博物馆装修分包协议样本

博物馆装修分包协议样本合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同签订依据1.3合同宗旨第二章定义与解释2.1专业术语解释2.2合同当事人2.3合同标的第三章分包工程范围3.1分包工程概述3.2分包工程详细内容3.3分包工程量第四章工期与进度4.1工程开工时间4.2工程竣工时间4.3工程进度计划第五章质量与标准5.1工程质量要求5.2工程验收标准5.3质量保证措施第六章合同价格与支付6.1合同总价6.2支付方式6.3价款支付进度第七章合同的履行7.1分包商的义务7.2委托方的义务7.3合同变更第八章安全生产与环保8.1安全生产要求8.2环保要求8.3事故处理第九章违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3违约赔偿第十章争议解决10.1争议解决方式10.2争议管辖法院10.3仲裁条款第十一章合同的解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3解除或终止后的处理第十二章保密条款12.1保密信息范围12.2保密义务12.3保密期限第十三章合同的生效、变更与解除13.1合同生效条件13.2合同变更13.3合同解除第十四章其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同附件合同编号_________第一章总则1.1合同主体1.1.1分包商名称：____________1.1.2委托方名称：____________1.2合同签订依据1.2.1依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，签订本合同。1.3合同宗旨1.3.1本合同旨在明确双方在博物馆装修分包工程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，实现共赢。第二章定义与解释2.1专业术语解释2.1.1分包工程：指委托方将其承担的博物馆装修工程中的部分工程分包给分包商实施的行为。2.1.2工期：指合同约定的分包工程开始施工之日起至工程竣工交付日止的时间。2.2合同当事人2.2.1分包商：具备相应资质和能力的分包商。2.2.2委托方：具备博物馆装修工程承包资质的委托方。2.3合同标的2.3.1合同标的为博物馆装修分包工程，具体工程内容详见第三章。第三章分包工程范围3.1分包工程概述3.1.1分包工程主要包括：____________（具体工程内容）。3.2分包工程详细内容3.2.1工程部位一：____________3.2.1.1工程内容：____________3.2.1.2工程量：____________3.2.2工程部位二：____________3.2.2.1工程内容：____________3.2.2.2工程量：____________3.3分包工程量3.3.1分包工程总量：____________。第四章工期与进度4.1工程开工时间4.1.1双方约定工程开工时间为：____________。4.2工程竣工时间4.2.1双方约定工程竣工时间为：____________。4.3工程进度计划4.3.1分包商应按照委托方提供的工程进度计划进行施工，并保证工程按期完成。第五章质量与标准5.1工程质量要求5.1.1分包工程应符合国家及行业相关质量标准和规范要求。5.2工程验收标准5.2.1工程验收合格的标准为：____________。5.3质量保证措施5.3.1分包商应建立健全质量管理体系，确保工程质量。第六章合同价格与支付6.1合同总价6.1.1双方约定分包工程合同总价为：____________元（大写：____________元整）。6.2支付方式6.2.1.1按工程进度支付；6.2.1.2一次性支付；6.2.1.3其他方式：____________。6.3价款支付进度6.3.1.1工程进度每达到一定比例，支付相应比例的价款；6.3.1.2工程验收合格后支付全部价款；6.3.1.3其他方式：____________。第七章合同的履行7.1分包商的义务7.1.1分包商应按照合同约定，完成分包工程的施工。7.1.2分包商应保证分包工程的质量、安全、进度等满足合同要求。7.2委托方的义务7.2.1委托方应按照合同约定，向分包商支付合同价款。7.2.2委托方应提供施工所需的设计图纸、技术要求等相关资料，并保证资料的准确性。7.3合同变更7.3.1合同履行过程中，如发生合同变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。第八章安全生产与环保8.1安全生产要求8.1.1分包商应按照国家及行业安全生产的相关法律法规和标准要求，组织施工。8.1.2分包商应制定并落实安全生产责任制，明确各岗位的安全生产职责。8.2环保要求8.2.1分包商应遵守国家及地方的环保法规，做好施工现场的环保工作。8.2.2分包商应采取有效措施，减少施工过程中对环境的影响。8.3事故处理8.3.1如发生安全事故，分包商应立即启动应急预案，采取措施防止事故扩大，并及时报告委托方。8.3.2双方应按照事故调查结果，承担相应的事故责任。第九章违约责任9.1违约行为9.1.1分包商未按合同约定完成工程，或工程质量不符合约定标准的，视为违约。9.1.2委托方未按合同约定支付价款，或提供资料不准确的，视为违约。9.2违约责任9.2.1违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体数额按合同约定执行。9.2.2违约方应赔偿因此给对方造成的损失。9.3违约赔偿9.3.1违约方应按照实际损失金额赔偿给对方造成的损失。第十章争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方发生合同争议时，应通过友好协商解决。10.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议管辖法院10.2.1双方约定争议管辖法院为：____________人民法院。10.3仲裁条款10.3.1双方可以约定仲裁条款，如：任何争议均提交____________仲裁委员会仲裁。第十一章合同的解除与终止11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致，可以解除合同。11.1.2因不可抗力导致合同无法履行，双方均可请求解除合同。11.2合同终止条件11.2.1分包工程竣工并经验收合格后，合同自然终止。11.2.2双方提前解除合同的，合同自解除协议生效之日起终止。11.3解除或终止后的处理11.3.1合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理未了事宜。第十二章保密条款12.1保密信息范围12.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息。12.2保密义务12.2.1双方应对保密信息予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。12.3保密期限12.3.1保密期限自合同签订之日起算，至合同解除或终止之日起____________年。第十三章合同的生效、变更与解除13.1合同生效条件13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同变更13.2.1合同履行过程中，如需变更，应签订书面变更协议。13.3合同解除13.3.1合同解除应签订书面解除协议，并经双方确认。第十四章其他条款14.1不可抗力14.1.1不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。14.2法律适用14.2.1本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同附件14.3.1合同附件包括：____________（附件名称）。合同编号_________甲方（委托方）：____________授权代表：____________签字：____________乙方（分包商）：____________授权代表：____________签字：____________日期：____________年____________月____________日多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊规定1.1甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，确保分包工程的质量、安全、进度等符合合同要求。1.2甲方应提供必要的施工条件，包括但不限于施工场地、水电供应、施工设备等。1.3甲方应负责协调与施工相关的政府部门、社区、产权单位等，确保施工顺利进行。1.4甲方应承担因政策调整、规划变更等原因导致工程变更的风险。附加条款二：乙方为主导时的特殊规定2.1乙方应按照甲方的要求，提交工程进度报告、质量报告等相关资料，接受甲方的监督和检查。2.2乙方应负责施工过程中的安全生产和环保工作，确保不发生安全事故和环境污染事件。2.3乙方应按照合同约定，承担因施工原因导致的人员伤亡、财产损失等责任。2.4乙方应在合同约定的保修期内，对分包工程的质量问题进行修复和保养。附加条款三：第三方中介参与时的特殊规定3.1第三方中介应按照甲乙双方的要求，公正、公平地履行中介职责，协助双方顺利完成合同履行。3.2第三方中介应负责协调甲乙双方的关系，及时解决合同履行过程中的争议和问题。3.3第三方中介应按照合同约定，收取中介费用，并开具合法的发票。3.4第三方中介应对合同履行过程中的商业秘密和机密信息予以保密，不得泄露给无关第三方。附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包工程详细设计图纸2.施工方案和施工组织设计3.分包工程量清单4.材料供应清单5.设备供应清单6.施工安全防护措施方案7.环保措施方案8.工程进度计划表9.质量验收标准和方法10.合同履行过程中产生的所有往来函件和电子邮件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为a.未按约定时间支付价款b.提供的施工图纸或技术要求不准确c.未提供或延迟提供施工所需条件d.未经乙方同意，擅自变更合同内容2.乙方违约行为a.未按约定时间完成工程b.工程质量不符合约定标准c.未按约定履行安全生产和环保义务d.未经甲方同意，擅自变更合同内容3.第三方中介违约行为a.未公正、公平地履行中介职责b.泄露合同履行过程中的商业秘密和机密信息c.未及时解决合同履行过程中的争议和问题d.收取中介费用不符合约定三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规。2.分包工程：指委托方将其承担的工程中的部分工程分包给分包商实施的行为。3.工期：指合同约定的工程开始施工之日起至工程竣工交付日止的时间。4.质量验收标准：指国家和行业规定的工程质量验收标准。5.违约金：指违约方因违约行为而支付给守约方的赔偿金。6.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误解决办法：双方协商确定延误原因，根据实际情况调整工程进度计划。2.工程质量争议解决办法：依据约定的质量验收标准进行验收，如有争议，可申请第三方检测机构进行鉴定。3.安全生产事故