2024年工程装修合同标准范本（二篇）

第6页共6页2024年工程装修合同标准范本第四条：关于工期的约定4.1若因甲方原因导致工程无法按时完成，进而影响工期，则工期应相应顺延。4.2如因乙方责任，导致无法按期开工或中途无故停工，进而影响工期，则工期不顺延。4.3若因设计变更或非乙方原因（如停电、停水、停气及不可抗力因素等）导致停工超过8小时（一周内累计计算），则工期应相应顺延。第五条：关于工程质量及验收的约定5.1本工程的质量评定及验收，将严格依据施工图纸、作法说明、设计变更以及《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73—91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300—88)和《河南省建筑装饰装修工程质量检验评定标准》(YJG33—97)等国家及省级规范与标准执行。5.2甲乙双方应及时办理隐蔽工程及中间工程的检查与验收手续。若甲方未能按时参与验收，乙方可自行验收，甲方应予以承认。若甲方要求复验，乙方应配合办理。复验合格，则甲方承担复验费用，并相应延长工期；若复验不合格，则乙方承担复验及返工费用，但工期亦应顺延。5.3若因乙方原因导致质量事故，其返工费用由乙方自行承担，且工期不顺延。5.4工程竣工后，乙方应及时通知甲方进行验收。甲方应在接到验收通知后七日内组织验收，并办理相关验收及移交手续。若甲方未能按时组织验收，应及时通知乙方并另行约定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管及相关费用。第六条：关于工程价款及结算的约定6.1本合同价款采用固定价格模式，报价单以外的零星施工项目费用将另行计算。6.2工程竣工验收后，乙方应提交工程结算及相关资料给甲方审核。甲方应在接到资料后10天内完成审核，逾期未提出异议则视为同意。甲方应在审核通过后15天内结清尾款。第七条：关于材料供应的约定乙方所采购的材料及设备必须符合质量要求及规格标准，否则禁止使用。若已使用不符合标准的材料或设备并导致工程损失，乙方应承担相应责任。第八条：关于安全生产和防火的约定8.1甲方提供的施工图纸或作法说明必须符合国家《消防条例》及相关防火规范。8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》及《消防条例》等法律法规。8.3若因一方违反安全操作规程或消防条例而导致安全事故或火灾，该方应承担由此造成的一切经济损失。第九条：奖励和违约责任9.1若因甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应赔偿乙方因此产生的停工、窝工等损失。每停工或窝工一天，甲方需支付乙方500元。若甲方未按合同约定支付款项，每拖延一天将按付款额的1‰支付滞纳金。9.2若因乙方原因导致工程逾期竣工，每逾期一天乙方需支付甲方500元违约金。9.3未经甲方同意擅自拆改原建筑物结构或设备管线的行为将由乙方承担全部损失及责任（包括罚款）。9.4若甲方在未办理验收手续的情况下提前使用或擅自动用工程造成损失则由甲方自行负责。9.5因乙方原因导致合同无法继续履行的情况下应及时通知对方并办理合同终止协议同时由责任方赔偿对方因此造成的经济损失。第十条：争议或纠纷处理10.1在合同履行期间双方发生争议时应首先通过协商解决或请有关部门进行调解以确保工程进度不受影响。10.2若协商或调解不成则双方可诉诸工程所在地人民法院进行裁决。第十一条：其他约定11.1报价书内容涵盖二楼室内装修、走廊装修、一层办事大厅装修、楼梯间装修以及照明开关插座等项目。11.2报价书中约定的所有材料均需具备国家环保认证书并在进场后经过甲方验收合格后方可使用；否则视为不合格材料处理。11.3所有安全责任事故费用均由乙方承担负责。11.4本工程保修期为一年。11.5水电费按决算价的0.5%扣除。11.6若因乙方原因造成居民财产损失则由乙方承担相应赔偿责任。11.7报价单作为本合同附件具有同等法律效力。第十二条：附则12.1本合同正本一式两份甲乙双方各执一份以资证明并遵守执行。12.2本合同自履行完成之日起自动终止其法律效力。2024年工程装修合同标准范本（二）开工日期：____年____月____日第二条甲方责任1.甲方需在工程开工前，向乙方详尽阐述图纸内容及施工质量的具体要求。若甲方提供的图纸与工程现场实际情况存在偏差，乙方应立即通知甲方进行修正。若因甲方未能及时修正而导致损失，甲方应承担相应责任。2.若甲方需增加工程施工项目，应及时通知乙方至现场说明施工意图，并双方商定价格后，妥善安排相关事宜。3.甲方在工程启动前，应为乙方工人入场施工创造必要条件，包括但不限于办理装修审批手续，提供施工期间所需的水源、电源等。4.施工期间，甲方应定期前往施工现场，检查工程质量及施工安全等事宜，如发现问题，应及时向乙方负责人提出并督促整改。5.甲方应确保施工材料的及时供应，避免因材料短缺导致停工，进而产生的误工费应由甲方承担。第三条乙方责任1.乙方在施工过程中，必须严格遵守安全施工操作规程、防火规定、施工规范及质量标准，确保工程按期保质完成。2.乙方应严格执行施工现场管理规定，在用电过程中应规范操作，严禁擅自拉接电线，以避免工程事故及人身安全问题。如因此类问题导致的一切后果，由乙方承担全部责任。3.在进行高空作业时，乙方必须检查脚手架、木架及木楼梯的稳固性，发现不牢固或松动情况应立即进行修复或加固。如因未及时修复加固而导致的人身安全问题，乙方需承担全部责任。4.乙方应指定专人负责与甲方的工作联络及交接事宜。同时，乙方需保护好原居室内各项设施的施工使用功能，确保水电及上下水管道的畅通。因施工造成的损坏，乙方应负责修复，并保持施工现场整洁，及时清理施工垃圾，避免对其他班组造成误工或工程成品损坏。5.乙方在施工过程中，必须严格按照图纸施工。在不明确之处，应及时通知甲方到现场说明。如乙方擅自变更施工方案，导致的损失由乙方承担。同时，乙方在施工过程中应保护其他班组的施工成品及半成品，如有损坏，需承担全部责任。6.各施工班组在开工前，应认真阅读图纸并精确计算施工所需材料，避免材料的浪费及损坏。如因此类问题导致的损失，由乙方负责。7.工地严禁偷窃行为。如发现偷窃材料或工人钱财现象，将按偷窃价格的十倍进行处罚，并从工程款中扣除罚款。同时，对举报者将给予偷窃罚款50%的奖励。8.乙方应按时保质完成工程任务。在材料及水电到位的情况下，不得无故拖延工期。如因乙方原因导致的工期延误，甲方有权终止合同，并要求乙方承担施工损失。第四条质量标准双方约定本工程施工质量验收标准按照中华人民共和国国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）执行。在施工过程中，若对工程质量产生争议，可由省质监局认可的工程质量检测站进行认证。认证费用根据认证结果由责任方承担。第五条工程验收和保修双方约定在施工过程中分阶段对工程质量进行验收，包括墙体砌砖、室内分割、水电及管道隐蔽工程、泥水木工工程、油漆工程等阶段的验收。乙方应提前两天通知甲方进行验收。如发现乙方未按规范施工导致质量问题，应及时通知乙方整改并承担返工损失。同时约定住宅工程保修期限为水电五年、其他项目两年。在保修期内出现质量问题乙方应在接到通知后24小时内（水电问题应在2小时内）到现场修理并承担相应费用。第六条工程付款方式双方商定价格后按以下方式支付工程款：乙方开工一星期后甲方支付生活费；工程进展过半时支付完成量的30%；工程结束时支付总量的80%；工程验收后支付总