植物园装修包工合同

植物园装修包工合同合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同标的1.3合同签订时间与地点1.4合同生效时间第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算第三章承包人义务3.1承包人资质3.2承包人责任3.3工程质量标准3.4施工工期第四章材料与设备4.1材料供应4.2设备供应4.3材料与设备验收第五章工程款项5.1付款方式5.2进度付款5.3竣工付款5.4质量保证金第六章工程变更6.1变更范围6.2变更程序6.3变更款项第七章违约责任7.1承包人违约7.2发包人违约7.3违约款项处理第八章争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决地点8.3诉讼时效第九章合同的解除9.1解除条件9.2解除程序9.3解除后的处理第十章税费10.1税费承担10.2税收优惠政策第十一章保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密条款第十二章不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果12.3不可抗力责任第十三章附则13.1合同附件13.2合同修改13.3合同解除第十四章合同争议解决14.1争议解决方式14.2争议解决地点14.3诉讼时效合同编号：_________第一章总则第一条款合同主体1.1发包人：植物园管理方1.2承包人：具有相关资质的装修公司第二条款合同标的2.1工程名称：植物园装修工程2.2工程地点：植物园指定地点2.3工程规模：根据实际需求确定2.4工程预算：双方协商确定第二章工程概况第三条款工程名称3.1工程名称：植物园内部装修第四条款工程地点4.1工程地点：植物园指定区域第五条款工程规模5.1工程规模：根据实际需求确定第六条款工程预算6.1工程预算：双方协商确定第三章承包人义务第七条款承包人资质7.1承包人应具备相应的装修资质，并提供资质证明文件第八条款承包人责任8.1承包人应按合同约定完成工程，并保证工程质量8.2承包人应承担施工过程中的安全责任第九条款工程质量标准9.1工程质量应符合国家相关标准和规定9.2工程质量的验收标准和方法由双方协商确定第十条款施工工期10.1施工工期为双方协商确定的期限第四章材料与设备第十一条款材料供应11.1承包人负责提供合同约定的装修材料11.2发包人负责对提供的材料进行验收第十二条款设备供应12.1承包人负责提供合同约定的装修设备12.2发包人负责对提供的设备进行验收第十三条款材料与设备验收13.1材料与设备验收标准和方法由双方协商确定第五章工程款项第十四条款付款方式14.1工程款项的支付方式由双方协商确定14.2发包人应按合同约定的付款时间支付工程款项第十五条款进度付款15.1承包人完成合同约定的阶段性工程后，发包人支付相应进度款项15.2进度付款的计算方法和时间由双方协商确定第十六条款竣工付款16.1承包人完成合同约定的全部工程后，发包人支付竣工款项16.2竣工付款的计算方法和时间由双方协商确定第十七条款质量保证金17.1承包人应按合同约定支付质量保证金17.2质量保证金的退还条件和时间由双方协商确定第六章工程变更第十八条款变更范围18.1工程变更范围由双方协商确定18.2变更范围外的工程内容仍按原合同执行第十九条款变更程序19.1工程变更应经双方协商一致19.2变更程序应按合同约定的步骤进行第二十条款变更款项20.1工程变更款项的计算和支付方式由双方协商确定第七章违约责任第二十一条款承包人违约21.1承包人未按合同约定完成工程的，应承担违约责任21.2承包人未按合同约定提供材料的，应承担违约责任第二十二条款发包人违约22.1发包人未按合同约定支付工程款项的，应承担违约责任22.2发包人未按合同约定提供施工条件的，应承担违约责任第二十三条款违约款项处理23.1违约款项的处理方式由双方协商确定23.2违约款项的计算方法由双方协商确定第八章税费第二十四条款税费承担24.1合同双方应依法自行承担合同签订和履行过程中产生的税费第二十五条款税收优惠政策25.1合同双方应依法享受税收优惠政策，并相互配合提供所需文件和资料第九章保密条款第二十六条款保密内容26.1双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息应予以保密第二十七条款保密期限27.1保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止第二十八条款违约保密条款28.1任何一方违反保密条款，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失第十章不可抗力第二十九条款不可抗力事件29.1不可抗力事件包括但不限于自然灾害、社会事件等不可预见且无法克服的情况第三十条款不可抗力后果30.1因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决30.2不可抗力事件导致合同履行期限延长，双方应协商延长第三十一条款不可抗力责任31.1因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任第十一章附则第三十二条款合同附件32.1合同附件为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力第三十三条款合同修改33.1合同的修改和补充应采用书面形式，经双方签字盖章后生效第三十四条款合同解除34.1合同解除应符合法律规定和合同约定，解除后的处理事项应协商确定第十二章争议解决第三十五条款争议解决方式35.1双方发生合同争议，应通过友好协商解决35.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第三十六条款争议解决地点36.1争议解决地点为合同签订地第十三章合同的终止第三十七条款合同终止a)合同约定的工程全部完成，并经双方验收合格；b)双方协商一致解除合同；c)依法应当终止的其他情形。第十四章合同争议解决第三十八条款争议解决方式38.1双方发生合同争议，应通过友好协商解决38.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第三十九条款争议解决地点39.1争议解决地点为合同签订地合同编号：_________甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________签订日期：_________（签字）（盖章）多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商附加条款1：甲方有权指定材料供应商，乙方应接受甲方的指定并按照甲方要求采购材料。如乙方不接受甲方指定，甲方有权解除合同。附加说明：甲方有权根据自身需求和利益，选择合适的材料供应商。乙方应无条件接受甲方的指定，并按照甲方要求进行材料采购。若乙方违反此规定，甲方有权解除合同。2.甲方监督工程进度附加条款2：甲方有权对工程的进度进行监督，并要求乙方按期完成工程。如乙方延期完成，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金。附加说明：甲方作为发包人，有权对工程的进度进行监督，确保工程按期完成。乙方作为承包人，应保证工程进度符合甲方的要求。若乙方延期完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。3.甲方对工程质量的审查权附加条款3：甲方有权对工程质量进行审查，并要求乙方进行整改。如乙方不按要求整改，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金。附加说明：甲方作为发包人，对工程质量有较高的期望和要求。乙方作为承包人，应保证工程质量符合甲方的要求。甲方有权对工程质量进行审查，并要求乙方进行整改。若乙方不按要求整改，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方保留材料采购权附加条款4：乙方有权自主选择材料供应商，甲方应接受乙方的选择。如甲方不接受乙方指定，乙方有权解除合同。附加说明：乙方作为承包人，有权根据自身需求和利益，选择合适的材料供应商。甲方作为发包人，应无条件接受乙方的选择，并按照乙方要求进行材料采购。若甲方违反此规定，乙方有权解除合同。2.乙方提出工程进度调整附加条款5：乙方有权根据实际情况提出工程进度的调整，甲方应予以考虑并同意。如甲方不同意乙方的调整，乙方有权解除合同并要求甲方支付违约金。附加说明：乙方作为承包人，有权根据实际情况对工程进度进行调整，以确保工程顺利进行。甲方作为发包人，应考虑乙方的调整申请，并在合理范围内同意。若甲方不同意乙方的调整，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。3.乙方对工程质量的自我保证附加条款6：乙方承诺工程质量符合国家相关标准和规定，并愿意承担相应的质量责任。如工程质量出现问题，乙方应承担修复费用并支付违约金。附加说明：乙方作为承包人，应对工程质量承担自我保证责任。乙方承诺工程质量符合国家相关标准和规定，并愿意承担相应的质量责任。若工程质量出现问题，乙方应承担修复费用并支付违约金，以保证甲方的利益不受损害。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介的职责和义务附加条款7：第三方中介应负责协调甲乙双方的关系，并协助双方履行合同义务。第三方中介有权对工程的进度和质量进行监督，并要求甲乙双方进行整改。附加说明：第三方中介作为合同的协调者和监督者，应负责协调甲乙双方的关系，并协助双方履行合同义务。第三方中介有权对工程的进度和质量进行监督，以确保合同的顺利履行。如发现甲乙双方有违约行为，第三方中介有权要求甲乙双方进行整改，以保证合同的顺利完成。2.第三方中介的报酬和支付方式附加条款8：第三方中介的报酬由甲乙双方协商确定，并应在合同中明确支付方式和时间。甲乙双方应在合同约定的时间内支付第三方中介的报酬。附加说明：第三方中介的报酬由甲乙双方协商确定，并应在合同中明确支付方式和时间。甲乙双方应在合同约定的时间内支付第三方中介的报酬，以保证第三方中介的权益得到保障。3.第三方中介的违约责任附加条款9：如第三方中介未能履行协调和监督职责，导致合同无法顺利履行，第三方中介应承担相应的违约责任。如第三方中介泄露合同双方的商业秘密，应承担泄露秘密的责任。附加说明：第三方中介作为合同的协调者和监督者，应履行其职责以确保合同的顺利履行。若第三方中介未能履行协调和监督职责，导致合同无法顺利履行，第三方中介应承担相应的违约责任。第三方中介还应承担泄露合同双方的商业秘密的责任，以保护甲乙双方的合法权益。附件及其他补充说明一、附件列表：1.植物园装修设计方案2.植物园装修材料清单3.植物园装修设备清单4.承包人资质证明文件5.发包人支付凭证6.工程进度报告7.工程质量验收报告8.合同变更协议9.争议解决仲裁裁决书10.合同解除协议二、违约行为及认定：1.承包人未按合同约定完成工程，视为违约。2.承包人提供的材料或设备不符合合同约定质量标准，视为违约。3.发包人未按合同约定支付工程款项，视为违约。4.发包人提供的施工条件不符合合同约定，视为违约。5.双方未按合同约定履行义务，导致合同无法履行，视为违约。三、法律名词及解释：1.植物园装修设计方案：指为植物园装修工程所制定的详细设计文件，包括装修风格、布局、材料、工艺等。2.植物园装修材料清单：指列出装修工程所需的所有材料名称、规格、数量等的清单。3.植物园装修设备清单：指列出装修工程所需的全部设备名称、规格、数量等的清单。4.承包人资质证明文件：指承包人为证明其具备承揽装修工程资质而提供的相关文件。5.发包人支付凭证：指发包人为证明已支付工程款项而提供的凭证。6.工程进度报告：指承包人向发包人定期提交的关于工程进度情况的报告。7.工程质量验收报告：指工程完成后，由双方共同参与的工程质量验收所形成的报告。8.合同变更协议：指双方就合同内容进行变更时所签订的协议。9.争议解决仲裁裁决书：指在合同争议解决过程中，仲裁机构作出的具有法律效力的裁决书。10.合同解除协议：指双方就解除合同所签订的协议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：原因：设计方案调整、材料供应延迟等。解决办法：协商调整工程进度计划，承包人采取措施加快工程进度。2.工程质量问题：原因：施工工艺不当、材料不合格等。解决办法：立即停工，双方共同检查