购物中心装修施工合同模板

购物中心装修施工合同模板合同目录第一章：总则1.1合同背景与目的1.2定义与解释1.3合同文件的优先顺序1.4法律法规的适用1.5合同的成立与生效第二章：合同主体2.1购物中心方主体信息2.2施工方主体信息2.3双方的权利与义务第三章：施工内容与范围3.1施工项目的描述3.2施工范围的具体划分3.3施工工艺与技术要求第四章：施工时间与进度4.1施工的开始与结束时间4.2施工进度计划与安排4.3施工期的延长及其条件第五章：施工质量标准5.1施工质量的总要求5.2施工质量的检验与验收5.3施工质量问题的处理第六章：施工安全6.1施工安全管理要求6.2施工安全事故的应急处理6.3施工方的安全责任第七章：材料与设备7.1施工材料的供应与验收7.2施工设备的提供与使用7.3材料与设备的管理与维护第八章：工程变更8.1工程变更的条件与程序8.2工程变更的费用与时间调整8.3工程变更的记录与确认第九章：合同价款与支付9.1合同价款的确定9.2支付的条件与期限9.3价款的调整与结算第十章：违约责任10.1违约行为的界定10.2违约责任的形式与计算10.3违约的补救措施第十一章：争议解决11.1争议的解决方式11.2仲裁的程序与规则11.3诉讼的管辖法院第十二章：合同的终止与解除12.1合同终止的条件12.2合同解除的程序与后果12.3合同终止后的善后处理第十三章：合同的转让与分包13.1合同转让的条件与程序13.2分包的管理与监督13.3分包合同的签订与执行第十四章：其他条款14.1保密条款14.2不可抗力条款14.3法律未规定事项的处理14.4合同的修订与补充14.5合同的签署与生效日期合同编号_________第一章：总则1.1合同背景与目的1.2定义与解释1.3合同文件的优先顺序1.4法律法规的适用1.5合同的成立与生效第二章：合同主体2.1购物中心方主体信息2.2施工方主体信息2.3双方的权利与义务第三章：施工内容与范围3.1施工项目的描述3.2施工范围的具体划分3.3施工工艺与技术要求第四章：施工时间与进度4.1施工的开始与结束时间4.2施工进度计划与安排4.3施工期的延长及其条件第五章：施工质量标准5.1施工质量的总要求5.2施工质量的检验与验收5.3施工质量问题的处理第六章：施工安全6.1施工安全管理要求6.2施工安全事故的应急处理6.3施工方的安全责任第七章：材料与设备7.1施工材料的供应与验收7.2施工设备的提供与使用7.3材料与设备的管理与维护第八章：工程变更8.1工程变更的条件与程序8.2工程变更的费用与时间调整8.3工程变更的记录与确认第九章：合同价款与支付9.1合同价款的确定9.2支付的条件与期限9.3价款的调整与结算第十章：违约责任10.1违约行为的界定10.2违约责任的形式与计算10.3违约的补救措施第十一章：争议解决11.1争议的解决方式11.2仲裁的程序与规则11.3诉讼的管辖法院第十二章：合同的终止与解除12.1合同终止的条件12.2合同解除的程序与后果12.3合同终止后的善后处理第十三章：合同的转让与分包13.1合同转让的条件与程序13.2分包的管理与监督13.3分包合同的签订与执行第十四章：其他条款14.1保密条款14.2不可抗力条款14.3法律未规定事项的处理14.4合同的修订与补充14.5合同的签署与生效日期（合同方签字处）甲方（购物中心方）：______________________乙方（施工方）：______________________日期：________________多方为主导时的，附件条款及说明1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定供应商甲方有权指定某些材料的供应商，乙方必须按照甲方的要求采购这些材料。如果乙方未能按照甲方的要求采购材料，甲方有权解除合同。1.2甲方监督权甲方有权对施工过程进行监督，以确保施工质量符合甲方的要求。乙方必须配合甲方的监督工作，提供必要的信息和文件。1.3甲方变更权甲方有权在施工过程中对施工内容进行变更。如果甲方提出变更要求，乙方必须按照甲方的要求进行调整，并且承担因变更引起的额外费用。2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方施工质量保证乙方必须保证施工质量符合行业标准和甲方的要求。如果施工质量不符合标准，乙方必须负责修复并承担因此产生的费用。2.2乙方进度控制乙方必须按照约定的进度计划进行施工，确保工程按时完成。如果乙方未能按照进度计划施工，乙方必须承担因此产生的延误费用。2.3乙方安全责任乙方必须确保施工过程中的安全，防止发生安全事故。如果发生安全事故，乙方必须承担相应的责任和费用。3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系，确保合同的履行。第三方中介必须公正、中立，不偏袒任何一方。3.2第三方中介的调解权如果甲方和乙方之间发生争议，第三方中介有权进行调解。调解结果对双方都有约束力，双方必须遵守。3.3第三方中介的费用第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。如果调解成功，费用由双方按照约定的比例分摊；如果调解失败，费用由提出调解的一方承担。附件及其他补充说明一、附件列表：1.购物中心装修设计图纸2.施工方案和技术规格说明书3.材料供应商名单和设备规格说明书4.施工进度计划表5.质量检验标准和方法6.安全管理制度和应急预案7.分包商资质证明和相关合同文件8.合同变更记录和调解结果9.付款凭证和结算报表10.法律文件和行业标准二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付价款或延迟支付2.乙方未按约定时间完成施工或延迟交付3.乙方施工质量不符合约定标准或行业规定4.乙方未履行安全责任，导致安全事故发生5.第三方中介未能履行调解职责或偏袒一方6.任何一方未履行合同约定的其他义务三、法律名词及解释：1.装修施工合同：双方约定进行购物中心装修工程的合同2.违约行为：未履行合同约定的义务或违反合同条款的行为3.合同解除：合同一方或双方依法终止合同关系4.违约责任：违约方因违约行为应承担的法律后果5.不可抗力：无法预见、无法避免且无法克服的客观情况6.仲裁：争议双方同意由仲裁机构进行调解和裁决7.诉讼：争议双方通过法院进行司法解决四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：协商调整进度计划，必要时签订补充协议2.施工质量问题：停工整改，重新验收，必要时更换施工队伍3.材料供应不足：及时沟通，寻找替代供应商，索赔损失4.安全事故发生：立即启动应急预案，调查原因，承担相应责任5.合同争议：协商解决，必要时提交第三方中介调解或仲裁6.法律法规变化：遵守新法律法规，