交房逾期合同模板_第1页
交房逾期合同模板_第2页
交房逾期合同模板_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

交房逾期合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！

标题：交房逾期合同模板

尊敬的业主（以下简称甲方）：

您好！感谢您对我们房地产开发商（以下简称乙方）的信任与支持。在此，我们为您提供一份交房逾期合同模板，以便在发生交房逾期情况时，双方能够参照此合同协商解决。请您仔细阅读以下合同内容，并根据您的实际情况进行修改和完善。

一、合同背景

1.甲方与乙方于____年____月____日签订《商品房买卖合同》（以下简称主合同），约定甲方购买乙方开发的位于____市____区____路的____号楼____单元____室的商品房（以下简称标的房产）。

2.合同约定甲方应于____年____月____日交付标的房产，但截至目前，乙方尚未按照约定交付标的房产。

二、逾期交付违约金

1.乙方应按照主合同约定的交付时间交付标的房产。如乙方逾期交付，应向甲方支付违约金。

2.违约金计算方式如下：

（1）逾期交付天数不足15天的，按购房款总额的0.05%计算；

（2）逾期交付天数超过15天但不足30天的，按购房款总额的0.1%计算；

（3）逾期交付天数超过30天的，按购房款总额的0.5%计算。

3.乙方应在逾期交付之日起至实际交付之日止，按本合同第2条第2款约定的违约金计算方式，向甲方支付违约金。

三、逾期交付责任

1.乙方逾期交付标的房产的，应承担相应的违约责任，向甲方支付违约金。

2.乙方应保证标的房产的质量符合国家相关法律法规及行业标准，如因质量问题导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

四、合同的解除和终止

1.如乙方逾期交付标的房产超过3个月，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金。

2.如甲方逾期支付购房款超过3个月，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付违约金。

五、争议解决

1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他约定

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的交付日期届满之日止。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

请您根据以上合同内容，

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论