2024【建筑工程施工总承包合同补充协议】 建筑工程施工总承包合同的主要内容

合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：一、合同实施及履行：1.乙方应按照主合同约定的时间节点、工程质量标准、工程量清单等内容，完成施工图设计、施工、设备采购、安装、调试、验收等全部施工内容。2.甲方应按照主合同约定，向乙方支付工程进度款、质量保证金等款项。3.乙方应在合同约定的工期内完成施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。4.乙方应对施工过程中的安全、环保、质量等问题负责，并按照相关法律法规和标准规范进行施工。二、合同补充事项：1.甲方如需对主合同内容进行调整，应与乙方协商一致，并以书面形式签订补充协议。2.乙方在施工过程中如需调整施工方案，应提前向甲方报告，并征得甲方同意。3.因政策调整、市场变化等原因导致合同价款发生变化，甲乙双方可协商调整合同价款。4.双方在履行合同过程中产生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。三、合同的生效、变更和解除：1.本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。2.本补充协议未尽事宜，按主合同约定执行。3.如主合同与本补充协议有冲突之处，以本补充协议为准。4.本补充协议的变更或解除，必须经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行确认。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年__月__日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守中华人民共和国相关法律法规，确保合同的合法性、有效性。解决办法：甲方和乙方应确保其签订的合同符合国家的法律、法规和政策要求，如存在违法行为，应及时纠正，并依法承担相应的法律责任。2.合同中的名词和术语应准确理解，确保双方对合同内容的共识。解决办法：双方应对合同中使用的专业名词和术语进行明确解释，如有分歧，应通过协商达成一致理解，并以书面形式附在合同后。3.合同中的金额、工程量、时间节点等关键信息应准确无误，避免因信息错误导致的合同纠纷。解决办法：双方应严格按照工程量清单和施工图纸进行核实，确保工程量的准确性和工程质量的达标。对于金额和时间节点的变更，应通过双方协商一致，并以书面形式进行修改。4.确保合同中的权利和义务对等，公平合理，避免一方承担过重责任或义务。解决办法：双方应在合同中明确各自的权利和义务，确保合同内容公平合理。如发现合同条款对一方明显不利，应及时协商调整，直至双方满意。5.合同履行过程中出现争议时，应及时解决，避免影响工程进度和质量。解决办法：双方应建立有效的沟通机制，一旦出现争议，应通过友好协商解决。如果协商不成，可以考虑提交仲裁或诉讼解决。涉及到的法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中承担发包人角色的当事人，通常为工程项目的所有者或委托人。2.乙方：指合同中承担承包人角色的当事人，通常为接受发包人委托进行工程建设的施工单位。3.合同履行：指合同双方按照合同约定执行各自的权利和义务的过程。4.工程进度款：指根据工程实际进度，按照合同约定支付给承包商的款项。5.质量保证金：指为确保工程质量，合同一方按约定扣留的款项，待工程验收合格后支付。6.施工方案：指承包商为完成工程所制定的具体施工方法、步骤和计划。7.补充协议：指对原合同内容进行补充或修改的书面文件。8.友好协商：指合同双方在出现争议时，通过相互尊重、平等对话的方式解决问题。9.仲裁：指合同双方在发生争议时，约定将争议提交仲裁机构进行审理和裁决的一种解决方式。10.诉讼：指合同双方在发生争议时，通过向人民法院提起诉讼，请求法院对争议进行审理和裁决的一种解决方式。应用场合：1.适用于中华人民共和国境内的建筑工程施工总承包合同的签订。2.当甲乙双方在主合同的实施、履行中需要进一步明确某些条款或者需要对主合同进行补充时。3.当甲乙双方因政策调整、市场变化等原因导致合同价款、工程内容等发生变化时。4.当甲乙双方在合同履行过程中产生争议，需要通过补充协议明确争议解决方式时。补充条款：1.工程量清单和施工图纸的附件，用于明确工程的具体内容和施工标准。2.工程进度计划和付款计划的附件，用于明确工程的进度和款项的支付时间节点。3.施工方案和施工组织设计的附件，用于明确承包商的施工方法和组织形式。4.质量保证措施和验收标准的附件，用于明确工程质量和验收的标准。5.安全防护措施和环保要求的附件，用于明确施工过