




下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
分包协议合同的法律责任合同编号:__________分包协议合同的法律责任甲方:__________乙方:__________一、工程概况1.1本项目的工程名称:__________1.2本项目的工程地点:__________1.3本项目的工程内容:__________1.4本项目的工程规模:__________1.5本项目的工程工期:__________二、分包范围及工程量2.1乙方分包的工程范围为:__________2.2乙方分包的工程量为:__________2.3乙方向甲方承诺,按照甲方的要求,完成分包范围内的全部施工任务,并保证分包工程的质量、安全、进度等满足甲方整体合同的要求。三、分包价款及支付方式3.1分包价款为:__________元(大写:____________________________元整)。3.2甲方应按照下列进度支付乙方分包价款:(1)合同签订后七个工作日内,支付分包价款的30%;(2)工程进度达到50%时,支付分包价款的30%;(3)工程验收合格后,支付分包价款的40%。3.3甲方支付乙方分包价款时,乙方应向甲方提供等额的正规发票。四、质量及验收4.1乙方应严格按照甲方的要求及国家相关法律法规、行业标准组织施工,确保分包工程的质量。4.2分包工程的质量标准应符合:__________(注明规范、标准名称)的要求。4.3工程验收不合格的,乙方应负责整改,并承担由此产生的费用。整改合格后,甲方再次组织验收。若再次验收仍不合格,甲方有权解除本合同,并有权要求乙方承担因此产生的全部损失。五、安全责任5.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方的安全生产管理制度组织施工,确保施工过程中的安全生产。5.2乙方应自行承担分包工程的安全生产责任,并对其从业人员的安全负责。5.3乙方在施工过程中发生安全事故的,应立即报告甲方,并按照甲方要求采取有效措施,防止事故扩大。乙方应承担安全事故的处理费用,并依法承担相应的赔偿责任。六、工期及进度6.1乙方应按照甲方的要求,确保分包工程的工期和进度。6.2乙方如因自身原因导致工期延误的,应按照甲方要求支付违约金。具体违约金计算方式如下:(1)每延误一天,乙方应向甲方支付分包工程总价款的0.5%;(2)累计延误超过三十天的,甲方有权解除本合同,并有权要求乙方承担因此产生的全部损失。七、保密条款7.1乙方应对本合同的内容、甲乙双方的商业秘密及与本项目相关的其他信息予以保密,未经甲方书面同意,不得向任何第三方披露。7.2乙方违反本条规定的,应承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。八、争议解决8.1甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效,至分包工程验收合格且乙方支付完毕全部分包价款后终止。9.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________签订日期:__________一、附件列表:1.分包协议合同2.工程量清单3.工程设计图纸4.施工方案5.安全生产管理制度6.乙方资质证明文件7.甲方支付凭证8.验收报告9.安全事故报告10.法院判决书或调解书(如有)二、违约行为及认定:1.乙方未按照约定完成分包工程,或工程质量不符合约定标准的,视为违约。2.乙方未按照约定时间支付分包价款,或甲方未按照约定时间支付进度款的,视为违约。3.乙方未按照甲方要求及国家相关法律法规、行业标准组织施工,导致工程安全事故的,视为违约。4.乙方未经甲方同意,向任何第三方披露合同内容及相关商业秘密的,视为违约。5.甲方未按照约定时间支付分包价款,或乙方未按照约定时间支付进度款的,视为违约。三、法律名词及解释:1.分包协议合同:是指甲方将其拥有的工程项目的部分工程分包给乙方施工的协议。2.分包工程:是指甲方分包给乙方的工程项目中的部分工程。3.工程质量:是指分包工程的安全、适用、经济、美观等方面的性能指标。4.安全生产:是指在施工过程中,确保从业人员的人身安全和设备设施的安全运行。5.违约金:是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当向对方支付的金钱。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.遇到工程进度延误的问题,乙方应立即与甲方沟通,共同制定整改措施,确保工程进度。2.遇到工程质量问题,乙方应立即整改,并承担由此产生的费用。整改合格后,甲方再次组织验收。3.遇到付款问题,乙方应向甲方提供等额的正规发票,甲方按照约定时间支付进度款。4.遇到安全事故问题,乙方应立即报告甲方,并按照甲方要求采取有效措施,防止事故扩大。乙方应承担安全事故的处理费用,并依法承担相应的赔偿责任。5.遇到保密问题,乙方应严格遵守保密条款,不得向任何第三方披露合同内容及相关商业秘密。五、所有应用场景:1.适用于建筑工程项目中的分包商与总包商之间的合同。2.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年信息技术应用能力考试卷及答案
- 乌兰察布职业学院《工程预决算》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 2025年中医基础理论考试题及答案
- 江苏省南通市通州、海安2024-2025学年高三下学期第四次质量考评历史试题含解析
- 2025年医疗影像技术专业考试试题及答案
- 山西省吕梁市2024-2025学年初三下学期第一次统一考试(5月)英语试题试卷含答案
- 四川警察学院《国际贸易金融家》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 外贸知识大讲堂相关课件
- 智能温室有机农场大棚租赁及农业物联网技术应用合同
- 创意园区共享空间租赁与知识产权保护协议
- 语文课程标准修订要点分析
- 2025年中国煤气发生炉行业专项深度调研及“2025”发展规划指
- 福建省厦门市2024-2025学年七年级下学期期中生物试题(原卷版+解析版)
- 高层火灾扑救要点及注意事项
- 【MOOC】《学术交流英语》(东南大学)章节中国大学慕课答案
- 《建筑基坑工程监测技术标准》(50497-2019)
- 防灾减灾知识问答试题
- 《发育生物学》课件第八章 胚轴的特化与体轴的建立
- 《中医护理学》第三章课件
- 哈工大环境工程毕业设计
- 儿科感染性疾病试题
评论
0/150
提交评论