园林建设工程施工合同范本2024年

园林建设工程施工合同范本2024年合同目录第一章：合同总则1.1合同目的1.2合同适用范围1.3合同解释及适用法律第二章：合同当事人2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息2.3双方代表及联系方式第三章：工程概况3.1工程名称及地点3.2工程规模及主要建设内容3.3工程质量标准第四章：工程进度及工期4.1工程进度计划4.2工期要求4.3工期延误处理第五章：合同价款及支付方式5.1合同总价及计价方式5.2预付款及进度款支付5.3工程结算及支付第六章：材料与设备供应6.1材料供应责任6.2设备供应责任6.3材料与设备质量要求第七章：工程变更与索赔7.1工程变更程序7.2工程变更费用7.3索赔处理第八章：工程质量与验收8.1质量保证措施8.2工程验收标准8.3验收程序第九章：安全生产与环境保护9.1安全生产责任9.2环境保护措施9.3事故处理第十章：知识产权及保密10.1知识产权归属10.2保密义务10.3侵权责任第十一章：合同变更与解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件11.3变更与解除程序第十二章：违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3赔偿范围第十三章：不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力通知13.3不可抗力后果第十四章：合同生效及其他14.1合同签订方14.2签订时间14.3签订地点14.4合同生效条件14.5其他补充条款第一章：合同总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在园林建设工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。1.2合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方承担的园林建设工程的施工及相关服务。1.3合同解释及适用法律本合同的解释应遵循合同文字的通常含义，适用法律为中华人民共和国法律。第二章：合同当事人2.1甲方基本信息甲方名称：；地址：；法定代表人：；联系电话：。2.2乙方基本信息乙方名称：；地址：；法定代表人：；联系电话：。2.3双方代表及联系方式甲方代表：；联系电话：。乙方代表：；联系电话：。第三章：工程概况3.1工程名称及地点工程名称：；工程地点：。3.2工程规模及主要建设内容工程规模：；主要建设内容包括但不限于：。3.3工程质量标准工程质量应符合国家及行业相关标准，具体标准详见附件一。第四章：工程进度及工期4.1工程进度计划工程进度计划详见附件二。4.2工期要求工程总工期为______天，自开工之日起计算。4.3工期延误处理如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任；如因甲方原因导致工期延误，甲方应给予乙方相应补偿。第五章：合同价款及支付方式5.1合同总价及计价方式合同总价为：元，计价方式为：。5.2预付款及进度款支付甲方应在合同签订后______天内支付预付款，金额为合同总价的______%。5.3工程结算及支付工程竣工验收合格后，甲方应在______天内支付剩余款项。第六章：材料与设备供应6.1材料供应责任乙方负责提供施工所需的材料，并保证材料质量。6.2设备供应责任乙方负责提供施工所需的设备，并保证设备的正常运行。6.3材料与设备质量要求材料与设备应符合国家及行业相关质量标准，具体标准详见附件三。第七章：工程变更与索赔7.1工程变更程序任何工程变更均需甲方书面申请，经乙方审批后方可执行。7.2工程变更费用工程变更导致的价款调整应由双方协商确定。7.3索赔处理索赔事件应由受损方提出，并提供相应证据，索赔处理应遵循公平、合理的原则，由双方协商解决。以上为合同前七章的详细内容，后续章节待续。第八章：工程质量与验收8.1质量保证措施乙方应采取必要的质量保证措施，确保工程质量符合合同约定的标准。8.2工程验收标准工程验收应按照国家及行业相关标准执行，具体标准详见附件四。8.3验收程序工程竣工后，乙方应提前通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后______天内组织验收。第九章：安全生产与环境保护9.1安全生产责任乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工安全。9.2环境保护措施乙方在施工过程中应采取有效措施，减少对环境的影响。9.3事故处理如发生安全事故或环境污染事件，乙方应立即采取措施，并及时通知甲方。第十章：知识产权及保密10.1知识产权归属工程中产生的知识产权归甲方所有，乙方应予以尊重。10.2保密义务乙方应对合同履行过程中知悉的甲方商业秘密予以保密。10.3侵权责任如乙方侵犯甲方知识产权，应承担相应的法律责任。第十一章：合同变更与解除11.1合同变更条件合同变更需双方协商一致，并以书面形式确认。11.2合同解除条件合同可在满足约定条件后由任何一方提出解除。11.3变更与解除程序合同变更或解除应遵循合同约定的程序。第十二章：违约责任12.1违约情形违约情形包括但不限于未按合同约定履行义务、延迟支付款项等。12.2违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3赔偿范围赔偿范围包括因违约造成的直接损失和间接损失。第十三章：不可抗力13.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害、战争、政府行为等不可预见、不可避免且不可克服的事件。13.2不可抗力通知一方因不可抗力不能履行合同时，应及时通知对方。13.3不可抗力后果因不可抗力导致合同不能履行的，受影响一方不承担违约责任。第十四章：合同生效及其他14.1合同签订方甲方：；乙方：。14.2签订时间本合同签订时间为：______年______月______日。14.3签订地点本合同签订地点为：______。14.4合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.5其他补充条款双方可根据实际情况，对合同内容进行其他补充。以上为合同后七章的详细内容，合同正文至此结束。多方为主导时的，附件条款及说明一、附件条款概述在多方为主导的园林建设工程施工合同中，本附件条款及说明旨在明确多方参与情况下的具体操作流程、责任分配及协调机制。本附件条款与主合同具有同等法律效力，一旦签署，即成为合同不可分割的一部分。二、多方参与的定义及构成2.1多方参与定义多方参与指的是在园林建设工程施工过程中，除甲方和乙方外，还可能涉及其他参与方，如设计方、监理方、材料供应商等。2.2多方参与方的构成2.2.1设计方：负责提供工程施工图纸及相关技术文件。2.2.2监理方：负责监督工程质量、进度和安全。2.2.3材料供应商：负责提供符合合同要求的材料。2.2.4其他参与方：根据工程需要可能涉及的其他相关方。三、多方协调机制3.1协调会议3.1.1定期召开多方协调会议，讨论工程进展、问题及解决方案。3.1.2会议由甲方或监理方召集，各方代表参加。3.2信息共享3.2.1建立信息共享平台，确保各方及时获取工程相关信息。3.2.2各方应保证提供信息的准确性和及时性。3.3决策机制3.3.1重大事项决策应通过多方协商一致。3.3.2决策结果应以书面形式记录，并由各方代表签字确认。四、责任与义务4.1设计方责任4.1.1提供准确、完整的设计图纸和技术文件。4.1.2及时响应施工过程中的技术问题。4.2监理方责任4.2.1监督工程质量、进度和安全，确保符合合同要求。4.2.2定期向甲方报告工程进展情况。4.3材料供应商责任4.3.1提供符合合同要求的材料，并保证材料质量。4.3.2按时供应材料，确保不影响工程进度。4.4其他参与方责任4.4.1根据各自职责，配合完成工程任务。4.4.2遵守合同约定，承担相应的责任。五、工程变更及索赔5.1工程变更5.1.1工程变更应由甲方提出，并经多方协商一致。5.1.2变更内容、价款调整及工期影响应明确记录。5.2索赔处理5.2.1索赔事件应由受损方提出，并提供相应证据。5.2.2索赔处理应遵循公平、合理的原则，由多方协商解决。六、质量保证与验收6.1质量保证6.1.1各方应采取必要措施，确保工程质量符合合同要求。6.1.2质量保证措施应记录在案，并由各方代表签字确认。6.2工程验收6.2.1工程验收应由监理方组织，多方参与。6.2.2验收结果应记录在验收报告中，并由各方代表签字确认。七、安全生产与环境保护7.1安全生产7.1.1各方应遵守安全生产法律法规，确保施工安全。7.1.2发生安全事故时，应立即采取措施，并报告甲方及监理方。7.2环境保护7.2.1各方应采取有效措施，减少施工过程中对环境的影响。7.2.2违反环境保护规定，应承担相应的法律责任。八、合同争议解决8.1争议解决方式8.1.1合同争议应首先通过协商解决。8.1.2协商不成时，可请求第三方进行调解。8.1.3调解无效时，可提交至合同约定的仲裁委员会进行仲裁。8.1.4如仲裁未能解决争议，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、合同生效及其他9.1合同生效9.1.1本附件条款自多方签字盖章之日起生效。9.1.2本附件条款与主合同具有同等法律效力。9.2其他补充条款9.2.1多方可根据实际情况，对本附件条款进行补充。9.2.2补充条款应以书面形式确认，并由多方代表签字。以上为多方为主导时的园林建设工程施工合同附件条款及说明，旨在确保工程顺利进行，明确各方权利与义务，促进合同的顺利执行。附件及其他补充说明一、附件列表：工程图纸和技术规格说明书工程进度计划表工程质量标准和验收程序材料和设备供应清单及规格工程变更申请和批准流程索赔通知和处理流程安全生产和环境保护措施知识产权和保密协议不可抗力事件通知和处理流程合同变更和解除申请表格多方协调会议记录样本信息共享平台操作指南决策记录和签字样本二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于：未按合同约定的时间和质量标准完成工程任务。未按时支付合同款项。违反合同中规定的保密义务。未经同意擅自变更工程内容。未能提供必要的协助或信息，导致工程延误或无法进行。违约行为的认定应由合同各方协商确定，或由监理方根据合同条款及实际情况进行判定。三、法律名词及解释：合同价款：指合同中约定的，乙方完成合同约定工程内容应得的全部报酬。工程进度：指工程实施过程中各阶段完成情况的记录，包括但不限于材料供应、施工进度等。工程变更：指在合同执行过程中，因设计、施工条件变化等原因，对原合同内容进行的调整。工程验收：指工程完成后，由甲方或监理方对工程质量、完成度等进行的检查和确认。安全生产：指在工程施工过程中，采取的预防措施和应急措施，以保障人员安全和工程安全。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：协商：合同各方首先应通过友好协商解决争议。调解：如协商不成，可请求第三方进行调解。仲裁：如调解无效，可提交至合同约定的仲裁委员会进行仲裁。诉讼：如仲裁未能解决争议，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜：合同生效条件：合同自各方签字盖章之日起生效。变更程序：合同变更需经各方协商一致，并以书面形式确认。解除程序：合同可在满足约定条件后由任何一方提出解除，需提前通知对方，并以书面形式确认。合同终止后事宜：合同终止后，各方应按