监理工程师考试建设工程目标控制（土木建筑工程）真题汇编5

监理工程师考试建设工程目标控制（土木建筑工程）真题汇编

5

（总分：120.00,做题时间：150分钟）

一、单项选择题（总题数：80,分数：80.00）

1.建设工程必须满足特定的使用功能，并具有在规定的时间和条件下完成规定功能的能力和达到规定要求

的使用年限，可用于描述这些要求的质量特性有（）。

（分数：1.00）

A.适用性和节能性

B.安全性和经济性

C.可靠性和耐久性V

D.经济性和可靠性

解析：本题考查的是建设工程质量特性。与“规定”有关的是可靠性和耐久性。可靠性对应“能力”，耐

久性对应“年限”。

2.在工程建设中自始至终把（）作为对工程质量控制的基本原则。

（分数：1.00）

A.以人为核心

B.坚持质量标准

C.质量第一J

D.坚持预防为主

解析：本题考查的是工程质量控制原则。项目监理机构在进行投资、进度、质量三大目标控制时，在处理

三者关系时，应坚持“百年大计，质量第一”，在工程建设中自始至终把“质量第一”作为对工程质量控

制的基本原则。

3.项目监理机构要对工程质量进行有效的控制，因为建设工程质量是实现建设工程（）的基本要素。

（分数：1.00）

A.功能与进度

B.功能与效果V

C.效果与进度

D.功能与目标

解析：本题考查的是建设工程质量特性。建设工程质量是实现建设工程功能与效果的基本要素。参见教材

Pl»

4.工程项目质量控制系统是以（）为对象，由项目监理机构负责建立的面向监理项目开展质量控制的工作

体系。

（分数：1.00）

A.分项工程

B.分部工程

C.单位工程

D.工程项目V

解析：本题考查的是项目质量控制系统的建立和实施。工程项目质量控制系统是以工程项目为对象，由项

目监理机构负责建立的面向监理项目开展质量控制的工作体系。参见教材P42.

5.关于建设工程的项目档案说法，不正确的是（）«

（分数：1.00）

A.严格按照国家有关档案管理的规定

B.及时收集、整理建设项目各环节的文件资料

C.建设工程施工完成后，及时向建设行政主管部门移交建设项目档案J

D.建立、健全建设项目档案

解析：本题考查的是建设单位的质量责任和义务。应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整

理建设项目各环节的文件资料，建立、健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主

管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。参见教材P12.

6.领导应成为组织的表率，在组织的经营过程中，以及在组织提供产品和服务的生命周期内，要恪守商业

道德，保护公众健康、安全和环境，注重保护资源。这体现了卓越绩效模式的价值观为（）。

（分数：1.00）

A.远见卓识的领导

B.战略导向

C.社会责任V

D.系统管理

解析：本题考查的是卓越绩效模式的基本特征和核心价值观。社会责任：领导应成为组织的表率，在组织

的经营过程中，以及在组织提供产品和服务的生命周期内，要恪守商业道德，保护公众健康、安全和环

境，注重保护资源。

7.卓越绩效模式中，组织质量管理的首要原则是（）。

（分数：1.00）

A.强调大质量观

B.以顾客和市场为中心J

C.强调系统思考和系统整合

D.强调可持续发展和社会贡任

解析：本题考查的是卓越绩效模式的基本特征和核心价值观。以顾客和市场为中心应该作为组织质量管理

的首要原则。

8.同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的（）。

（分数：1.00）

A.80%

B.85%J

C.90%

D.95%

解析：本题考查的是基本材料性能检验。同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设

计强度等级值的85机参见教材P86

9.混凝土拌合物稠度是表征混凝土拌合物（）的指标，可用坍落度、维勃稠度或扩展度表示。

（分数：1.00）

A.流动性V

B.黏聚性

C.保水性

D.均匀性

解析：本题考查的是基础材料性能检验。混凝土拌合物稠度是表征混凝土拌合物流动性的指标，可用坍落

度、维勃稠度或扩展度表示。

10.概率数理统计在对大量统计数据研究中，归纳总结出许多分布类型，一般计件值数据服从（）.

（分数：1.00）

A.正态分布

B.泊松分布

C.间歇分布

D.二项分布V

解析：本题考查的是工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。概率数理统计在对大量统计数据研究

中，归纳总结出许多分布类型，如一般计量值数据服从正态分布，计件值数据服从二项分布，计点值数据

服从泊松分布等。参见教材P59。

11.对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，

经（）及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序。

（分数：1.00）

A.施工单位项目技术负责人J

B.建设单位项目负责人

C.施工单位项目经理

D.专业监理工程师

解析：本题考查的是现场安全管理。对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相

关人员进行验收。验收合格的，经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道

工序。

12.在设备制造过程中，监造人员定期、不定期到制造现场，检查了解设备制造过程的质量状况，发现问

题及时处理。这种质量监控方式称为（）。

（分数:1.00）

A.驻厂监造

B.定点监控

C.跟踪监控

D.巡回监控V

解析：本题考查的是设备制造的质量控制方式。在设备制造过程中，监造人员还应定期及不定期的到制造

现场，检查了解设备制造过程的质量状况，做好相应记录，发现问题及时处理，这种质量监控方式称为巡

回监控。

13.下列费用属于企业管理费的是。

（分数：1.00）

A.采购及保管费

B.业务招待费4

C.燃料动力费

D.劳动竞赛奖

解析：本题考查的是按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成。选项A属于材料费，选项C属于

施工机具使用费内容，选项D属于人工费中的奖金内容。参见教材P13〜16。

14.某拟建项目的建筑安装工程费为1000万元，设备及工器具购置费为600万元，工程建设其他费为300

万元，建设期利息为100万元，则该项目基本预备费的计算基数为（）万元。

（分数；1.00）

A.1300

B.1600

C.1900V

D.2000

解析：本题考查的是预备费。基本预备费的计算基数为工程费用与工程建设其他费用之和。1000（建筑安

装工程费）+600（设备及工器具购置费）+300（工程建设其他费）=1900（万元）。参见教材P35。

15.关于投资收益率指标的以下说法中，正确的是（）。

（分数：1.00）

A.计算投资收益率需要选择正常年份J

B.投资收益率指标受到投资规模的限制

C.计算总投资收益率、确定总投资时，需要考虑铺底流动资金

D.投资收益率就是总投资收益率

解析：本题考查的是财务分析主要指标的计算。投资收益率指标的优点与不足。投资收益率指标的经济意

义明确、直观，计算简便，在一定程度上反映了投资效果的优劣，可适用于各种投资规模。投资收益率指

标的不足是，没有考虑投资收益的时间因素，忽视了资金具有时间价值的属性；正常生产年份的选择比较

困难，正常生产年份选定带有一定的不确定性和人为因素。因此，以投资收益率指标作为主要的决策依据

不太可靠。投资收益率包括总投资收益率、资本金净利润率两种具体形式，选项D有误。

16.按我国现行建设工程投资的构成，建设工程总投资包括固定资产投资和（）o

（分数:1.00）

A.建设期利息

B.基本预备费

C.涨价预备费

D.流动资产投资J

解析：本题考查的是我国现行建设工程投资构成。建设工程总投资包括固定资产投资和流动资产投资。选

项ABC属于固定资产投资。参见教材P11。

17.某新建项目建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元，第三年

贷款200万元，年利率10%。建设期内利息当年支付，则建设期第三年贷款利息为（）万元。

（分数:1.00）

A.110.0J

B.120.0

C.121.3

D.234.3

解析：本题考查的是建设期利息。建设期第三年贷款利息=（600+400+200X1/2）X10%=110（万元）。

18.某项目各年净现金流量如下表。设基准收益率为10%,则该项目的净现值和静态投资回收期分别为

A.32.02万元，3.2年

B.32.02万元,4.2年

C.29.54万元,4.2年

D.29.54万元,3.2年V

解析：本题考查的是财务分析主要指标的计算。根据净现值和静态回收期的含义及计算公式，则有净现值

（NPV）=-160+504-1.l+50-rl.12+504-1.13+504-1.14+504-1.15=29.54（万元）。同时，将各年

19.某项目应用价值工程原理进行方案择优，各方案的功能系数和单方造价见下表，则最优方案为（）。

A.甲方案

B.乙方案J

C.丙方案

D.丁方案

解析：本题考查的是价值工程的应用。成本累计之和=2840+2460+2300+2700=10300：各方案的成本系数分

别为C甲=2840/10300=0.276,C乙=2460/10300=0.239,C丙=2300/10300=0.223,CT

=2700/10300=0.262；各方案的价值系数分别为V甲=0.202/0.276=0.732,V乙=0.286/0.239=1.197,V丙

=0.249/0.223=1.117,V丁=0.263/0.262=1.004；乙方案的价值系数最大，为最优方案。参见教材P109.

20.根据现行计价规范，实行工程量清单计价的工程通常采用（）合同。

（分数：1.00）

A.固定总价

B.可调总价

C.单价J

D.成本加酬金

解析：本题考查的是合同价款约定内容。实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同；建设规模较小，

技术难度较低，工期较短，且施工图设计已审查批准的建设工程可采用总价合同；紧急抢险、救灾以及施

工技术特别复杂的建设工程可采用成本加酬金合同。参见教材P15U

21.关于净年值指标的说法，正确的是（）。

（分数：1.00）

A.该指标全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况J

()o

(1

（分数：1.00）

A.32.02万元,3.2年

B.32.02万元,虫2年

C.29.54万元,4.2年

I）.29.54万元,3.2年J

解析：本题考查的是财务分析主要指标的计算。根据净现值和静态回收期的含义及计算公式，则有净现值

(NPV)=-160+504-1.1+504-1.12+504-1.13+504-1.14+50-?1.15=29.54(万元)。同时，将各年

的净现金流量进行累计，并汇总于下表：

于是，静态投资回收期=(4-1)+|-10|4-50=3.2(年)。参见教材P87。

19.某项目应用价值工程原理进行方案择优，各方案的功能系数和单方造价见下表，则最优方案为()o

(分数：1.00)

A.甲方案

B.乙方案J

C.丙方案

D.丁方案

解析：本题考查的是价值工程的应用。成本累计之和=2840+2460+2300+2700=10300：各方案的成本系数分

别为C甲=2840/10300=0.276,C乙=2460/10300=0.239,C丙=2300/10300=0.223,C丁

=2700/10300=0.262；各方案的价值系数分别为V甲=0.202/0.276=0.732,V乙=0.286/0.239=1.197,V丙

=0.249/0.223=1.117,VT=0.263/0.262=1.004；乙方案的价值系数最大,为最优方案。参见教材P109。

20.根据现行计价规范，实行工程量清单计价的工程通常采用（）合同。

（分数:1.00）

A.固定总价

B.可调总价

C.单价V

D.成本加酬金

解析：本题考查的是合同价款约定内容。实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同；建设规模较小，

技术难度较低，工期较短，且施工图设计已审查批准的建设工程可采用总价合同；紧急抢险、救灾以及施

工技术特别复杂的建设工程可采用成本加酬金合同。参见教材巴51。

21.关于净年值指标的说法，正确的是（）.

（分数：1.00）

A.该指标全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况J

B.该指标需要考虑计算期时间长短的差别及影响

C.该指标反映了项目投资中单位投资的使用效率

D.该指标直接说明了在项目运营期各年的经营成果

解析：本题考查的是财务分析主要指标的计算。净现值指标考虑了资金的时间价值，并全面考虑了项目在

整个计算期内的经济状况；经济意义明确直观，能够直接以金额表示项目的盈利水平；判断直观。但不足

之处是，必须首先确定•个符合经济现实的基准收益率，而基准收益率的确定往往是比较困难的；而且在

互斥方案评价时，净现值必须慎重考虑互斥方案的寿命，如果互斥方案寿命不等，必须构造一个相同的分

析期限，才能进行方案比选。此外，净现值不能反映项目投资中单位投资的使用效率，不能直接说明在项

目运营期各年的经营成果。

22.根据《施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）,有关工程计量程序的下列情况正确的是（）.

（分数：1.00）

A.监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内，完成对承包人提交的工程量报告的审核V

B.发包人认为需要进行现场计量核实的，在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件

并派人参加

C.监理人对工程量有异议的，必须要求承包人共同进行复核或抽检

D.承包人认为发包人核实的计量结果有误时，应在收到计量结果通知后的7天内向发包人提出书面意见

解析：本题考查的是单价合同的计量。选项B“提前24小时通知”和选项D“7天内提出书面意见”属于

计价规范的规定；选项C,监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。参见教

材P161。

23.某项目，合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法正确的

是（）。

（分数：1.00）

A.业主应给予承包商补偿J

B.业主不给予承包商补偿

C.竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿

D.通过仲裁决定是否给予承包商补偿

解析：本题考查的是索赔的主要类型。由法律引起的索赔，如果在基准日期（招标工程以投标截止日期前

的28天、非招标工程以合同签订前28天）以后，由于业主国家或地方的人和法规、法令、政令或其他法

律或规章发生了变更，导致了承包商成本增加。对承包商由此增加的开支，业主应予补偿。参见教材

P181»

24.进度控制的措施中，对工期提前给予奖励属于（）。

（分数：1.00）

A.经济措施V

B.组织措施

C.合同措施

D.技术措施

解析：本题考查的是进度控制的措施和主要任务。进度控制的经济措施包括：（1）及时办理工程预付款

及工程进度款支付手续；（2）对应急赶工给予优厚的赶工费用：（3）对工期提前给予奖励；（4）对工

程延误收取误期损失赔偿金。

25.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标人的投标总价编制的说法，正确的是（）。

（分数：1.00）

A.为降低投标总价，投标人可以将暂列金额降至零

B.投标总价可在分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费，税金合计金额上做出优惠

C.开标前投标人来不及修改标书时，可在投标者致函中给出优惠比例，并将优惠后的总价作为新的投标

价

D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中J

解析：本题考查的是投标报价审核方法。暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动。

选项A错误。投标总价应与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。即

投标人在进行工程量清单招标的投标报价时，不能进行投标总价优惠（或降价、让利），投标人对投标报

价的任何优惠（如降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。选项BC错误，选项D正确。

26.某分部工程有3个施工过程，各分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节

拍分别为6天、4天和8天。则该分部工程的流水施工工期是（）天。

（分数：1.00）

A.18

B.24-J

C.34

D.42

解析：本题考查的是成倍节拍流水施工。第一个施工过程的专业工作队数目=3（个），第二个施工过程

的专业工作队数目=2（个），第三个施工过程的专业工作队数目=4（个），则参与该工程流水施工的专

业工作队总数=3+2+4=9（个），则流水施工工期为=（4+9-1）X2=24（天）。参见教材P29。

27.在有节奏流水施工中，各施工过程的流水节拍都相等的流水施工，也称为（）o

（分数：1.00）

A.异步距异节奏流水施工

B.异节拍流水施工

C.异节奏流水施工

D.固定节拍流水施工V

解析：本题考查的是流水施工的基本组织方式。在有节奏流水施工中，各施工过程的流水节拍都相等的流

水施工，也称为固定节拍流水施工或全等节拍流水施工。参见教材P26

A.工作E是非关键工作

B.工作B的自由时差为0

C.工作D的总时差为2天

D.工作F的最迟开始时间为21天J

解析：本题考查的是单代号网络计划时间参数的计算。经计算可知关键线路为AfC~G—H；工作F的最

迟开始时间为22天；工作D的总时差为2天；工作B的自由时差为0；工作E为非关键工作。参见教材

P56。

29.在工程网络计划中，G工作的最早开始时间为第16天，其持续时间为4天，该工作有3项紧后工作，

它们的最早开始时间分别为第23天、第24天，第25天，则G工作的自由时差为（）天。

（分数：1.00）

A.2

B.3J

C.4

28.某工程单代号网络计划如下图所示（时间单位：天），下列说法错误的是（）,

（分数：1.00）

A.工作E是非关键工作

B.工作B的自由时差为0

C.工作D的总时差为2天

D.工作F的最迟开始时间为21天，

解析：本题考查的是单代号网络计划时间参数的计算。经计算可知关键线路为A-C-G-H；工作F的最

迟开始时间为22天；工作D的总时差为2天；工作B的自由时差为0；工作E为非关键工作。参见教材

P56.

29.在工程网络计划中，G工作的最早开始时间为第16天，其持续时间为4天，该工作有3项紧后工作，

它们的最早开始时间分别为第23天、第24天，第25天，则G工作的自由时差为（）天。

（分数：1.00）

A.2

B.3V

C.4

D.5

解析：本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。根据公式FFi-j=min{ESj-k-EFi-j}=

min{ESj-k-ESi-j-Di-j}=min{23-（16+4）,24-（16+4）,25-（16+4）}=min{3,4,5）=

3（天）。参见教材P46。

30.某工程进度计划执行过程中，发现某工作出现了进度偏差，经分析该偏差仅对后续工作有影响而对总

工期无影响，则该偏差值应。

（分数：1.00）

A.大于总时差,小于自由时差

B.大于总时差,大于自由时差

C.小于总时差,小于自由时差

D.小于总时差,大于自由时差J

解析：本题考查的是分析进度偏差对后续工作及总工期的影响。如果工作的进度偏差未超过该工作的总时

差，则此进度偏差不影响总工期。如果工作的进度偏差大于该工作的自由时差，则此进度偏差将对其后续

工作产生影响。参见教材P103。

31.工程建设的不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响，决定工程质量的关键阶段是

（）。

（分数:1.00）

A.可行性研究阶段

B.决策阶段

C.设计阶段V

D.保修阶段

解析：本题考查的是工程建设阶段对质量形成的作用与影响。工程设计质量是决定工程质量的关键环节。

参见教材P2

32.在工程质量控制中，描述质量分布状态的•种分析方法是（）.

（分数：1.00）

A.直方图法J

B.排列图法

C.因果图法

D.控制图法

解析：本题考查的是工程质量统计分析方法。直方图法即频数分布直方图法，是将收集到的质量数据进行

分组整理，绘制成频数分布直方图，用以描述质量分布状态的一种分析方法，所以又称质量分布图法。参

见教材P70。

33.下列选项中，不属于编写质量管理体系文件的主要工作的是（）。

（分数:1.00）

A.文件准备和企业调查

B.调整方案V

C.编写质量手册

D.编制必要的作业文件

解析：本题考查的是监理企业质量管理体系的建立与实施。编写质量管理体系文件的主要工作包括：文件

准备和企业调查；编写质量手册：编制必要的专门程序；编制必要的作业文件；文件发布。注意题干是选

择不属于的，故选项B符合题意。

34.下列造成质量数据波动的原因中，属于偶然性原因的是（）。

（分数：1.00）

A.现场温湿度的微小变化4

B.机械设备过度磨损

C.材料质量规格显著差异

D.工人未遵守操作规程

解析：本题考查的是工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。偶然性原因：在实际生产中，影响因素

的微小变化具有随机发生的特点，是不可避免、难以测量和控制的，或者是在经济上不值得消除，它们大

量存在但对质量的影响很小，属于允许偏差、允许位移范畴，引起的是正常波动，一般不会因此造成废

品，生产过程正常稳定。通常把人、机、料、法、环等因素的这类微小变化归为影响质量的偶然性原因、

不可避免原因或正常原因。选项BCD都属于系统性原因。

35.在卓越绩效管理模式中，组织持续发展的关键是（）。

（分数：1.00）

A.系统管理

B.以人为本

C.远见卓识的领导

D.传承、改进和创新V

解析：本题考瓷的是卓越绩效模式的基本特征和核心价值观。传承、改进和创新是组织持续发展的关键。

参见教材P50.

36.在常用的工程质量控制的统计方法中，可以用来系统整理分析某个质量问题及其产生原因之间关系的

方法是（）.

（分数：1.00）

A.相关图法

B.树枝图法V

C.排列图法

D.直方图法

解析：本题考查的是工程质量统计分析方法。因果分析图法是利用因果分析图来系统整理分析某个质量问

题（结果）与其产生原因之间关系的有效工具。因果分析图也称特性要因图，又因其形状常被称为树枝图

或鱼刺图。参见教材P69。

37.采用相关图法分析工程质量时，散布点形成由左向右向下的一条直线带，说明两变量之间的关系为

（）。

（分数：1.00）

A.负相关V

B.不相关

C.正相关

D.弱正相关

解析：本题考查的是工程质量统计分析方法。负相关：散布点形成由左向右向下的一条直线带。说明x对

y的影响与正相关恰恰相反。参见教材P78。

38.程勘察管理服务是指工程监理单位根据（）的要求对于工程勘察活动的管理。

（分数:1.00）

A.勘察单位

B.建设单位V

C.设计单位

D.政府监督部门

解析：本题考查的是工程勘察管理工作特点。工程勘察管理服务是指工程监理单位根据建设单位的要求对

于工程勘察活动的管理。参见教材P94。

39.施工图设计评审的总体审核，首先应审核（）«

（分数：1.00）

A.工艺合理性

B.施工图纸的完整性V

C.总图在平面和空间布置上是否有交叉和矛盾

D.工艺流程及装置是否满足规范

解析：本题考查的是施工图设计质量管理。总体审核中，首先审核施工图纸的完整性及各级的签字盖章。

参见教材P101。

40.在工程施工过程中，（）是指导施工单位进行施工的实施性文件。

（分数:1.00）

A.施工方案

B.施工组织设计V

C.专项施工方案

D.施工进度计划

解析：本题考查的是施工组织设计审查。施工组织设计是指导施工单位进行施工的实施性文件。参见教材

P109.

41.在工程设计质量管理中，重点审查总平面布置、工艺流程、施工进度能否实现属于（）的内容。

（分数：1.00）

A.总体方案评审

B.专业设计方案评审

C.初步设计评审-J

D.施工图设计评审

解析：本题考查的是初步设计质量管理。初步设计评审：依据建设单位提出的工程设计委托任务和设计原

则，逐条对照，审核设计是否均已满足要求。审核设计项目的完整性，项目是否齐全、有无遗漏项；设计

基础资料可靠性，以及设计标准、装备标准是否符合预定要求；重点审查总平面布置、工艺流程、施工进

度能否实现；总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光、通风等要素；设计方案是否全面，经济评价是

否合理。

42.对于施工单位提出的试验室，专业监理工程师需要（）«

（分数：1.00）

A.提出担保要求

B.进行实地考察V

C.提供试验计划

D.规定试验设备

解析：本题考查的是见证取样与平行检验。工程项目施工前，由施工单位和项目监理机构共同对见证取样

的检测机构进行考察确定。对于施工单位提出的试验室，专业监理工程师要进行实地考察。试验室一般是

和施工单位没有行政隶属关系的第三方。试验室要具有相应的资质，试验项目满足工程需要，试验室出具

的报告对外具有法定效果。

43.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到（）及以上。

（分数：1.00）

A.60%

B.70%

C.80%

D.90%V

解析：本题考查的是工程实体质量控制。受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上。

44.生产性建设工程项目总投资和非生产性建设工程项目总投资的区别在于（）。

（分数：1.00）

A.基本预备费

B.涨价预备费

C.流动资金V

D.建设期利息

解析：本题考查的是建设工程项目投资的概念。建设工程项目总投资是指为完成工程项目建设并达到使用

要求或生产条件，在建设期内预计或实际投入的全部费用总和。生产性建设工程项目总投资包括建设投

资、建设期利息和流动资金三部分；非生产性建设工程项口总投资包括建设投资和建设期利息两部分。其

中建设投资和建设期利息之和对应于固定资产投资。

45.在进行单位工程验收时，涉及安全和使用功能的分部工程不仅要全面检查其检验资料的完整性，而且

对分部工程验收时补充进行的()也要复核。

(分数:1.00)

A.见证抽样检验报告V

B.见证取样送样试验报告

C.观感质量验收报告

D.设计变更文件

解析：本题考查的是建筑工程施工质量验收程序和合格规定。对涉及安全、节能、环境保护和主要使用功

能的分部工程的检验资料应复查合格，资料复杳不仅要全面检查其完整性，不得有漏检缺项，其次复核分

部工程验收时要补充进行的见证抽样检验报告，这体现了对安全和主要使用功能的重视。参见教材

P171.

46.下列关于城市轨道交通工程项目工程验收的内容和程序表述不正确的是()o

(分数：1.00)

A.各验收小组实地查验工程质量，复查单位工程验收遗留问题的整改情况

B.验收组对工程勘察、设计、施工、监理、设备安装质量等方面进行评价，审查对试运行有影响的相关

专项验收情况

C.城市轨道交通建设工程自竣工验收合格之日起可投入不载客试运行，试运行时间不应少于三个月J

D.审查系统设备联合调试情况，签署项目工程验收意见

解析：本题考查的是项目工程验收。选项C应该是城市轨道交通建设工程自项目工程验收合格之日起可投

入不载客试运行，试运行时间不应少于三个月。参见教材P183。

47.在进行质量缺陷成因分析中，首先要做的工作是()o

(分数：1.00)

A.收集有关资料

B.现场调查研究V

C.进行必要的计算

D.分析、比较可能的因素

解析：本题考查的是工程质量缺陷的成因。进行质量缺陷成因分析的基本步骤是：进行细致的现场

调查研究，观察记录全部实况，充分了解与掌握引发质量缺陷的现象和特征；(2)收集调查与质量缺陷

有关的全部设计和施工资料，分析摸清工程在施工或使用过程中所处的环境及面临的各种条件和情况；

(3)找出可能产生质量缺陷的所有因素；(4)分析、比较和判断，找出最可能造成质量缺陷的原因；

(5)进行必要的计算分析或模拟试验予以论证确认。参见教材P188。

48.某承包单位施工时，挡土墙不按图纸设置滤水层、排水孔，导致压力增大，墙体破坏或倾覆，此情况

属于()0

(分数：1.00)

A.违背建设程序

B.违反法律法规

C.施工与管理不到位V

D.操作工人素质差

解析：本题考查的是工程质量缺陷的成因。施工与管理不到位：不按图施工或未经设计单位同意擅自修改

设计，例如挡土墙不按图纸设滤水层、排水孔，导致压力增大，墙体破坏或倾覆属于施工管理不到位。参

见教材P187。

49.某项目施工过程中，由于施工不当发生质量事故，造成25人死亡，80人重伤，直接经济损失高达

8000万元。根据建质［2010〕111号文的规定，此次事故属于()o

(分数：1.00)

A.特别重大事故

B.重大事故-J

C.较大事故

D.严重事故

解析：本题考查的是工程质量事故等级划分。根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程

质量事故分为4个等级：（1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿

元以上直接经济损失的事故；（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人

以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；（3）较大事故，是指造成3人以上10

人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经

济损失的事故。本题事故造成了25人死亡，80人重伤，满足重大事故条件。参见教材P190。

50.下列关于项目融资的有限追索描述错误的是（）。

（分数：1.00）

A.贷款人可以在贷款的某个特定阶段对项目借款人实行追索

B.贷款人可以在贷款的一个规定的范围内对项目借款人实行追索

C.无论项目出现任何问题，贷款人均不能追索到项目借款人，

D.有限追索的极端是"无追索"，即融资百分之百地依赖于项目的经济强度

解析：本题考查的是项目融资的特点和程序。作为有限追索的项目融资，贷款人可以在贷款的某个特定阶

段（例如项目的建设期和试生产期）对项目借款人实行追索，或者在一个规定的范围内（这种范围包括金

额和形式的限制）对项口借款人实行追索，除此之外，无论项目出现任何问题，贷款人均不能追索到项目

借款人除该项目资产、现金流量以及所承担的义务之外的任何形式的财产。有限追索的极端是“无追索”

即融资百分之百地依赖于项目的预期收益，在融资的任何阶段，贷款人均不能追索到项目借款人除项目之

外的资产。然而，在实际工作中是很难获得这样的融资结构的。

51.下列费用中，属于建筑安装工程规费的是（）。

（分数：1.00）

A.教育费附加

B.地方教育附加

C.职工教育经费

D.住房公积金V

解析：本题考查的是按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成。规费：（1）社会保险费：（2）

住房公积金。参见教材P16。

52.筹集资金时必须做到以需定筹，这体现了项目资金筹措的（）。

（分数：1.00）

A.规模适宜原则V

B.时机适宜原则

C.经济效益原则

D.结构合理原则

解析：本题考查的是项目资金筹措的渠道与方式。规模适宜原则：筹集资金的目的在于确保项目所必需的

资金，筹资的数量不能盲目确定，必须做到以需定筹•参见教材P40。

53.在现金流量图中，现金流量发生的时间点是按照（）确定的。

（分数：1.00）

A.年初时点

B.权责发生时点

C.资金收付的时间点V

D.年末时点

解析：本题考查的是现金流量。现金流量发生的时间点不是按照财务会计上的权责发生制确定，而是按照

资金收付的时间点确定的。参见教材P68。

54.根据我国现行建设工程投资构成，属于工程费用构成的是（）。

（分数：1.00）

A.建设用地费

B.预备费

C.建设期利息

D.建筑安装工程费用V

解析：本题考查的是我国现行建设工程投资构成。我国现行建设工程投资构成，工程费用包括设备及工器

具购置费和建筑安装工程费。参见教材PU。

55.施工企业进行投标报价时，暂列金额（）确定。

（分数:1.00）

A.由施工企业自主确定

B.由政府监督机构

C.根据相关法律法规

D.按招标文件提供的金额计列V

解析：本题考查的是投标报价审核方法。暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动。

56.关于项目可行性研究的市场预测分析，下列内容不属于产品（服务）市场分析的是（）。

（分数：1.00）

A.产品用途

B.国外市场预测分析

C.国内市场预测分析

D.目标市场分析J

解析：本题考查的是项目可行性研究的内容。产品（服务）市场分析包含产品用途、国外市场预测分析、

国内市场预测分析。选项D属于市场竞争力分析的内容。

57.某土方回填项目，清单工程量为47.06n?,预算工程量为182.56mX已知完成1/回填方需用人工

0.169工日（人工单价105元/工日），机械0.029台班（机械台班单价28元/台班）。根据企业自主报

价原则，管理费按人工费、施工机具使用费二项之和的10%计取，利润按人工费、施工机具使用费二项之

和的5%计取，不考虑措施项目费、其他项目费和规费、税金和风险时，投标人所报回填方项目的综合单

价为85.20元/m\则下列有关审核该项目的综合单价的表述，正确的是（）。

（分数：1.00）

A.土方回填数量为0.26m3

B.管理费、利润合价为77.41元

C.机械费单价为38.12元/m'

D.清单项目综合单价为82.84元/n?J

解析：本题考查的是投标报价审核办法。土方回填数量（清单含量=方案量预算量/清单量）=

182.56/47.06=3.88（m：!）；人工费单价=0.169X105=17.75（7G/ma）；机械费单价=0.029X28=0.81

（元/n?）；管理费=（17.75+0.81）X10%=1.86（元/d）；利润=（17.75+0.81）X5%=0.93（元

/ms）；综合单价=（17.75+0.81+1.86+0.93）X3.88=82.84（元/nf'）。参见教材P145。

58.编制投资估算时，生产能力指数法是根据（）来估算拟建项目投资额的方法。

（分数：1.00）

A.已建成的类似建设项目生产能力和投资额J

B.已建成的类似建设项目总投资

C.己建成的类似建设项目总生产能力

D.已建成的类似建设项目设备费

解析：本题考查的是投资估算编制方法。生产能力指数法是根据已建成的类似建设项目生产能力和投资

额，进行粗略估算拟建建设项口相关投资额的方法。主要适用于设计深度不足，拟建建设项目与类似建设

项目的规模不同，设计定型并系列化，行业内相关指数和系数等基础资料完备的情况。

59.下列承包人因工程变更提出的调整措施项目费的事项中，需采用承包人报价浮动率计算的是（）o

（分数：1.00）

A.安全文明施工费

B.按单价计算的措施项目费

C.按总价计算的措施项目费4

D.实施方案未提交发包人确认的措施项目费

解析：本题考查的是工程变更价款的确定方法。选项A错误，安全文明施工费按照实际发生变化的措施项

目调整，不得浮动：选项B错误，采用单价计算的措施项目费按照实际发生变化的措施项目及已标价工程

量清单项目的规定确定单价；选项C正确，按总价（或系数）计算的措施项口费，按照实际发生变化的措

施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素；选项D错误，如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包

人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。参见教材

P176.

60.某建设工程施工过程中，由发包人供应的材料没有及时到货，导致承包人的工人窝工5个工作日，每

个工日单价200元，承包人租赁的一台挖土机窝工5个台班，台班租赁费500元，承包人自卸汽车窝工2

个台班，该自卸汽车折旧费每台300元，工作时燃油动力费每台班80元。则承包人可以索赔的费用是

（）元。

（分数：1.00）

A.2500

B.3500

C.4260

D.4100J

解析：本题考查的是索赔费用的计算。（1）人工费。人工费的索赔包括：（1）完成合同之外的额外工作

所花费的人工费用：（2）由于非承包人责任的工效降低所增加的人工费用；（3）超过法定工作时间加班

增加的费用；（4）法定人工费增长以及非承包人责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。（2）

材料费。材料费的索赔包括：（1）由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；（2）由于

客观原因材料价格大幅度上涨；（3）由于非承包人责任工程延误导致的材料价格上涨和超期储存费用.

材料费中应包括运输费、仓储费，以及合理的损耗费用。如果由于承包人管理不善，造成材料损坏失效，

则不能列入索赔计价。（3）施工机具使用费。施工机具使用费的索赔包括：（1）由于完成额外工作增加

的机械、仪器仪表使用费；（2）非承包人责任工效降低增加的机械、仪器仪表使用费；（3）由于发包人

或监理工程师原因导致机械、仪器仪表停工的窝工费。窝工费的计算，如系租赁设备，一般按实际租金和

调进调出费的分摊计算；如系承包人自有设备，一般按台班折I日费计算，而不能按台班费计算，因台班费

中包括设备使用费。本题由发包人供应的材料没有及时到货，是非承包方的原因，故应获得索赔。索赔费

用=（200*5+5*500+300*2）=4100元，故答案D正确。

61.下列选项中不属于总进度纲要主要内容的是（）。

（分数:1.00）

A.项目实施的总体部署

B.各子系统进度规划

C.确定里程碑事件的计划进度目标

D.工程施工和设备安装进度J

解析：本题考查的是建设项目总进度目标的论证。总进度纲要的主要内容包括：（1）项目实施的总体部

署；（2）总进度规划；（3）各子系统进度规划：（4）确定里程碑事件的计划进度目标；（5）总进度目

标实现的条件和应采取的措施等。

62.在建设工程进度控制措施中，对建设单位提出应急赶工给予赶工费用补偿的属于（）措施。

（分数：1.00）

A.合同

B.组织

C.经济，

D.技术

解析：本题考查的是进度控制的措施和主要任务。进度控制的经济措施主要包括：（1）及时办理工程预付

款及工程进度款支付手续；（2）对应急赶工给予优厚的赶工费用；（3）对工期提前给予奖励；（4）对

工程延误收取误期损失赔偿金。参见教材P3

63.组织流水施工时，流水步距是指（）o

（分数；1.00）

A.第一个专业队与最后一个专业队开始施工的最小间隔时间

B.第一个专业队与其他专业队开始施工的最小间隔时间

C.相邻专业队相继开始施工的最大时间间隔

D.相邻专业队相继开始施工的最小时间间隔J

解析：本题考查的是流水施工参数。流水步距是指组织流水施工时，相邻两个施工过程（或专业工作队）

相继开始施工的最小时间间隔。参见教材P25。

64.某五层现浇钢筋混凝土建筑结构的施工，其主体工程由支模板、绑扎钢筋和浇筑混凝土3个施工过程

组成，每个施工过程在施工段上的延续时间均为5天，划分为3个施工段，则总工期为（）天。

（分数:1.00）

A.25

B.40

C.85V

D.100

解析：本题考查的是固定节拍流水施工。按固定节拍流水施工工期计算公式：T=（m+n-1）t+XG+XZ-

SC=（5X3+3-1）X5=85（天）。题中是五层现浇钢筋混凝土建筑结构的施工，等于施工段加倍。参见

教材P27

65.某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织流水施工。各施工过程的流水节拍分别为3天、

天、4天、3天，3天、4天、4天、2天和4天、3天、3天、4天，则流水施工工期为（）天。

（分数：1.00）

A.20

B.21

C.22

D.23V

解析：本题考查的是流水施工工期的确定。施工过程I：3,8,12,15施工过程U：3,7,11,13施工

过程IH：4,7,10,14K1,2=max[3,5,5,4,-13]=5；K2,3=max[3,3,4,3,-14]=4；T=£K+Xtn=

（5+4）+14=23天。参见教材P32。

66.某基础工程包含土方和混凝土两个子项工程，工程量清单中的土方工程量为4500m：',混凝土工程量为

2000m3,合同约定：土石方工程综合单价为80元/n?,混凝土工程综合单价为400元/m,；工程预付款额

度为合同价的15%,主要材料和构配件所占比重为60%。则该工程预付款的额度及起扣点分别为

（）万元。

（分数：1.00）

A.17.50,87.75

B.17.10,89.45

C.17.40,87.00J

D.17.50,89.45

解析：本题考查的是预付款。起扣点的计算公式T=P-M/N；P=4500*80+2000*400=U6万元；

M=116*15%=17.4万元；T=116-17.4/60%=87万元T一起扣点，自工程预付款开始扣回的累计已完工程价

值；P一承包工程合同总额；M—工程预付款数额；N—主要材料及构件所占比重。

67.某工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中的关键工作有

A.工作A和工作D

B.工作C和工作DV

C.工作A和工作E

D,工作C和工作E

解析：本题考查的是单代号搭接网络计划。关键线路是A~C—D~G。参见教材P83。

68.下列建设工程进度控制措施中，属于监理工程师采用的组织措施是（）。

（分数：1.00）

A.编制进度控制工作细则

（分数：1.00）

A.工作A和工作D

B.工作C和工作D，

C.工作A和工作E

I）.工作C和工作E

解析：本题考查的是单代号搭接网络计划。关键线路是A~C~D~G。参见教材P83。

68.下列建设工程进度控制措施中，属于监理工程师采用的组织措施是（）。

（分数：1.00）

A.编制进度控制工作细则

B.对工期提前给予奖励

C.建立进度计划审核制度4

D.对建设工程进度实施动态控制

解析：本题考查的是进度控制的措施和主要任务。组织措施主要包括：（1）建立进度控制目标体系，明

确建设工程现场监理组织机构中进度控制人员及其职责分工；（2）建立工程进度报告制度及进度信息沟

通网络；（3）建立进度计划审核制度和进度计划实施中的检查分析制度；（4）建立进度协调会议制度，

包括协调会议举行的时间、地点、参加人员等；（5）建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度。选

项A和选项D均属于进度控制的技术措施。选项B属于进度控制的经济措施。故选项C符合题意。

69.某基础工程土方开挖总量为2000立方米，该工程拟分4个施工段组织固定节拍流水施工，两台挖掘机

的台班定额均为50立方米/台班，其流水节拍应为（）天。

（分数：1.00）

A.20

B.10

C.5J

D.4

解析：本题考查的是流水施工参数。根据流水节拍定额计算法的公式，t=Q/（SXRXN）,即：流水节拍

=每个工作段的工作量/（产量定额X台班数X工作班次）=（2000/4）/（50X2X1）=5天。

70.下列关于工程网络计划关键工作的表述中，正确的是（）.

（分数：1.00）

A.双代号网络计划中关键工作两端的节点必为关键节点V

B.工程网络计划中关键工作的自由时差与总时差全部为零

C.单代号网络计划中关键工作与其紧后工作之间的时间间隔为零

D.单代号搭接网络计划中关键工作与其紧后工作之间的搭接时距最长

解析：本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。关键线路是指从起点节点到终点节点的线路上各项

工作持续时间总和最大的通路。因而，关键工作两端的节点必为关键节点。

71.在某工程网络计划中，工作H的最早开始时间为第7天，持续时间为8天；工作H有三项紧后工作，

它们的最早开始时间分别为第18天、第19天和第17天，最迟开始时间分别为第20天、21天和第23

天，则工作H的总时差和自由时差分别为（）天。

（分数：1.00）

A.5；2V

B.5；5

C.4；2

D.11：8

解析：本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。总时差=最迟开始时间一最早开始时间=最迟完成

时间一最早完成时间。H工作的自由时差等于紧后工作的最早开始时间减去H工作的最早完成时间=17-

（7+8）=2（天）。H工作的总时差等于本工作的坡迟完成时间减去本工作的坡早完成时间=紧后工作最迟

开始时间的最小值-本工作的最早完成时间=20-（7+8）=5（天）。参见教材P48

72.工程网络计划的费用优化是指寻求（）的过程。

（分数：1.00）

A.工程总成本固定条件下最短工期安排

B.资源均衡使用条件下工程总成本最低

C.工程总成本坡低时资源均衡使用

D.工程总成本最低时工期安排V

解析：本题考查的是费用优化。费用优化又称工期成本优化，是指寻求工程总成本最低时的工期安排，或

按要求工期寻求最低成本的计划安排的过程。

73.工作之间由于组织安排需要或资源（劳动力、原材料、施工机具等）调配需要而规定的先后顺序关系

称为（）。

（分数：1.00）

A.工艺关系

B.组织关系4

C.施工关系

D.进度关系

解析：本题考查的是工艺关系和组织关系。工作之间由于组织安排需要或资源（劳动力、原材料、施工机

具等）调配需要而规定的先后顺序关系称为组织关系。

74.对下面双代号网络图进行工期优化，当各工作压缩费率如下所示时，欲压缩总工期1天，应当选择

A.工作A

B.工作B

C.工作CJ

D.工作D

解析：本题考查的是工期优化。本网络计划的关键线路为：B-C-G,工作B、C、G压缩费率最小的为C

工作。

75.监理工程师受业主委托控制建设工程设计进度时，应在设计工作开始之前完成的工作是。

（分数：1.00）

A.建立健全的设计技术经济定额

B.审查设计进度计划的合理性和可行性J

C.编制设计总进度计划

D.建立设计工作技术经济责任制

解析：本题考查的是监理单位的进度监控。在设计工作开始前，首先由监理工程师审查设计单位所编制的

进度计划的合理性和可行性。参见教材P114。

76.下列关于多级网络计划系统的特点，说法错误的是（）。

（分数：1.00）

A.多级网络计划系统应分阶段逐步深化

B.多级网络计划系统中的层级与建设工程规模、复杂程度及进度控制的需要无关J

C.不同层级的网络计划，应该由不同层级的进度控制人员编制

D.多级网络计划系统可以随时进行分解和综合

解析：本题考查的是多级网络计划系统。多级网络计划系统除具有一般网络计划的功能和特点以外，还有

以下特点：（1）多级网络计划系统应分阶段逐步深化，其编制过程是一个由浅入深、从顶层到底层、由

粗到细的过程，并且贯穿在该实施计划系统的始终。（2）多级网络计划系统中的层级与建设工程规模、

复杂程度及进度控制的需要有关。（3）在多级网络计划系统中，不同层级的网络计划，应该由不同层级

的进度控制人员编制。（4）多级网络计划系统可以随时进行分解和综合。

77.当承包单位未能按合同规定的工期完成合同范围内的工作时对其的处罚是（）.

（分数:1.00）

A.拒绝签署工程进度款支付凭证

B.中止施工承包合同

C.延长施工进度计划工期

D.误期损失赔偿V

解析：本题考查的是工程延误的处理。拒绝签署付款凭证一般是监理工程师在施工过程中制约承包单位延

误工期的手段，而误期损失赔偿则是当承包单位未能按合同规定的工期完成合同范围内的工作时对其的处

罚。参见教材P136

78.工程施工过程中为缩短工期而采取的措施中，属于组织措施的是（）。

（分数:1.00）

A.改进施工工艺和施工技术

J避髓率学励，提高奖金数额

（分|睫斛的施工机械

（分数：1.00）

A.工作A

B.工作B

C.工作CJ

D.工作D

解析：本题考查的是工期优化。本网络计划的关键线路为：B-C~G,工作B、C、G压缩费率最小的为C

工作。

75