版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
滑翔伞基地装修发包合同合同目录第一章总则1.1合同签订依据1.2合同主体认定1.3合同标的概述1.4合同语言文字1.5合同生效条件第二章工程概况2.1工程地点2.2工程规模2.3工程用途2.4工程预算2.5工程进度安排第三章发包人义务3.1发包人提供的条件3.2发包人负责的事项3.3发包人的监督与协调3.4发包人的其他义务第四章承包人义务4.1承包人的资质要求4.2承包人负责的事项4.3承包人的施工标准4.4承包人的质量保证4.5承包人的安全责任第五章工程费用与支付5.1工程价款的确定5.2工程预付款5.3工程进度款的支付5.4工程竣工结算5.5工程价款的支付方式第六章工程质量与验收6.1工程质量标准6.2工程验收程序6.3工程验收条件6.4工程质量问题的处理6.5工程保修第七章工期与进度7.1工期约定7.2工程进度报告7.3工期延误的处理7.4提前完工的奖励与处罚第八章违约责任8.1发包人的违约责任8.2承包人的违约责任8.3违约赔偿金额的计算8.4违约与争议解决方式第九章合同的变更与解除9.1合同变更的条件9.2合同变更的程序9.3合同解除的条件9.4合同解除的程序第十章不可抗力10.1不可抗力的认定10.2不可抗力的通知10.3不可抗力的后果处理第十一章保密条款11.1保密信息的定义11.2保密信息的保护期限11.3保密信息的泄露后果第十二章争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序第十三章附则13.1合同的转让13.2合同的终止13.3合同的解释权13.4合同的生效日期第十四章附件14.1附件清单14.2附件的有效性14.3附件的修改权"合同编号滑翔伞基地装修发包合同"第一章总则1.1本合同签订依据滑翔伞基地装修发包合同及相关法律法规。1.2合同主体认定:发包人为滑翔伞基地的所有权人或授权代理人,承包人为经发包人认可的具有装修资质的法人或其他组织。1.3合同标的概述:发包人将滑翔伞基地的装修工程发包给承包人,承包人按合同约定完成装修工程。1.4合同语言文字:本合同语言文字为中文。1.5合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。第二章工程概况2.1工程地点:位于市区路的滑翔伞基地。2.2工程规模:包括但不限于滑翔伞起飞区、降落区、观众区、办公区等区域的装修工程。2.3工程用途:滑翔伞基地的正常运营及提供相关服务。2.4工程预算:双方另行协商确定。2.5工程进度安排:按照合同约定的工期进行。第三章发包人义务3.1发包人提供的条件:包括但不限于施工场地、水源、电源等施工所需的基本条件。3.2发包人负责的事项:办理相关审批手续,协调与第三方单位的关系,确保工程顺利进行。3.3发包人的监督与协调:对承包人的施工过程进行监督,确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。3.4发包人的其他义务:按照合同约定履行其他义务。第四章承包人义务4.1承包人的资质要求:具备相关装修资质,并提供资质证书复印件。4.2承包人负责的事项:按照合同约定的标准、质量、进度完成装修工程。4.3承包人的施工标准:符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定。4.4承包人的质量保证:对装修工程的质量进行终身保证,并在合同约定的保修期内承担维修、更换等责任。4.5承包人的安全责任:确保施工过程中的安全,防止安全事故的发生。第五章工程费用与支付5.1工程价款的确定:双方根据工程规模、工程量、市场行情等因素协商确定。5.2工程预付款:合同签订后,发包人支付工程预付款的比例为合同总价的30%。5.3工程进度款的支付:按照工程进度,承包人提交进度报告,发包人审核无误后支付相应进度款。5.4工程竣工结算:工程完成后,双方按照合同约定的计价方式进行竣工结算。5.5工程价款的支付方式:通过银行转账等方式进行支付。第六章工程质量与验收6.1工程质量标准:符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定。6.2工程验收程序:工程完成后,双方按照合同约定的验收程序进行验收。6.3工程验收条件:工程完成后,达到合同约定的质量、功能要求,具备使用条件。6.4工程质量问题的处理:验收过程中发现质量问题,双方协商确定处理方案。6.5工程保修:承包人对装修工程提供的保修服务,保修期自工程验收合格之日起计算。第八章违约责任8.1发包人的违约责任:发包人未按合同约定履行义务,导致工程不能按期完成或质量不达标,应承担相应的违约责任。8.2承包人的违约责任:承包人未按合同约定履行义务,导致工程不能按期完成或质量不达标,应承担相应的违约责任。8.3违约赔偿金额的计算:违约方应按照合同约定或实际损失金额支付违约赔偿。8.4违约与争议解决方式:双方可通过协商解决,协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九章合同的变更与解除9.1合同变更的条件:合同履行过程中,因不可抗力或双方协商一致,可以变更合同。9.2合同变更的程序:变更内容应书面协议,并由双方签字盖章确认。9.3合同解除的条件:合同履行过程中,因不可抗力或双方协商一致,可以解除合同。9.4合同解除的程序:解除协议应书面协议,并由双方签字盖章确认。第十章不可抗力10.1不可抗力的认定:不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。10.2不可抗力的通知:一方因不可抗力导致不能履行合同的,应及时通知对方。10.3不可抗力的后果处理:因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方协商确定处理方案。第十一章保密条款11.1保密信息的定义:合同履行过程中双方获取的对方的商业秘密、技术秘密等。11.2保密信息的保护期限:自合同签订之日起至合同解除或终止之日起两年。11.3保密信息的泄露后果:泄露保密信息的一方应承担相应的法律责任。第十二章争议解决12.1争议解决方式:双方可通过协商解决,协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构:合同签订地人民法院。12.3争议解决程序:按照法院相关规定进行。第十三章附则13.1合同的转让:未经对方同意,合同不得转让。13.2合同的终止:合同履行完毕或合同解除、违约等原因导致合同终止。13.3合同的解释权:本合同的解释权归双方共同所有。13.4合同的生效日期:本合同自双方签字盖章之日起生效。第十四章附件14.1附件清单:包括但不限于合同图纸、技术要求、工程量清单等。14.2附件的有效性:附件是本合同不可分割的部分,与合同具有同等效力。14.3附件的修改权:合同附件的修改需双方书面同意,并签字盖章确认。(合同方签字盖章部分)甲方(发包人):________________乙方(承包人):________________签订日期:________________多方为主导时的,附件条款及说明附加条款一:甲方为主导时的特殊条款1.1甲方指定材料供应商:甲方有权指定部分材料供应商,乙方应按照甲方的要求进行采购。1.2甲方监督权:甲方有权对乙方的施工过程进行监督,确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。1.3甲方变更权:甲方在合同履行过程中,有权根据实际需要对工程进行变更,包括但不限于工程设计、工程量、工程进度等。1.4甲方验收权:甲方有权对工程进行验收,工程完成后,乙方应按照甲方的验收程序进行验收。附加条款二:乙方为主导时的特殊条款2.1乙方技术指导:乙方有权对甲方的施工过程进行技术指导,确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。2.2乙方保修责任:乙方应对装修工程提供的保修服务,保修期自工程验收合格之日起计算。2.3乙方提前完工奖励:若乙方提前完成工程,甲方有权按照合同约定给予乙方提前完工奖励。2.4乙方违约责任:乙方未按合同约定履行义务,导致工程不能按期完成或质量不达标,应承担相应的违约责任。附加条款三:第三方中介为主导时的特殊条款3.1第三方中介的职责:第三方中介负责协调甲方和乙方的关系,确保工程的顺利进行。3.2第三方中介的监督权:第三方中介有权对甲乙双方的施工过程进行监督,确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。3.3第三方中介的调解权:当甲乙双方在合同履行过程中发生争议时,第三方中介有权进行调解。3.4第三方中介的费用:第三方中介的报酬由甲乙双方协商确定,并按照合同约定的方式支付。附件及其他补充说明一、附件列表:1.滑翔伞基地装修设计图纸2.工程量清单3.材料供应清单4.施工方案和技术要求5.工程进度计划表6.合同价款明细表7.保密协议8.技术交底记录9.验收标准和方法10.安全防护措施方案11.不可抗力事件证明文件12.附件变更协议13.附件解除协议14.附件保修条款二、违约行为及认定:1.甲方违约行为:未按约定时间支付预付款或进度款未提供施工场地、水源、电源等施工所需基本条件未履行相关审批手续,导致工程延误未按约定进行验收,或验收不通过且未及时提出修改意见2.乙方违约行为:未按约定标准、质量、进度完成装修工程未提供合格的保修服务,导致工程质量问题施工过程中存在安全隐患,未及时整改未经甲方同意,擅自变更设计或施工方案3.第三方中介违约行为:未履行协调、监督、调解职责,导致合同争议未按约定时间完成调解,或调解结果不公正未按约定方式支付中介费用三、法律名词及解释:1.违约行为:指合同一方或多方未履行合同约定的义务或履行义务不符合约定。2.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。3.保修:指承包人对装修工程提供的保修服务,保修期自工程验收合格之日起计算。4.违约责任:指违约方应承担的法律责任,包括违约赔偿、违约金等。5.争议解决:指双方在合同履行过程中发生的争议通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:原因:设计变更、材料供应延迟、不可抗力等。解决办法:协商调整工程进度计划,必要时签订进度变更协议。2.工程质量问题:原因
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 佛山市南海区孝德湖公园景观设计
- 2022年安平志臻小升初内部模拟考试试题及答案
- 2024年中医执业医师考试西医生物医学常识试题及答案
- 2022年哈尔滨冰城骨干考试在职备考专属试题及答案
- 高一岩石试验往年真题改编试题及答案2020更新
- 2023河南工勤职业道德考试稳过攻略配套题库及标准解析答案
- 2022黑职院单招面试高分答题模板 附考题及参考答案
- 2024建筑电工学必考100题含超详细答案看完直接过
- 2022年全年新三板考试各批次试题及答案
- 2026年广东深圳市龙岗区南湾学校等校中考复习阶段模拟测试(4月)道德与法治试题(含解析)
- 孕期产检的课件
- 2024年浙江省杭州市辅警协警笔试笔试测试卷(含答案)
- 光储充车棚技术方案设计方案
- 恶性肿瘤伤口护理
- DB32/T 3564-2019节段预制拼装混凝土桥梁设计与施工规范
- 2025年春江苏开放大学维修电工实训第3次形考作业答案
- 检验科住院标本接收流程
- 三废管理培训课件
- 低压带电工作的安全
- 外科学专业课 腹部损伤学习课件
- 2024膜曝气生物膜反应器污水处理设计标准
评论
0/150
提交评论