2024年园林绿化施工分包条款

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年园林绿化施工分包条款本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方定义1.2分包方定义1.3园林绿化工程定义第二条合同范围及工程量2.1工程范围2.2工程量清单2.3工程变更第三条工程质量标准3.1质量标准3.2质量检验3.3质量问题处理第四条工程进度与工期4.1施工进度计划4.2工期延误4.3提前完工奖励第五条合同价格与支付5.1合同价格5.2支付方式5.3进度付款5.4竣工结算第六条分包方的义务与责任6.1施工义务6.2安全责任6.3保密义务第七条发包方的义务与责任7.1配合与支持7.2设计变更7.3施工现场管理第八条违约责任8.1发包方违约8.2分包方违约8.3违约赔偿第九条不可抗力9.1不可抗力事件9.2不可抗力后果处理第十条争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼或仲裁地点10.3诉讼或仲裁时效第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同解除第十二条合同的终止与清算12.1合同终止条件12.2清算程序12.3剩余款项支付第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3泄密责任第十四条法律适用与争议解决14.1法律适用14.2争议解决方式14.3适用法院或仲裁委员会第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方定义1.2分包方定义1.3园林绿化工程定义园林绿化工程是指根据本合同规定，由发包方委托分包方进行的园林景观设计、树木种植、绿化用地整理、绿化设施安装等工程活动。第二条合同范围及工程量2.1工程范围本合同约定的工程范围包括但不限于：园林景观设计、树木种植、绿化用地整理、绿化设施安装等。2.2工程量清单具体的工程量清单详见附件一，该清单为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。2.3工程变更如因设计变更或其他原因导致工程量增减，双方应协商确定变更后的工程量及合同价格。第三条工程质量标准3.1质量标准本工程的质量标准应符合国家及行业相关规范和标准，具体质量要求详见附件二。3.2质量检验分包方应按照合同约定的质量标准进行自检，发包方或其委托的第三方有权对工程质量进行检验，检验费用由发包方承担。3.3质量问题处理如发现质量问题，发包方应通知分包方，分包方应在约定的时间内进行整改，直至符合合同约定的质量标准。第四条工程进度与工期4.1施工进度计划分包方应按照合同约定的时间节点提交施工进度计划，并严格按照计划进行施工。4.2工期延误如分包方原因导致工期延误，应按照约定的违约金比例向发包方支付违约金。4.3提前完工奖励如分包方提前完成工程，按照约定的奖励标准向发包方支付奖励。第五条合同价格与支付5.1合同价格本合同的价格为人民币【】元（大写：【】元整），具体金额详见附件三。5.2支付方式本合同的支付方式为银行转账，发包方应在每期工程进度款到期后五个工作日内，将款项支付至分包方指定的银行账户。5.3进度付款发包方根据分包方完成的工程进度，按照约定的比例支付工程进度款。5.4竣工结算工程竣工后，分包方应向发包方提交完整的工程资料，双方按照约定的方式进行竣工结算。第六条分包方的义务与责任6.1施工义务分包方应按照合同约定的工程范围、质量标准和进度要求完成施工。6.2安全责任分包方应确保施工过程中的安全，如发生安全事故，分包方应承担全部责任。6.3保密义务分包方应对在合同履行过程中获得的发包方商业秘密和机密信息予以保密，未经发包方书面同意，不得向任何第三方披露。第七条发包方的义务与责任7.1配合与支持发包方应为本工程的顺利进行提供必要的配合与支持，包括但不限于提供施工场地、办理相关手续等。7.2设计变更如发包方提出设计变更，应提前通知分包方，并按照变更后的工程量及价格重新签订补充协议。7.3施工现场管理发包方应对施工现场进行有效管理，确保施工过程中的安全、秩序和环保要求得到满足。第八条违约责任8.1发包方违约如发包方未能按照约定履行合同义务，应向分包方支付违约金，违约金金额为合同金额的【】%。8.2分包方违约如分包方未能按照约定履行合同义务，应向发包方支付违约金，违约金金额为合同金额的【】%。8.3违约赔偿因违约行为导致对方损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第九条不可抗力9.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、动乱、罢工等）以及政府行为（如政策调整、强制拆迁等）。9.2不可抗力后果处理如因不可抗力事件导致工程无法正常进行，双方应立即协商采取措施减轻损失，并根据实际情况调整工期。第十条争议解决10.1争议解决方式如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2诉讼或仲裁地点诉讼或仲裁地点均应选择在合同签订地。10.3诉讼或仲裁时效双方在发生争议后，应在本合同约定的时效内提出诉讼或仲裁申请。第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】年。11.2合同变更如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，该变更协议为本合同的组成部分。11.3合同解除如双方同意解除合同，应签订书面解除协议，并按照约定处理合同解除后的相关事项。第十二条合同的终止与清算12.1合同终止条件（1）工程竣工并经验收合格；（2）双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行。12.2清算程序合同终止后，分包方应按照发包方的要求进行工程清算，包括但不限于工程质量保证、现场清理等。12.3剩余款项支付合同终止后，发包方应在约定的时间内支付剩余款项，具体金额根据工程清算结果确定。第十三条保密条款13.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息，包括但不限于设计资料、施工方法、市场信息等。13.2保密期限保密期限为合同终止后【】年。13.3泄密责任如一方违反保密义务，导致对方遭受损失，违约方应承担相应的赔偿责任。第十四条法律适用与争议解决14.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.2争议解决方式如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。14.3适用法院或仲裁委员会双方同意选择合同签订地人民法院作为诉讼法院，或选择合同签订地仲裁委员会进行仲裁。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方定义第三方是指除甲乙方之外，根据本合同约定介入本工程施工或提供相关服务的个人或实体。1.2第三方类型第三方包括但不限于中介方、咨询方、监理方、材料供应商、施工设备租赁方等。第二条第三方介入方式及责任2.1第三方介入方式第三方介入方式包括但不限于提供专业咨询服务、监理工程质量、提供材料供应、租赁施工设备等。2.2第三方责任第三方应按照合同约定及国家相关法律法规的规定，对其提供的服务或产品负责，并承担相应责任。2.3第三方权利第三方有权按照合同约定获得相应的报酬和服务保障。第三条甲乙方的义务与责任3.1甲方的义务与责任甲方应对第三方提供的服务或产品进行审查，确保其符合合同约定及国家相关法律法规的规定。如甲方未能履行审查义务，导致第三方服务或产品不符合要求，甲方应承担相应责任。3.2乙方的义务与责任乙方应按照合同约定及甲方的要求，配合第三方进行施工或提供相关服务。如乙方未能履行配合义务，导致第三方施工或服务受到影响，乙方应承担相应责任。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系第三方应接受甲方监督和管理，按照甲方的要求提供服务或产品。4.2第三方与乙方关系第三方应接受乙方协调和监督，按照乙方的要求提供服务或产品。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额如第三方因提供服务或产品导致甲方或乙方遭受损失，第三方的责任限额为本合同约定金额的【】%。5.2第三方责任限额的确定第三方责任限额可根据甲方和乙方的商定，并在合同中进行明确。第六条第三方违约处理6.1第三方违约如第三方未能按照合同约定提供服务或产品，或服务或产品质量不符合要求，第三方应承担违约责任。6.2第三方违约处理如第三方违约，甲方和乙方有权要求第三方立即改正或采取补救措施，并有权要求第三方支付违约金。第七条第三方解除合同7.1第三方解除合同7.2第三方解除合同的处理第三方解除合同后，应按照合同约定承担相应责任，并协助甲方和乙方完成合同的后续工作。第八条第三方介入的变更管理8.1第三方变更管理如甲方或乙方因第三方服务或产品原因需要变更合同内容，应签订书面变更协议，并明确变更后的权利和义务。8.2第三方变更管理的处理变更协议应经甲方和乙方双方同意，并经第三方确认后生效。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方争议解决如甲方、乙方与第三方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2第三方争议解决的补充如第三方与甲方或乙方发生争议，甲方和乙方应尽力协助第三方解决争议，避免影响工程的正常进行。第十条第三方介入的保密条款10.1第三方保密内容第三方在合同履行过程中获知的甲方或乙方商业秘密和机密信息，包括但不限于设计资料、施工方法、市场信息等。10.2第三方保密期限第三方保密期限为合同终止后【】年。10.3第三方泄密责任如第三方违反保密义务，导致甲方或乙方遭受损失，第三方应承担相应的赔偿责任。第十一条第三方介入的法律适用与争议解决11.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决方式如甲方、乙方与第三方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.3适用法院或仲裁委员会双方同意选择合同签订地人民法院作为诉讼法院，或选择合同签订地仲裁委员会进行仲裁。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出园林绿化工程施工的各项工程量，包括树木种植、绿化用地整理、绿化设施安装等，以及相应的数量和规格。附件二：质量标准和要求具体阐述园林绿化工程的质量标准，包括植物种植规范、绿化设施安装要求等，以及验收标准和流程。附件三：施工进度计划明确施工的时间节点、工期安排以及各阶段的工作内容，包括工程开工、竣工时间等。附件四：合同价格明细表详细列出合同价格的构成，包括工程款、材料费、人工费、设备租赁费等。附件五：付款凭证包括付款申请、付款确认等相关凭证，证明付款的合法性和有效性。附件六：工程变更协议如发生设计变更或其他工程量增减，双方应签订工程变更协议，明确变更的内容和影响。附件七：验收证书工程竣工后，由甲方和乙方共同进行验收，并出具验收证书，确认工程符合合同约定的质量标准。附件八：保密协议明确双方的保密义务，包括保密内容、保密期限和泄密责任等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付工程进度款或竣工结算款。2.乙方未能按照约定时间完成工程或工程质量不符合要求。3.第三方提供的服务或产品质量不符合约定，或未能按照约定时间提供服务。违约责任认定标准：1.违约方应承担因违约导致对方损失的责任，包括但不限于直接损失和间接损失。2.违约方应支付违约金，违约金金额为合同金额的【】%。3.违约方在履行合同过程中，如发生严重违约行为，甲方和乙方有权解除合同，并要求违约方支付解除合同的违约金。示例说明：如乙方未能按照约定的时间节点完成工程，甲方有权根据合同约定要求乙方支付违约金，并有权解除合同。具体违约金金额和解除合同的违约金应根据合同约定和实际情况进行确定。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指甲乙双方为完成园林绿化工程施工，明确双方权利义务的书面协议。2.不可抗力：不可抗力是指无法预见、