金融机构装修施工合同样本

金融机构装修施工合同样本合同目录第一章总则1.1合同当事人1.2合同签订依据1.3合同标的1.4合同宗旨第二章施工内容与要求2.1施工项目2.2施工标准2.3施工质量要求2.4施工安全要求第三章合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式3.4支付进度第四章施工期限4.1施工开始时间4.2施工结束时间4.3工期延误4.4工期提前第五章施工组织与管理5.1施工组织结构5.2施工管理人员5.3施工协调5.4施工变更管理第六章施工质量控制6.1质量控制体系6.2质量检查与验收6.3质量问题处理6.4质量保证期第七章安全生产与环保7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3环保要求7.4安全事故处理第八章合同的变更、解除与终止8.1合同变更8.2合同解除8.3合同终止第九章违约责任9.1违约行为9.2违约责任认定9.3违约赔偿第十章争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼或仲裁地点第十一章合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同解除程序第十二章其他约定12.1知识产权保护12.2保密条款12.3广告与宣传12.4合同的转让第十三章附件13.1施工图纸13.2施工方案13.3材料及设备清单13.4其他技术文件第十四章合同的份数与保管14.1合同份数14.2合同保管14.3合同副本效力合同编号_________第一章总则第一条款合同当事人1.1甲方：金融机构全称1.2乙方：施工单位全称第二条款合同签订依据2.1本合同依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方协商一致签订。第三条款合同标的3.1本合同的标的为金融机构装修施工项目，具体施工内容见附件。第四条款合同宗旨4.1双方共同确保按期、优质、安全地完成装修施工任务，实现甲方业务运营和形象提升。第二章施工内容与要求第一条款施工项目1.1施工范围：包括但不限于土建改造、水电布线、装饰装修、家具配置等。第二条款施工标准2.1施工应符合国家及行业相关标准、规范要求。第三条款施工质量要求3.1工程质量应达到优良标准，具体质量要求详见附件。第四条款施工安全要求4.1乙方应严格按照国家及地方安全生产法律法规和施工现场管理制度，确保施工安全。第三章合同价格第一条款合同总价1.1本合同总价依据施工图纸、工程量清单及双方协商确定的单价计算。第二条款价格调整2.1价格调整的条件和方式见附件。第三条款支付方式3.1甲方按合同约定的付款节点和比例向乙方支付工程进度款。第四条款支付进度4.1付款进度按照实际完成工程量的比例进行。第四章施工期限第一条款施工开始时间1.1双方商定，施工开始时间为____年__月__日。第二条款施工结束时间2.1双方商定，施工结束时间为____年__月__日。第三条款工期延误3.1乙方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。第四条款工期提前4.1乙方如提前完成施工，需经甲方同意，并按实际提前完成日期支付奖励。第五章施工组织与管理第一条款施工组织结构1.1乙方应建立完善的施工组织结构，明确各岗位职责。第二条款施工管理人员2.1乙方应指定具备相应资格的项目经理负责施工现场全面管理。第三条款施工协调3.1乙方应保持与甲方的良好沟通，协调解决施工过程中的问题。第四条款施工变更管理4.1任何施工变更均需双方协商一致，并签订变更协议。第六章施工质量控制第一条款质量控制体系1.1乙方应建立质量控制体系，确保施工质量。第二条款质量检查与验收2.1甲方有权对施工过程和结果进行质量检查和验收。第三条款质量问题处理3.1乙方对验收不合格的工程应负责整改，直至符合合同约定质量标准。第四条款质量保证期4.1乙方对施工质量承担保证责任，保证期自工程验收合格之日起计算。第八章合同的变更、解除与终止第一条款合同变更1.1合同变更需双方协商一致，并签订变更协议。第二条款合同解除1.2合同解除的条件和程序见附件。第三条款合同终止1.3合同终止的条件和程序见附件。第九章违约责任第一条款违约行为9.1违约行为及其责任见附件。第十章争议解决第一条款争议解决方式10.1.1提交________仲裁委员会仲裁；10.1.2向________人民法院提起诉讼。第二条款争议解决机构10.2双方约定，仲裁委员会或法院的名称见附件。第三条款诉讼或仲裁地点10.3诉讼或仲裁地点为________。第十一章合同的生效、变更与解除第一条款合同生效条件11.1合同自双方签字盖章之日起生效。第二条款合同变更程序11.2合同变更程序见附件。第三条款合同解除程序11.3合同解除程序见附件。第十二章其他约定第一条款知识产权保护12.1双方同意，施工过程中涉及到的知识产权保护按照附件约定的条款执行。第二条款保密条款12.2双方对在合同执行过程中获知的对方商业秘密和机密信息承担保密义务，具体保密条款见附件。第三条款广告与宣传12.3乙方在未经甲方书面同意的情况下，不得以本合同项目为宣传案例。第四条款合同的转让12.4合同转让的条件和程序见附件。第十三章附件13.1施工图纸13.2施工方案13.3材料及设备清单13.4其他技术文件第十四章合同的份数与保管14.1合同份数14.2合同保管14.3合同副本效力甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权要求乙方使用指定的材料供应商，乙方应无条件遵守。如乙方使用的材料供应商不符合甲方要求，甲方有权要求乙方更换。2.甲方监督权甲方有权对施工过程进行监督，以确保施工质量符合合同约定。乙方应提供必要的便利条件，不得拒绝甲方监督。3.甲方变更权甲方在合同执行过程中有权提出变更要求，包括但不限于施工内容、施工标准、施工时间等。乙方应根据甲方要求进行相应的调整，并承担因变更导致的额外费用。4.甲方验收权甲方有权对工程进行验收，如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至符合合同约定质量标准。5.甲方索赔权如乙方施工过程中出现质量问题、工期延误等违约行为，甲方有权向乙方提出索赔，要求乙方承担相应的违约责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方施工质量保证乙方应对施工质量承担全部责任，确保工程质量符合合同约定。如工程质量出现问题，乙方应无条件进行整改，并承担由此产生的所有费用。2.乙方工期保证乙方应保证按照合同约定的工期完成施工任务。如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。3.乙方安全责任乙方应严格按照国家及地方安全生产法律法规和施工现场管理制度，确保施工安全。如发生安全事故，乙方应承担全部责任，并依法赔偿甲方因此遭受的损失。4.乙方材料和设备乙方应使用符合合同约定的材料和设备。如乙方使用的材料和设备不符合要求，甲方有权要求乙方更换。5.乙方保密义务乙方应对在合同执行过程中获知的甲方商业秘密和机密信息承担保密义务，不得向任何第三方泄露。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责第三方中介应公正、公平地履行调解、协调职责，协助甲方和乙方解决合同执行过程中的争议和问题。2.第三方中介费用第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。如双方未能就费用承担方式达成一致，可按附件约定的方式进行支付。3.第三方中介的决策权第三方中介的决策具有约束力，甲方和乙方均应无条件遵守。如任何一方对第三方中介的决策表示异议，可按照合同约定的争议解决方式进行处理。4.第三方中介的保密义务第三方中介应对在合同执行过程中获知的甲方和乙方商业秘密和机密信息承担保密义务，不得向任何第三方泄露。5.第三方中介的变更权如甲方和乙方对第三方中介表示不满，有权协商一致更换中介。更换中介的条件和程序见附件。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.材料及设备清单4.技术规范与要求5.安全管理制度6.知识产权保护协议7.保密协议8.广告与宣传协议9.合同变更协议10.违约责任认定协议11.争议解决协议12.施工进度计划13.付款凭证14.验收报告15.事故调查报告二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付工程进度款未按约定提供施工条件或障碍施工未按约定时间提供设计图纸或技术要求未按约定进行工程验收2.乙方违约行为未按约定标准完成施工任务未按约定时间完成工程使用不符合约定的材料、设备或工艺未遵守安全生产规定导致安全事故3.第三方中介违约行为未公正、公平地履行调解、协调职责泄露甲方和乙方商业秘密和机密信息未按约定时间提供决策或服务三、法律名词及解释：1.合同法调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范总称2.违约行为不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的行为3.违约责任违约方因违约行为而应承担的民事责任4.工期延误施工过程中，实际完成时间超过合同约定的完成时间5.质量保修期施工质量保证责任的期限四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误solution:协商调整工期，增派人力或调整施工计划2.材料质量问题solution:更换不合格材料，重新检验，索赔损失3.安全事