建设工程施工协议书范本2024年

建设工程施工协议书范本2024年合同编号：__________一、工程概述1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______1.4工程投资：_______1.5工程质量标准：_______二、施工期限2.1本工程的建设施工期限为_______个月，自____年____月____日起至____年____月____日止。2.2若因不可抗力或其他非乙方原因导致施工期限延长，经双方协商一致，可以适当延长施工期限。三、施工价款及支付3.1本工程的总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。3.2乙方应按甲方的要求提供详细的工程预算及进度计划，甲方按进度计划拨付工程进度款。3.3工程进度款的支付时间为每完成_______%的工程量后_______日内。3.4乙方应在工程验收合格后向甲方提交完整的工程结算资料，甲方应在收到结算资料后_______日内支付工程结算款。四、工程质量及验收4.1乙方应按照国家及地方有关建设工程质量的标准和规范进行施工，确保工程质量达到合同约定的标准。4.2乙方应建立健全工程质量保证体系，对施工过程中的质量问题负责并及时整改。（1）乙方在工程完成后应向甲方提交工程验收申请；（2）甲方应在收到验收申请后_______日内组织验收；（3）验收合格后，双方签订工程验收合格证书。五、安全生产5.1乙方应严格遵守国家及地方的安全生产法律法规，建立健全安全生产责任制，确保施工安全。5.2乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现安全隐患及时整改。5.3乙方应按甲方的要求提供安全生产措施及应急预案，并报甲方备案。六、合同变更与解除6.1在合同履行过程中，如需对合同内容进行变更，应经双方协商一致并书面确认。（1）不可抗力导致合同无法履行；（2）双方协商一致解除合同。七、违约责任7.1任何一方违反本协议的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。7.2乙方未能按约定工期完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款_______%的违约金。八、争议解决8.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。发包方（甲方）：__________承包方（乙方）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.明确合同主体：确保合同中甲乙双方的名称、地址、联系方式等信息准确无误，以便在合同执行过程中能够及时沟通和联系。法律名词解释：合同主体，指参与合同关系的当事人，包括自然人和法人。2.详细工程描述：合同中应详细说明工程名称、地点、内容、投资额和质量标准，以免日后因理解不一致产生纠纷。法律名词解释：标的物，指合同中双方权利义务所指向的对象，本合同中为具体的建设工程。3.施工期限和延期：合同中应明确施工期限和延期条款，以便在不可抗力或其他非乙方原因导致施工期限延长时，双方有据可依。法律名词解释：不可抗力，指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.工程价款及支付：合同中应明确工程总价款、支付方式、支付时间和结算流程，保障双方在价款支付上的权益。法律名词解释：价款，指合同中约定的标的物的价格。5.质量及验收：合同中应明确工程质量标准和验收程序，确保工程质量符合约定。法律名词解释：质量标准，指对标的物的品质、性能等方面所设定的技术要求。6.安全生产：合同中应明确乙方在安全生产方面的责任和义务，确保施工安全。法律名词解释：安全生产，指在生产过程中，采取有效措施防止和减少生产事故的发生，保障从业人员的人身安全和财产安全。7.合同变更与解除：合同中应明确合同变更和解除的条件和程序，以便在合同履行过程中出现问题时，双方能够依法处理。法律名词解释：合同变更，指在合同履行过程中，经双方协商一致，对合同内容进行修改或补充；合同解除，指在合同履行过程中，经双方协商一致或因法定事由，终止合同的履行。8.违约责任：合同中应明确违约责任和违约金计算方式，保障双方权益。法律名词解释：违约责任，指合同当事人违反合同约定所应承担的法律责任。9.争议解决：合同中应明确争议解决方式和地点，以便在发生争议时，双方能够迅速有效地解决问题。法律名词解释：争议解决，指在合同履行过程中，对发生的纠纷进行调解、仲裁或诉讼等处理方式。解决办法：1.在合同履行过程中，如遇问题，双方应通过友好协商解决。2.若协商不成，可以请第三方进行调解或仲裁。3.如果调解或仲裁仍不能解决问题，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。法律名词解释：调解，指在第三方主持下，通过和解的方式解决纠纷；仲裁，指双方当事人达成协议，将争议提交给第三方进行裁决；诉讼，指向人民法院提起的解决争议的司法程序。特殊应用场合及合同补充条款：1.场合：如果工程涉及到环保要求极高的区域，比如自然保护区或者居民密集区。补充条款：“鉴于本工程位于环保要求较高的区域，双方同意在施工过程中严格遵守国家和地方的环保法规。乙方需采取有效措施降低噪音、粉尘、废水等对周边环境的影响，并定期向甲方报告环保措施执行情况。”2.场合：如果工程是在文化遗产保护区内进行，需要特别保护文物古迹。补充条款：“由于本工程位于文化遗产保护区，乙方在施工前应进行考古调查，并采取一切必要措施保护文物古迹不受损害。如发现文物，应立即报告甲方和相关文物部门，并按照规定程序处理。”3.场合：如果工程位于偏远地区，物资运输可能面临困难。补充条款：“鉴于本工程地处偏远，乙方需提前制定详细的物资运输计划，确保施工材料的及时供应。如因不可抗力导致运输延误，乙方应及时通知甲方，并采取补救措施。”4.场合：如果工程需要使用到高新技术或者特殊材料。补充条款：“本工程涉及高新技术和特殊材料的应用，乙方需保证使用的技术和材料符合国家和行业最新标准。乙方应提供相关技术资料和材料认证，确保工程质量和安全。”合