2024年工装装修合同格式版（二篇）VIP

第8页共8页2024年工装装修合同格式版工程验收与保修条款10.工程验收与移交10.1工程竣工后，承包人应立即向发包人发出验收通知。发包人应在接到验收通知后的两个工作日内组织验收，并填写《工程验收单》（家庭居室装饰装修工程验收单）。待工程款结清后，双方应办理正式移交手续。10.2自双方签署验收合格单之日起，本工程进入为期12个月的保修期。保修期内，针对本公司施工的项目提供免费维修服务；因外部力量导致的损坏或其他单位提供的设备问题，则需按项目收费维修。第十一条工程款支付方式11.1双方约定的工程款支付方式如下：(1)合同签订后，发包人应按约定直接向承包人支付工程款____%的预付款，即____元；泥工完工后，支付____%的进度款，即____元；单项工程完工验收后，支付增加项目的追加款；油漆工程完工后，支付剩余____%的工程款，即____元。全部工程完工后三天内，支付余款____%，即____元。(2)另一种方式为：合同签订后首付____%的工程款，即____元；此后，根据每期工程完工验收单签名后三天内付款，按第10.1条分多次（共____%）支付，水电改造定位完工验收后付第二次款____%，即____元；泥工完工后付第三次款____%，即____元；木工程完工后付第四次款____%，即____元；油漆工程完工后付第五次款____%，即____元；全部完工后三天内支付余款。变更追加款随验收签名时同期付清，即每次支付____%工程款加变更项目差额。(3)其他支付方式依双方另行约定。11.2工程验收合格后，承包人需向发包人提出工程结算，并提交相关资料。发包人应在收到资料后三日内无异议则视为同意，双方填写并签署《工程验收单》（家庭居室装饰装修工程验收单），发包人应在签字后三天内结清每期工程进度款。11.3工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票（税金另计）。第十二条违约责任12.1合同双方中任何一方未履行合同约定或违反国家法律法规及相关政策规定，导致罚款或给对方造成损失的，由责任方承担全部责任，并赔偿对方因此遭受的经济损失。12.2若未办理验收手续，发包人擅自使用或提前动用工程成品造成损失的，由发包人自行承担责任。12.3因一方原因导致合同无法继续履行的，该方应及时通知对方并办理合同终止手续，同时由责任方赔偿对方相应的经济损失。12.4发包人未按期支付工程进度款的（验收签字后三日内），每延误一天需向对方支付违约金为发包价的____‰；延误超过十五天的，承包人有权中止合同。12.5因承包人原因导致工期延误的，每延误一天需向对方支付违约金为发包价的____‰。第十三条合同争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议，首先由双方协商解决；协商不成的，可提交武汉市装饰协会或相关仲裁机构仲裁；仲裁不成的，依法向人民法院提起诉讼。第十四条具体规定14.1施工过程中产生的垃圾由承包人负责运出施工现场并运至指定地点，发包人负责支付垃圾清运费用（大写）____元（此费用不包含在工程价款内）。物业公司向业主收取的各项费用和押金由发包人自行支付（此费用亦不包含在工程价款内）。14.2施工期间，发包人需将外屋钥匙____把交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人应负责交还锁具____把，并由承包人负责安装交付使用。14.3施工期间，承包人每天的工作时间为：上午____点____分至____点____分；下午____点____分至____点____分。第十五条其他约定事项（此处根据双方具体约定填写）第十六条附则16.1本合同自双方签字（盖章）之日起生效，至合同履行完毕时终止。16.2本合同签订后，工程不得转包。16.3本合同一式____份，双方各执____份。16.4合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。附件包括：装饰施工内容报价单、甲方提供材料设备表、甲方委托乙方购买材料报价单、工程项目变更单、工程质量验收单、工程结算单及工程保修单等。承包人（盖章）：2024年工装装修合同格式版（二）第十条工程验收与保修10.1工程阶段验收包括：（3）木工吊顶及木制品完工后，承包人应提前两天通知发包人进行验收，验收合格后双方需填写工程验收单（家装工程验收单）。（4）油漆工程完工后，同样需进行验收并填写相应验收单。（5）当全部工程完工，承包人亦应提前两天通知发包人，以便组织最终验收，并填写工程验收单（家庭居室装饰装修工程验收单）。10.2工程竣工后，承包人须及时通知发包人进行验收。发包人应在接到验收通知后的两天内组织验收，并在验收合格后填写工程验收单。工程款结清后，双方应办理相应的移交手续。10.3本工程自双方签字确认验收合格之日起，保修期为12个月。保修期内，本公司施工的项目若出现问题，我们将提供免费维修服务。然而，因外力引起的损坏以及由其他单位提供的设备或工程项目，则需按标准收费维修。第十一条工程款支付方式11.1双方约定的工程款支付方式如下：（1）合同签订后，发包人需按约定直接向承包人支付工程款的____%作为预付款，即____元。泥工完工后，再支付____%的进度款，即____元。单项工程完工验收后，追加款项将按约定支付。油漆工程完工后，支付____%的余额款，即____元。全部工程完工后的三天内，需支付剩余的____%，即____元。（2）另一种支付方式为：合同签订后首付____%的工程款，即____元。之后，根据每期工程完工验收单签名后三天内付款，具体比例为：水电改造定位完工验收后付____%，即____元；泥工完工后付____%，即____元；木工程完工后付____%，即____元；油漆工程完工后付____%，即____元。全部完工后三天内支付余款____%。变更追加款随验收签名时同期付清，即每次支付____%工程款加上变更项目差额。（3）其他支付方式由双方另行协商确定。11.2工程验收合格后，承包人需向发包人提出工程结算，并提交相关资料。发包人在接到资料后三日内如无异议，则视为同意结算，双方应填写并签字确认工程验收单（家庭居室装饰装修工程验收单）。签字后三天内，发包人应向承包人结清每期工程进度款。11.3工程款全部结清后，承包人需向发包人开具正式统一发票（税金另计）。第十二条违约责任12.1合同双方中的任何一方若未履行合同约定或违反国家法律法规及相关政策规定，导致罚款或给对方造成损失的，均由责任方承担责任，并赔偿对方的经济损失。12.2若未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人自行负责。12.3因一方原因导致合同无法继续履行的，该方应及时通知另一方并办理合同终止手续。同时，责任方需赔偿对方相应的经济损失。12.4若发包人未按期支付每次工程进度款（验收签字三日内），则每延误一天需向对方支付违约金（金额为发包价的____‰）。延误十五天后，承包人有权中止合约。12.5如因承包人原因导致工期延误，每延误一天需向对方支付违约金（金额为发包价的____‰）。第十三条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议应由双方协商解决；协商不成的可申请有关部门调解；调解不成的按以下第_____种方式解决：（一）提交武汉市装饰协会或相关仲裁机构进行仲裁；（二）依法向人民法院提起诉讼。第十四条几项具体规定14.1工程施工产生的垃圾由承包人负责运出施工现场并运至指定地点。发包人需支付垃圾清运费用（大写）____元（此费用不包含在工程价款内）。物业公司向业主收取的各项费用和押金也由发包人自行支付（同样不包含在工程价款内）。14.2施工期间发包人需将外屋钥匙____把交给承包人保管。工程竣工验收后发