工程承包合同示范

合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______1.4工程规模：_______1.5工程总价：_______（大写：_______________________元整）二、合同工期2.1工期自____年____月____日起至____年____月____日止，共计____天。2.2甲方应按照约定的工期完成工程。如因甲方原因导致工程延期，甲方应支付乙方违约金，违约金计算方式为：每延期一天，甲方应支付工程总价款的____‰作为违约金。三、质量标准3.1甲方应按照约定的工程内容和质量标准完成工程。工程质量标准应符合国家、行业和地方的相关规定。3.2工程验收不合格的，甲方应按照乙方要求及时整改，直至达到约定的质量标准。四、合同价款及支付4.1工程总价款为_______元（大写：_______________________元整）。4.2甲方完成工程后，乙方应按照约定的付款进度支付合同价款。付款进度及比例为：_______。4.3乙方支付合同价款时，应提供合法的发票。五、违约责任5.1甲方未按照约定的工期完成工程的，乙方有权要求甲方支付违约金，具体计算方式见本合同第二条。5.2乙方未按照约定的付款进度支付合同价款的，甲方有权要求乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：每延期一天，乙方应支付合同总价款的____‰作为滞纳金。5.3甲方未按照约定的质量标准完成工程的，乙方有权要求甲方整改，直至达到约定的质量标准。整改费用由甲方承担。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1双方应遵守国家法律法规，履行合同义务，共同维护合同的履行。7.2合同的修改、补充必须采用书面形式，经双方代表签字盖章后生效。7.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（签字/盖章）：乙方（签字/盖章）：签订日期：____年____月____日注意事项：1.合同编号：确保填写正确的合同编号，以方便日后查询和管理。2.甲方和乙方信息：准确填写甲方（承包人）和乙方（发包人）的信息，包括名称、地址、联系方式等。3.工程概况：详细填写工程名称、地点、内容、规模和总价，确保与实际工程相符。4.合同工期：明确约定工期开始和结束日期，以及总天数。5.质量标准：按照相关法律法规规定，明确工程质量标准。6.合同价款及支付：约定付款进度和比例，确保支付方式合法合规。7.违约责任：填写违约金和滞纳金的计算方式，以及整改费用承担方。8.争议解决：明确争议解决的方式，如友好协商或向法院提起诉讼。9.其他约定：补充双方认为需要约定的事项，如遵守法律法规、书面修改补充等。关键词语的法律名词解释：1.合同法：指调整合同关系、规定合同当事人权利义务的法律规范。2.建筑法：指调整建筑行业活动、规定建筑企业和从业者行为准则的法律规范。3.工期：指合同约定的工程开始和结束日期，以及总天数。4.质量标准：指工程质量应符合的国家、行业和地方相关规定。5.违约金：指违约方按照约定支付给守约方的赔偿金。6.滞纳金：指未按照约定支付价款的一方应支付给对方的违约金。7.争议解决：指合同双方在履行过程中发生的争议通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。8.友好协商：指合同双方在履行过程中，通过友好沟通、协商解决问题。场景一：房屋装修工程甲方（承包人）为一家专业的装修公司，乙方（发包人）为一位个人业主，双方签订房屋装修工程合同。特殊条款：1.装修工程验收合格后，甲方应提供一定期限的售后服务，如遇质量问题，应无条件负责整改。2.乙方应在合同签订后七个工作日内支付首款，后续款项根据工程进度按阶段支付。附件列表：1.房屋装修设计方案2.装修材料明细表3.工程进度计划表4.装修费用支付明细表场景二：基础设施建设工程甲方（承包人）为一家建筑工程公司，乙方（发包人）为当地政府，双方签订一项基础设施建设工程合同。特殊条款：1.甲方应按照乙方提供的施工图纸和规范进行施工，确保工程质量符合国家标准。2.乙方应协助甲方办理施工现场的相关手续，确保工程顺利进行。附件列表：1.施工图纸2.工程规范和技术要求3.施工现场手续办理指南4.工程进度报告模板场景三：信息技术服务合同甲方（承包人）为一家软件开发公司，乙方（发包人）为一家企业，双方签订信息技术服务合同。特殊条款：1.甲方应按照乙方的需求提