1.2合同生效的条件和程序应符合相关法律规定。合同变更2.1合同变更应经项目管理团队审核，并经各方协商一致后实施。2.2合同变更的条件、程序和法律后果应明确。合同解除与终止3.1合同可在各方协商一致或符合合同约定及法律规定的情况下解除或终止。3.2合同解除与终止的条件、程序和法律后果应明确。附件六：多方参与的合同争议解决争议解决机制1.1争议应首先通过协商解决，协商不成时可提交仲裁或诉讼。1.2争议解决的程序、方式和地点应由各方协商确定。仲裁与诉讼2.1各方同意将合同争议提交至______仲裁委员会进行仲裁。2.2如选择诉讼方式解决争议，各方同意由合同签订地的人民法院管辖。争议解决的费用3.1争议解决过程中产生的费用，除仲裁或诉讼费用外，由各方根据责任比例分担。通过上述附件条款及说明，为多方参与的建设工程项目提供了全面的合作框架和管理机制，确保项目的顺利实施和高效管理。附件及其他补充说明一、附件列表：附件一：多方合作协议附件二：工程变更与索赔管理附件三：合同担保与保险附件四：合同转让与分包管理附件五：合同生效、变更、解除与终止附件六：合同争议解决附件七：工程进度计划表附件八：工程质量标准及验收标准附件九：工程安全管理制度附件十：环境保护措施及应急预案二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于未按照合同约定的时间、质量或数量完成工程任务，逾期支付合同款项，违反保密协议等。违约行为的认定应基于合同条款、实际履约情况及相关证据，由项目管理团队初步认定，并可由仲裁或法院最终裁定。三、法律名词及解释：履约保证金：指为确保合同履行，一方预先支付给另一方的一定金额的保证金。不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。连带责任：指多方合作中，一方违约时，其他方需共同承担违约责任的情形。仲裁：指合同双方在争议发生时，提交给仲裁机构进行裁决的一种解决方式。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：争议发生时，各方应首先通过友好协商解决。协商不成时，可请求相关行业调解机构介入调解。调解无效时，各方可依据合同约定向仲裁机构申请仲裁，或向有管辖权的法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜：合同自各方授权代表签字盖章之日起生效，需办理批准、登记等手续的，自手续完备之日起生效。合同变更应经各方协商一致，并以书面形式确认。合同可在协商一致或符合合同约定及法律规定的情况下解除或终止。合同终止后，各方应按照合同约定和法