建筑脚手架分包劳务

建筑脚手架分包劳务合同编号：__________分包合同地址：联系电话：联系人：地址：联系电话：联系人：鉴于分包人具备脚手架搭建资质和能力，承包人需要分包人提供建筑脚手架分包劳务，经双方协商一致，特订立本合同，以便双方共同遵守。第一条合同范围1.1本合同范围内的工程：__________（工程名称）建筑脚手架搭建及拆除。1.2工程地点：__________（工程地址）。1.3工程周期：自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。第二条工作内容2.1分包人应按照合同约定的时间和质量要求，完成脚手架的搭建、拆除及相关工作。2.2分包人应负责脚手架的日常维护、安全管理，确保脚手架使用安全。2.3分包人应遵守国家及地方有关脚手架施工的法律法规，严格按照施工方案和安全技术规范进行操作。2.4分包人应承担因自身原因导致的脚手架施工安全事故的责任。第三条质量标准3.1分包人应确保脚手架搭建质量符合国家及地方相关标准要求。3.2分包人应按照合同约定的技术要求、施工方案进行施工，确保脚手架结构安全可靠。3.3分包人应接受承包人及有关部门的检查、监督和验收，对验收不合格的部分进行整改。第四条合同价格4.1本合同脚手架分包劳务费为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2承包人按照本合同约定的付款节点支付分包劳务费。4.3分包人提供合法发票，费用按照国家相关税收政策执行。第五条付款与支付5.1承包人应在合同签订后的七个工作日内，向分包人支付合同总价款的__________%作为预付款。5.2承包人应在工程进度达到__________%后，向分包人支付合同总价款的__________%。5.3承包人应在工程验收合格后七个工作日内，向分包人支付合同总价款的__________%。5.4分包人提供合法发票，费用按照国家相关税收政策执行。第六条违约责任6.1分包人未按照合同约定完成工作的，应承担违约责任，向承包人支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。6.2承包人未按照合同约定支付款项的，应承担违约责任，向分包人支付违约金，违约金为应付款项的__________%。6.3双方因履行合同发生纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交__________（仲裁机构名称）按照其仲裁规则进行仲裁。7.3仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日终止。8.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（分包人）：__________年__________月__________日乙方（承包人）：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案3.脚手架搭建及拆除安全技术规范4.分包人资质证明5.承包人授权委托书6.付款凭证7.验收报告8.仲裁协议二、违约行为及认定：1.分包人未按照合同约定完成工作：包括延期完成、工程质量不符合要求等情况。2.承包人未按照合同约定支付款项：包括延期支付、拒付等情况。3.双方未履行合同约定的其他义务：如违反保密条款、侵犯知识产权等。三、法律名词及解释：1.分包人：具有脚手架搭建资质和能力，承担脚手架分包劳务的单位或个人。2.承包人：承担建筑工程施工的主体单位或个人。3.脚手架：为建筑工程施工提供作业平台的临时结构。4.预付款：合同签订后，承包人向分包人支付的合同总价款的一部分。5.违约金：违反合同约定的一方应支付给守约方的经济赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：分包人应加大人力、物力投入，确保工程进度恢复正常。2.工程质量问题：分包人应立即整改，直至符合合同约定质量标准。3.付款纠纷：双方应按照合同约定的付款节点及时支付款项，如有争议，可通过协商解决。4.安全事故：分包人应立即报告事故，并采取措施防止事故扩大，配合调查处理。5.合同纠纷：双方应通过友好协商解决，协商不成的，可提交仲裁机构进行仲裁。五、所有应用场景：1.建筑工程施工过程中，需要搭建和拆除脚手架的场景。2.承包人寻求具有脚手架搭建资质的