二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1297

二级建造师考试《法规》题库100题含答案」297

L题型：多选题

根据我国《民事诉讼法》，需要保全证据的情况有（）。

A当事人申请

B法院依职权

C证据可能灭失

D证据以后难以取得

E证据非常重要

答案

A,B,C,D

2.题型：单选题

招标人资格预审文件或招标文件的发售期不得少于（）日。

A5

B10

C15

D20

答案

A

3.题型：单选题

《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，在危险性较大的分部分项工程

施工前编制专项方案,对于建筑工程实行施工总承包.起重机械安装拆卸工程实行分

包的项目，其分包工程的专项方案（）.

A必须由施工总承包单位组织编制

B必须由专业承包单位组织编制

C可以由专业承包单位组织编制

D可以由监理单位组织编制

答案

C

4.题型：单选题

下列民事行为中，属于民事法律行为的是（）。*

A投标人之间相互约定抬高投标报价

B投标人在提交投标文件截止日前撤回了投标文件

C施工人员按照低于强制性国家标准的合同要求进行施工

D承接分包工程的建筑公司将专业工程再分包

答案

B

5.题型：多选题

施工单位的。等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培

训I，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

A垂直运输机械作业人员

B安全生产管理人员

C起重信号

D安装拆卸工

E爆破作业人员

答案

A,C,D,E

6.题型：单选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的

是（）。

A编制安全技术措施及专项施工方案

B审查安全技术措施及专项施工方案

C报告安全生产事故隐患

D承担建设工程安全生产监理责任

答案

A

解析

工程监理单位的安全责任：（一）对安全技术措施或专项施工方案进行审查；

（二）依法对施工安全事故隐患进行处理；（三）承担建设工程安全生产的监理责

任。

7.题型：单选题

关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是

A文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业

B在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准

C因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该

文物保护单位的人民政府批准

D在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经

国务院文物行政部门批准

答案

C

解析

《文物保护法》规定，文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆

破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行

其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并

经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文

物行政部门同意；在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆

破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应

当征得国务院文物行政部门同意。

8.题型：多选题

下列关于土地所有权的说法，正确的是（）.

A城市市区的土地属于国家所有

B农村和城市郊区的土地属于农民集体所有

C宅基地属于国家所有

D宅基地属于农民集体所有

E自留地、自留山属于农民集体所有

答案

A,D,E

9.题型：单选题

甲建筑施工企业在2008年5月仍在持2005年1月1日办理的安全生产许可证进行

施工，受到有关部门查处.有关部门对甲的正确处理方式是（）.

A允许其继续施工，限期补办延期手续

B允许其继续施工.但处以50万元罚款

C责令停止施工，限期补办延期手续，没收违法所得,并处以5万元以上10万元以下

罚款

D责令停业整顿，限期补办延期手续，并处以1（）万元以上50万元以下罚款

答案

C

解析

《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续

进行生产的，责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处5万元以上

10万元以下的罚款；逾期仍不办理延期手续，继续进行生产的，依照未取得安全

生产许可证擅自进行生产的规定处罚。

1（）.题型：单选题

关于履约保证金的说法，正确的是（）。[2015]A

中标人必须缴纳履约保证金B

履约保证金不得超过中标合同金额的20%C

履约保证金是投标保证金的另一种表述D

中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目

考点

2Z203015中标的法定要求和招标投标投诉处理

解析

履约保证金不得超过中标合同金额的10%,招标人要求中标人提交履约保证金

的，中标人应当提交。

考点：履约保证金。

11.题型：多选题

根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的要求，建筑施

工企业负责人带队实施对工程项目质量安全生产状况进行检查。这里的建筑施工企

业负责人可以是（）。

A企业的法定代表人

B企业的总经理

C企业的副总经理

D企业的总工程师

E企业的副总工程师

答案

A,B,D,E

解析

建筑施工企业负责人，是指企业的法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工

作的副总经理、总工程师和副总工程师。

12.题型：多选题

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,

当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，以下情形正确的是（）。

A建设工程竣工验收合格的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期

B建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

C发包人收到竣工验收报告后拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期

D建设工程经竣工验收不合格后再验收的，以提交最终竣工验收报告之日为竣工日

期

E建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有之日为竣工日期

答案

B,C,E

解析

竣工日期是指发包人、承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝

对或相对的日期。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问

题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处

理：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承

包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣

工日期；（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程

之日为竣工日期。故选项B,C,E正确。

13.题型：单选题

万某取得建造师资格证书后，因故未能在3年内申请注册,3年后申请初始注册时必

须（）.

A重新取得资格证书

B提供达到继续教育要求的证明材料

C提供新的业绩证明

D符合延续注册的条件

答案

B

14.题型：单选题

施工总承包单位承包建设工程后下列行为中，除（）以外均是法律禁止的。

A将承包的工程全部转让给他人完成的

B将有关专业工程发包给了业主推荐的分包人的

C将承包的工程肢解后以分包的名义全部转让给他人完成的

D将承包的工程再分包后未设立项目管理机构进行组织管理的

答案

B

解析

转包和违法分包是法规禁止的，合法的分包是允许的。选项B是合法分包，因

为分包人是业主推荐而不是指定，故为正确选项。

15.题型：单选题

《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，自生产安全事故发生之日起（）日

内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

A15

B20

C30

D60

答案

C

16.题型：单选题

施工单位参加工伤保险和投保意外伤害险的相同点在于（）。A

都是强制性险种B

被保险人都是现场危险作业人员C

保险期间都是从开工到竣工D

保费都由企业承担，个人不承担

考点

2Z206034工伤保险和意外伤害保险的规定

解析

本题考查的是工伤保险和意外伤害险的区别。

考点：工伤保险的规定

17.题型：单选题

甲公司按合同约定向乙公司提供50吨水泥，但乙公司在收货时发现水泥的数量实

为55吨。于是乙公司一方面立即向甲公司发出通知，一方面派专人保管并组织车

辆运回了多出的5吨水泥。就此，甲公司有义务向乙公司支付相关费用，这是基于

（）oA

合同之债B

侵权之债C

不当得利之债D

无因管理之债

考点

2Z201052建设工程债的产生和常见种类

解析

本题考查的是建设工程债的产生。无因管理，是指管理人员和服务人员没有法律上

的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务。

考点：建设工程债的常见种类。

18.题型：多选题

劳务派遣只能是（）的工作岗位上实施。A

临时性B

辅助性C

替代性D

长期性E

专业性

考点

2Z204023合法用工方式与违法用工模式的规定

解析

劳务派遣只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。

考点：劳务派遣

19.题型：单选题

下列不属于对临时用地保护规定的是（）。

A应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量

B红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地

C利用和保护施工用地范围内原有绿色植被

D临时设施占地面积有效利用率大于90%

答案

D

解析

《绿色施工导则》对临时用地保护的规定：（1）应对深基坑施工方案进行优化，

减少土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境。

⑵红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地。（3）利用和保护施

工用地范围内原有绿色植被。故选项D正确。

20.题型：单选题

下列选项中，不属于安全生产中从业人员权利的是（）。

A检举权

B控告权

C紧急避险权

D危险报告权

答案

D

解析

答案D

根据《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等规定，检举

权、控告权、紧急避险权属于安全生产中从业人员的权利，而危险报告权是安全生

产中从业人员的义务。因此，正确选项为D。

21.题型：多选题

勘察、设计、工程监理等单位签署质量合格文件前，应当分别对竣工工程进行检查

评估，其检查评估的依据有（）。

A建设工程强制性标准

B工程设计文件

C工程项目竣工验收报告

D承包合同所要求的质量标准

E工程检验评定资料

答案

A,B,D

22.题型：多选题

根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》规定，分包工程发包人没

有将其承包的工程进行分包，在施工场所设项目管理机构的（）和安全管理人员不是

工程承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程。

A项目负责人

B企业主管部门负责人

C技术负责人

D项目核算负责人

E质量管理人员

答案

A,C,D,E

23.题型：多选题

合同未约定违约责任，当事人一方不履行合同义务的，违约方应当承担的违约责任

有（）。【2014】A

赔礼道歉B

继续履行C

赔偿损失D

采取补救措施E

支付违约金

考点

2Z204016违约责任及违约责任的免除

解析

原文是合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有：继续履行、采取补

救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。由于本题未约定违约金

责任，

考点：承担违约责任的种类

24.题型：单选题

下列情形中，投标人中标有效的是（）。【2015】A

投标人给予招标人金钱获取中标B

投标人在投标书中表明给予招标人折扣获取中标C

投标人在账外给予招标人回扣获取中标D

投标人在账外给予评标委员会财物获取中标

考点

2Z203014禁止串通投标和其他不正当竞争行为的规定

解析

禁止投标人以行贿手段谋取中标。投标人可以有折扣的时候需要在投标书中表明,

但不可以在帐外暗中给予对方单位或个人回扣的，否则按行贿论处。

25.题型：单选题

建设单位委托设计单位进行设计工作，双方没有约定著作权的归属，图纸由甲设计

师完成，则图纸的著作权归（）。*

A建设单位和设计单位共同所有

B设计单位和甲设计师共同所有

C建设单位和甲设计师共同所有

D建设单位独自所有

答案

B

26.题型：多选题

甲家旁边有一建筑工地正在施工。某日，一货车经过甲家门前，由于颠簸掉落货物

一件，被甲拾得据为己有。其后，甲发现有利可图，遂在门前洒落许多砖石。次

日，果然又拾得两袋车上颠落的货包。关于甲行为性质的说法，正确的有（）。*

A侵权行为

B无因管理

C合同行为

D不当得利

E法律行为

答案

A,D

27.题型：单选题

某工程项目招标人的下列行为中，不属于以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或

投标人的有（）o

A招标文件设有最高投标限价

B向投标人提供了有差别的项目信息

C设定的资格、技术、商务条件与项目特点和实际需要不符

D对投标人采取不同的资格审查条件

答案

A

解析

招标投标法及其实施条例的规定，招标文件可以设定最高投标限价，但是不得规

定最低投标限价，不属于排斥和限制潜在投标人或投标人的行为，A项不选。

招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：

（1）就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；（2）设定的资

格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无

关；（3）依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为

加分条件或者中标条件；（4）对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评

标标准；（5）限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；（6）依法

必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；

⑺以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。

28.题型：单选题

一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日

起（）o[2012]A

6个月B

3个月C

1年D

2年

考点

2Z201072建设工程保证担保的方式和责任

解析

本题考查保证期间保证期间是指保证人承担保证责任的期间。依据《担保法》第

25条，一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期

届满之日起6个月。A选项正确。

考点：保证责任。

29.题型：单选题

甲单位家属区新建工程项目通宵施工，施工噪声严重影响职工休息，构成侵权之

债。此债中债权人是（）。A

甲单位B

施工单位C

行政监管部门D

甲单位职工

考点

2Z201052建设工程债的产生和常见种类

解析

《民法通则》规定，债是按照合同的约定或者按照法律规定，在当事人之间产生的

特定的权利和义务关系，享有权利的人是债权人，负有义务的人是债务人。

考点：侵权。

30.题型：单选题

承包商赵某施工的楼盘的下水道与城市主管道对接，施工中开挖的管道沟未设置保

护措施和警示标志。当天黄昏，李某骑车回家途中经过该地段时掉入坑中，造成胳

膊骨折。该楼盘承包商赵某应对李某承担的责任属于（）o

A违约责任

B侵权责任

C行政责任

D刑事责任

答案

B

31.题型：单选题

建设工程质量保证金（保修金）是从应付的工程款中预留，用以保证承包人对建设

工程出现的缺陷进行维修的资金。该缺陷出现的时间应在（）内。

A缺陷责任期

B保修期

C竣工验收期

D工程使用期

答案

A

解析

2005年1月建设部、财政部发布的《建设工程质量保证金管理暂行办法》规

定，建设工程质量保证金（保修金）（以下简称保证金）是指发包人与承包人在建

设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内

对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。

32.题型：多选题

根据2015年1月住房和城乡建设部《城镇污水排人排水管网许可管理办法》的规

定，下列说法正确的有（）。

A未取得排水许可证，排水户不得向城镇排水设施排放污水

B各类施工作业需要排水的，由建设单位申请领取排水许可证

C排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水状况确定

D城镇排水主管部门实施排水许可可以收取一定的费用

E城镇排水主管部门委托的专门机构不能开展排水许可审查

答案

A,B,C

解析

答案A、B、C

2015年1月住房和城乡建设部颁布的《城镇污水排入排水管网许可管理办法》进

一步规定，未取得排水许可证，排水户不得向城镇排水设施排放污水。各类施工作

业需要排水的，由建设单位申请领取排水许可证。因施工作业需要向城镇排水设施

排水的，排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水状况确定，但不得超

过施工期限。城镇排水主管部门委托的专门机构，可以开展排水许可审查、档案管

理、监督指导排水户排水行为等工作，并协助城镇排水主管部门对排水许可实施监

督管理。城镇排水主管部门实施排水许可不得收费。故选项A、B、C正确。

33.题型：单选题

建设工程招标的基本程序主要包括：①发售招标文件；②编制招标文件；③委托招

标代理机构；④履行项目审批手续；⑤开标、评标；⑥签订合同；⑦发布招标公告

或投标邀请书；⑧发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是（）。【2014】

A

①②③④⑤⑥⑦⑧B

③②④⑦①⑤⑧⑥C

②③①④⑦⑤⑥⑧D

④③②⑦①⑤⑧⑥

考点

2Z203012招标基本程序和禁止肢解发包限制排斥投标人规定

解析

招标的基本程序：履行项目审批手续、委托招标代理机构、编制招标文件及标底、

发布招标公告或投标邀请书（发布之后才会发售招标文件）、资格审查、开标、评

标、发中标通知书、签订合同。

考点：招标基本程序。

34.题型：单选题

某建设项目可能造成重大环境影响时，建设单位应当在计划部门批准建设项目设计

任务书之前组织编制环境影响（）。*

A报告书

B报告表

C公告书

D登记表

答案

A

35.题型：单选题

国务院某部对一企业做出罚款50万元的处罚。该企业不服，向该部申请行政复

议。下列哪一说法是正确的（）o

A在行政复议中，不应对罚款决定的适当性进行审查

B企业不可以委托代理人参加行政复议

C如在复议过程中企业撤回复议的，可以再以同一事和理由提出复议申请

D如企业对复议决定不服向国务院申请裁决，企业对国务院的裁决不服向法院起诉

的，法院不予受理

答案

D

解析

《行政复议法》第14条规定:“对国务院部门或者省、自治区、直辖市人民政府

的具体行政行为不服的，向作出该具体行政行为的国务院部门或者省、自治区、直

辖市人民政府申请行政复议.对行政复议决定不服的,可以向人民法院提起行政诉

讼，也可以向国务院申请裁决，国务院依照本法的规定作出最终裁决."由此可知，国

务院的裁决是最终的，不可诉，所以D项正确.

36.题型：单选题

根据《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位将不合格的建设工程、建筑材

料、建筑构配件和设备按照合格签字的，应承担下列除（）以外的法律责任。

A降低资质等级或吊销资质证书

B责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款

C没收违法所得，造成损失的，承担连带赔偿责任

D吊销营业执照

答案

D

解析

《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令改正，

处50万元以上100万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所

得的，予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任：（1）与建设单位或者施工单位

串通、弄虚作假、降低工程质量的；（2）将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构

配件和设备按照合格签字的。

37.题型：单选题

聘用单位与注册建造师王某解除了劳动关系，则注册证书应当()。

A被吊销

B被撤销

C在有效期内延续有效

D注销

答案

D

解析

撤销注册是对申请人以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册所做的处分，吊销注册

证书是对当事人违规执业所做的处分。王某的注册证书属合法取得，与聘用单位解

除劳动关系后应办理注销手续或进行变更注册。

38.题型：单选题

下列合同各项内容中，不属于合同主要条款的是()。*

A价款或者报酬

B保险条款

C履行期限、地点和方式

D当事人的名称

答案

B

39.题型：单选题

某建设工程施工合同签订于2011年3月1日，合同约定工程开工、竣工日期分别

为2011年3月1()日和2012年1()月1日，后工程于2012年10月20日竣工验收

合格，现承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须行使的时间期限是

()。

A2013年4月1日

B2013年B月1日

C2013年4月20日

D2013年1()月20日

答案

C

解析

建设工程承包人行使优先权的期限是6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程

合同约定的竣工之日起计算。本题中虽然约定了竣工日期，但工程竣工验收合格之

日即2012年10月20日是实际的竣工日期，因此以该日期再加6个月。故选项C

正确。

4().题型：单选题

用人单位没有按规定提出工伤认定申请，工伤职工或者其近亲属在事故伤害之日起

()内可直接向用人单位所在社保部门提出工伤认定申请。*

A30日

B60日

C半年

D一■年

答案

D

解析

职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位

应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起3()日内，向统筹地区

社会保险行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况，经报社会保险行政部门同

意，申请时限可以适当延长。用人单位未按以上规定提出工伤认定申请的，工伤职

工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起

1年内，可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申

请。

41.题型：多选题

施工中发包人如需提前竣工应签订提前竣工协议，该协议应包括()等内容。

A承包人为保证工程质量和安全采取的措施

B发包人为提前竣工提供的条件

C承包人为提前竣工对材料供应商的要求

D发包人为提前竣工提出对监理工程师的要求

E提前竣工所需追加合同价款

答案

A,B,E

42.题型：单选题

某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包

人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重需要拆除重建。9月17日

发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意

解除合同的回复。依据《合同法》的规定，该施工合同解除的时间应为（）。*

A9月10日

B9月15H

Cm17日

D9月18日

答案

C

43.题型：单选题

下列选项中，符合《招标投标法》关于开标规定的是（）.

A开标由招标代理机构主持.邀请所有投标人参加

B开标时，由招标人检查投标文件的密封情况

C投标文件密封情况经确认无误后,由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价

格和投标文件的其他主要内容

D投标人少于5个的，不得开标，应重新招标

答案

c

44.题型：单选题

关于二级注册建造师执业的说法，正确的是（）。*

A不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人

B可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理

C可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业

D不得在一级建筑业企业执业

答案

B

解析

注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之

一的除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收

合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位

同意的。二级建造师可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项

目经理。不能在一级建筑业企业担任项目经理，但可以执业。

45.题型：单选题

依据《建设工程质量管理条例》，工程承包单位在（）时，应当向建设单位出具

质量保修书。

A工程价款结算完毕

B施工完毕

C提交工程竣工验收报告

D竣工验收合格

答案

C

46.题型：单选题

以下关于建设用地使用权的设立，说法不正确的是（）。A

建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上B

建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立C

建设用地使用权消灭的，出让人应当及时办理注销登记D

建设用地使用权期间届满的，自动续期

考点

2Z201041物权的主要种类和与土地相关的物权

解析

本题考查的是建设用地使用权。住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。

考点：建设用地使用权。

47.题型：单选题

关于人民法院管辖权的说法，正确的是（）。

A有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接

管辖

B原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖

C人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖

D两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉

答案

D

48.题型：单选题

合同变更的内容（）。A

必须明确约定B

可以明确约定C

应当明确法定D

可以明确法定

考点

2Z204015合同的履行、变更、转让、撤销和终止

解析

合同变更的内容必须明确约定。

考点：对合同变更内容约定不明确的推定

49.题型：多选题

根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当（）。

A提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议

B建立、健全本单位安全生产责任制

C组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

D保证本单位安全生产条件所需资金的投入

E对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录

答案

B,C,D,E

解析

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当建立健全安全生产责任制度

和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生

产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安

全检查记录。

5（）.题型：多选题

根据《劳动合同法》，用人单位在与劳动者签订合同时采取的正当行为有（）。

[2014]A

约定专业技术培训服务违约金B

扣押居民身份证C

签订竞业限制协议书D

扣押职业资格证E

要求劳动者提供担保

考点

2Z204026违法行为应承担的法律责任

解析

BD属违法行为超纲

考点：劳动合同履行、变更、解除和终止中违法行为应承担的法律责任

51.题型：多选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在（）设置明显的安全警示

志。A

施工现场入口处B

项目管理人员办公室内C

施工起重机械处D

电梯井口E

员工宿舍内

考点

2Z206032施工现场安全防护和安全费用的规定

解析

《建设工程安全生产管理条例》第二十八条施工单位应当在施工现场入口处、施工

起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥

梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置

明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

考点：危险部位设置安全警示标志

52.题型：单选题

自招标文件开始发出之日起至提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）天.

A15

B20

C25

D30

答案

B

53.题型：单选题

根据《建设工程质量管理条例》，在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程

质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对（）依法追究刑事责任。

[20151A

法定代表人B

经营负贵人C

项目负责人D

直接负责人

考点

2Z207026违法行为应承担的法律责任

解析

工程重大安全事故罪，此题题干问法不准确，问的是《条例》，就是超纲的。

考点：构成犯罪的追究刑事责任

54.题型：单选题

《生产安全事故应急预案管理办法》规定，生产经营单位制定的应急预案应当至少

（）修订一次，预案修订情况应有记录并归档.

A每五年

B每三年

C每年

D每半年

答案

B

55.题型：单选题

某地下车库工程施工中花掘机司机挖到明朝某位皇亲的墓，非但没有及时上报，而是

将其重新掩埋，在晚上带人将古墓里的文物盗走，后经公安部门的努力，追回部分文物,

但其他出土文物不知去向.对该挖掘机司机违法行为的处理不包括（）.

A承担民事责任

B停职检查并作价赔偿

C追究刑事责任

D接受治安管理处罚

答案

B

56.题型：单选题

下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法，正确的是（）。

A原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序

B施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废

C未取得施工许可证的，不能颁发安全生产许可证

D原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销安全生产许可证

答案

D

57.题型：多选题

仲裁协议的内容应当包括（）。

A仲裁理由

B仲裁事项

C请求仲裁的意思表示

D选定的仲裁委员会

E对当事人的法律效力

答案

B,C,D

58.题型：单选题

根据《实施工程建设强制性标准监督规定》规定，下列关于对工程建设强制性标

准的实施进行监督的表述中，错误的是（）。

A建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督

B施工图设计文件审查单位应当对工程建设设计阶段执行强制性标准的情况实施监

督

C施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察阶段执行强制性标准的情况实施监

督

D建筑安全监督管理机构应当对工程建设勘察阶段执行施工安全强制性标准的情况

实施监督

答案

D

59.题型：单选题

某建设工程依法应实行监理，下列表述中符合《建设工程质量管理条例》规定的是

()。A

建设单位应当委托该工程的设计单位进行监理B

建设单位应当委托具有工程监理相应资质的单位进行监理C

监理单位不能与建设单位有隶属关系D

施工监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系

考点

2Z207031建设单位相关的质量责任和义务

解析

《建设工程质量管理条例》规定，实施监理的建设工程，建设单位应当委托具有相

应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与

被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进

行监理。

考点：依法实行工程监理

60.题型：单选题

下列关于安全生产事故调查的管辖说法中错误的是()

A特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查

B重大事故由事故发生地省级人民政府负责调查

C对于一般事故县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查

D特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在一个行政区域的，

由事故发生地人民政府负责调查

答案

C

解析

《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，特别重大事故由国务院或者国务院

授权有关部门组织事故调查组进行调查。重大事故、较大事故、一般事故分别由事

故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。省级人民

政府、设区的市级人民政府、县级人民政府可以直接组织事故调查组进行调查，也

可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。未造成人员伤亡的一般事

故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。特别重大事

故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，由

事故发生地人民政府负责调查，事故发生单位所在地人民政府应当派人参加

61.题型：多选题

根据《建筑工程施工许可管理办法》及相关规定，下列关于申请领取施工许可证的

说法，正确的有（）。A

应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证B

领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件C

法律、行政法规和省、自治区、直辖市人民政府规章可以规定申领施工许可证的其

他条件D

在城市规划区的建筑工程，需要同时取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可

证，才能申请办理施工许可证E

在申请领取施工许可证之前需要落实建设资金

考点

2Z202012申请主体和法定批准条件

解析

B错误，确定施工企业是领取施工许可证的条件之一。只有全国人大及其常委会制

定的法律和国务院制定的行政法规，才有权增加施工许可证新的申领条件，其他如

部门规章、地方性法规、地方规章等都不得规定增加施工许可证的申领条件

62.题型：多选题

根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的（）应当经建设行政主管部门或

者其他有关部门考核合格后方可任职。

A项目技术人员

B消防安全责任人

C主要负责人

D项目负责人

E专职安全生产管理人员

答案

C,D,E

63.题型：单选题

下列关于企业信用档案的表述中，正确的是（）。*

A企业的信用档案主要记入不良行为记录

B企业信用档案信息主要由建设单位和监理单位向其资质许可机关提供

C企业信用档案应包括企业的基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履行情况等

D企业信用档案信息的公布应征得企业同意

答案

C

64.题型：单选题

根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》规定，下列

关于见证取样人员的说法正确的是（）。

A见证人员应由建设单位的专业管理人员担任

B见证人员必须由该工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任

C取样人员应由由该工程的监理单位的专业技术人员担任

D试样应作出标识、封志并由见证人员和取样人员签字

答案

D

65.题型：多选题

在下列调解书中，O生效后具有强制执行力。

A行业调解

B司法调解

C行政调解

D经法院确认的人民调解

E仲裁调解

答案

B,D,E

解析

应当注意的是，司法（法院）调解、仲裁调解以及经法院司法确认调解协议有效

的人民调解具有强制约束力，如果一方当事人不按照调解协议执行，另一方当事人

可以申请法院强制执行。其他形式的调解不具有强制约束力，如果一方当事人不按

照调解协议执行，另一方当事人不可以申请法院强制执行，但可以要求对方就不执

行该调解协议承担违约责任。

66.题型：多选题

在设计文件注明的工程合理使用年限内，下列应被保证在正常情况下安全使用的建

筑分部有（）。

A屋面防水

B主体结构

C室内电气

D外墙装饰

E地基基础

答案

B,E

67.题型：多选题

委托合同中受托人的主要义务包括（）。

A按指示处理委托事务的义务

B亲自处理委托事务

C披露第三人的义务

D只需转交财产

E承担赔偿义务

答案

A,B,C,E

解析

委托合同中受托人的主要义务包括：1.按指示处理委托事务的义务；2.亲自处

理委托事务的义务；3.委托事务报告和转交财产的义务；4.披露委托人或第三人

的义务；5.承担赔偿义务。

68.题型：多选题

甲施工企业与乙设备供应商签订了一份具有专利权的设备采购合同，乙公司应承担

的义务包括（）。

A按合同约定交付该设备

B向甲转移该设备的所有权和专利权

C承担运输途中的设备损毁风险

D该设备的瑕疵担保

E该设备的权利瑕疵担保

答案

A,D,E

69.题型：单选题

仲裁庭调解达成协议的，调解书自（）即发生法律效力。

A仲裁庭制作完成后

B当事人签字后

C人民法院确认后

D当事人签收后

答案

D

70.题型：单选题

某省直机关办公楼建设项目进行招标，招标文件中明确规定投标人的资质等级必须

是施工总承包二级以上（包括二级），甲（施工总承包三级）、乙（施工总承包二级）、丙

（施工总承包一级）、丁（施工总承包一级）纷纷组成投标联合体参与投标，则下列说

法正确的是（）。

A甲可以与乙组成联合体以一个投标人的身份共同投标

B乙、丙组成投标联合体，其资质等级应为施工总承包一级

C若丙、丁组成的投标联合体中标，由丁与招标人签订施工合同

D丙、丁组成联合体，将共同投标协议连同投标文件一并提交给招标人

答案

D

71.题型：单选题

位于甲省的某项目产生的建筑垃圾，欲移至乙省某地填埋，途经丙省，下列说法正

确的是（）■>

A向甲省环保部门申请，经乙省环保部门同意

B向甲省环保部门申请，经甲省环保部门同意

C向乙省环保部门申请，经甲省环保部门同意

D向乙省环保部门申请，经丙省环保部门同意

答案

A

72.题型：单选题

某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据，该工程结算价约

4000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）

天内核对（审查）完毕并提出审查意见。

A20

B30

C60

D45

答案

D

73.题型：多选题

根据《行政复议法》的规定，在行政机关的下列行为中，当事人可以依法提起行政

复议的是()o

A行政处分

B行政处罚

C行政许可

D行政调解

E行政强制措施

答案

B,C,E

解析

74.题型：单选题

王某应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期3年的劳动合同，其中约定试

用期3个月，次日合同开始履行。7月180,王某拟解除劳动合同，则()。

A必须取得用人单位同意

B口头通知用人单位即可

C应提前30日以书面形式通知用人单位

D应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位

答案

C

解析

劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用

期内提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同。故C选项正确。

75.题型：单选题

根据我国《招标投标法》的有关规定，下列有关开标的表述中错误的是（）.

A开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行

B开标地点应当为招标文件中预先确定的地点

C投标人对开标有异议应依法先向招标人提出

D投标人对开标有异议可直接向行政监督部门投诉

答案

D

76.题型：多选题

下列选项中属于保证担保范围的有（）。A

主债权B

抵押权C

主债权的利息D

损害赔偿金E

违约金

考点

2Z201072建设工程保证担保的方式和责任

解析

保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

考点：建设工程施工常用的担保种类。

77.题型：单选题

下列关于债的表述，正确的是（）。A

债权只有通过当事人的约定才能产生B

债权为相对权，权利人义务人都只能是特定之人C

在施工合同中，建设单位是债权人，施工单位是债务人D

建筑物倒塌造成他人损害的，由施工单位和监理单位承担连带责任

考点

2Z201051债的基本法律关系

解析

本题考查的是债的基本法律关系。债是按照合同的约定或者按照法律规定，在当事

人之间产生的特定的权利和义务关系，享有权利的人是债权人，负有义务的人是债

务人。债是特定当事人之间的法律关系。债权人只能向特定的人主张自己的权利，

债务人也只需向享有该项权利的特定人履行义务，即债的相对性。建筑物、构筑物

或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。施工合

同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。对于完成施工任务，建设单位是债权

人，施工单位是债务人；对于支付工程款，则相反。

考点：债的概念。

78.题型：单选题

劳动行政部门自收到集体合同文本之日起（）未提出异议的，集体合同即行生

效。A

3日内B

5日内C

10日内D

15日内

考点

2Z204021劳动合同订立的规定

解析

劳动行政部门自收到集体合同文本之日起15日内未提出异议的，集体合同即行生

效。

考点：集体合同

79.题型：单选题

（）接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督

管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。A

项目经理B

单位负责人C

公安消防部门D

专职安全生产管理人员

考点

2Z206043施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定

解析

单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产

监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

考点：事故报告的时间要求

80.题型：单选题

按照《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，工程隐蔽部位经承包人自检

确认具备覆盖条件的，承包人书面应当通知监理人检查的时限应在共同检查前

()小时。

A24

B48

C72

D96

答案

B

81.题型：单选题

依据有关劳动保护法的规定，劳动者有权对用人单位提出批评、检举和控告的是

()。

A拒绝执行违章指挥

B拒绝冒险作业

C危害生命安全的劳动条件

D严格遵守安全操作规程

答案

C

解析

劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程，劳动者对用人单位管理人员违

章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行；对危害生命安全和身体健康的行为，有权

提出批评、检举和控告。

82.题型：单选题

根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的要求，建筑施

工企业负责人要定期带班检查,每月检查时间不少于其工作日的().

A15%

B20%

C25%

D30%

答案

C

83.题型：单选题

关于承揽合同的解除，下列表述中错误的是（）。

A承揽人具有法定解除权

B定作人具有法定解除权

C承揽人具有法定任意解除权

D定作人具有法定任意解除权

答案

C

解析

根据《合同法》的规定，双方当事人可以协商解除合同。当事人一方解除合同

的，只限于两种情况：一是发生不可抗力致使合同目的无法实现；二是对方当事人

严重违约。除此之外，当事人擅自解除合同的，应当承担违约责任。但在承揽合同

中，定作人除了享有上述法定的解除权外，还享有随时解除合同的权利。这是由承

揽合同的性质所决定。因为，承揽合同是定作人为了满足其特殊需求而订立，承揽

人是根据定作人的指示进行工作，如果定作人于合同成立后由于种种原因不再需要

承揽人完成工作的，允许定作人解除合同。但是，定作人解除合同的前提是赔偿承

揽人的损失。

84.题型：多选题

根据《招标投标法实施条例》，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的

依法必须进行招标的项目，其（）应当报项目审批、核准部门审批、核准。*

A招标范围

B招标文件

C招标方式

D招标组织形式

E招标代理机构

答案

A,C,D

85.题型：单选题

中标后签订合同时，应以（）作为中标的合同价。

A评标价

B标底价

C修正后的标底价

D投标价

答案

D

解析

签订合同时，仍以投标报价作为中标的合同价。故中标通知书中的中标合同价应

为投标书中标明的报价。

86.题型：多选题

关于总承包模式下各单位质量责任的说法，正确的有（）。[2013]A

施工总承包单位应当对施工图设计文件质量负责B

施工总承包单位对施工质量负责C

分包单位就分包工程质量向施工总承包单位负责D

分包单位与施工总承包单位就分包工程质量向建设单位承担连带责任E

施工总承包单位对其采购的材料质量负责

考点

2Z207021对施工质量负责和总分包单位的质量责任

解析

考查《建设工程质量管理条例》中参建单位的质量责任B、C、D、E项正确。

考点：总分包单位的质量责任

87.题型：单选题

采取固定总价的施工合同中约定混凝土强度为C25,出于安全的考虑，建设单位将

混凝土强度提高到C30。施工合同中无C30混凝土的计价标准，双方对该混凝土

计价发生争议。关于工程价款处理的说法，正确的是（）。[2012]A

应按照建设单位提出的计价标准予以补偿B

应按照施工企业提出的计价标准予以补偿C

合同总价款不予调整D

协商不成，可以参照签订施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或计价

标准确定

考点

2Z204012建设工程工期和支付价款的规定

解析

本题考查工程质量标准的变化导致价格的纠纷的处理依据《最高人民法院关于审理

建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第16条，当事人对建设工程的

计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。因设计变更导致建设工

程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可

以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标

准结算工程价款。故D选项正确。

考点：工程价款的支付。

88.题型：单选题

《绿色施工导则》规定，图纸会审时，应审核节材与材料资源利用的相关内容，达

到材料损耗率比定额损耗率降低（）。A

15%B

20%C

25%D

30%

考点

2Z205021施工合理使用与节约能源的规定

解析

《绿色施工导则》进一步规定，图纸会审时，应审核节材与材料资源利用的相关内

容，达到材料损耗率比定额损耗率降低30%。

考点：节材与材料资源利用

89.题型：单选题

工程建设国