围墙工程建筑劳务分包合约

围墙工程建筑劳务分包合约合同编号：__________围墙工程建筑劳务分包合约（甲方）：__________（乙方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方将其围墙工程项目的建筑劳务分包给乙方施工，经双方协商一致，订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程质量标准：__________第二条合同金额2.1本合同总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同金额包括：__________第三条合同工期3.1合同约定的工期为__________天。3.2开工日期：__________3.3竣工日期：__________第四条乙方义务4.1乙方应按照甲方的要求，提供合格的人员，保证工程的顺利进行。4.2乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、施工方案、技术规范和验收标准进行施工，确保工程质量。4.3乙方应遵守国家法律法规，严格执行施工现场的安全生产规章制度，确保施工安全。4.4乙方应承担其施工过程中产生的废水、废渣、噪音等环保问题，保证施工现场的卫生和环保。4.5乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有延期，应按甲方要求承担相应的违约责任。第五条甲方义务5.1甲方应按照合同约定，向乙方支付合同价款。5.2甲方应提供施工图纸、施工方案、技术规范、验收标准等施工所需资料，并保证资料的准确性。5.3甲方应对乙方施工过程中的问题提供必要的协助和指导。5.4甲方应按照合同约定，向乙方支付进度款和验收合格后的尾款。第六条合同价款及支付6.1合同价款为固定价格，如有政策性调整，按相关政策执行。（1）合同签订后__________天内，支付合同总额的__________%；（2）工程进度达到__________时，支付进度款，进度款不超过合同总额的__________%；（3）工程验收合格后，支付尾款，尾款不超过合同总额的__________%。6.3甲方支付价款时，乙方应提供合法的发票。第七条违约责任7.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。7.2甲方未按照约定支付价款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。7.3因甲方原因导致工程停工、窝工，甲方应承担相应的违约责任。7.4因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的违约责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.围墙工程建筑劳务分包合约2.施工图纸3.施工方案4.技术规范5.验收标准6.付款计划7.发票二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。2.甲方未按照约定支付价款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。3.因甲方原因导致工程停工、窝工，甲方应承担相应的违约责任。4.因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的违约责任。三、法律名词及解释：1.合同法：《中华人民共和国合同法》2.建筑法：《中华人民共和国建筑法》3.违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。4.工期：合同约定的完成工程的时间。5.验收合格：工程符合国家法律法规、施工图纸、施工方案、技术规范和验收标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延期：协商调整工期，如需乙方承担违约责任，则按合同约定执行。2.工程质量问题：乙方应及时整改，直至符合合同约定标准，如需乙方承担违约责任，则按合同约定执行。3.付款争议：双方按照合同约定的付款计划执行，如甲方未按时支付，乙方有权解除合同；如乙方未按约定完成工程，甲方有权解除合同。4.施工过程中的问题：甲方应提供必要的协助和指导，确保工程顺利进行。五、所有应用场景：1.甲方为围墙工程项目的业主，乙方为具有施工资质的劳务分包商。2.甲方需要乙方承担围墙工程建筑劳务施工，乙方同意按照甲方要