停工补偿合同范本_第1页
停工补偿合同范本_第2页
停工补偿合同范本_第3页
停工补偿合同范本_第4页
全文预览已结束

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

停工补偿合同范本合同编号:__________地址:联系人:联系电话:地址:联系人:联系电话:鉴于:1.甲方为某项工程的建设单位,需对工程进行停工处理;2.乙方为该工程的施工单位,已按照合同约定开始施工;3.甲方停工决定对乙方的施工进度和利益造成影响;为保证双方的合法权益,经甲乙双方友好协商,就停工补偿事项达成如下协议:第一条停工范围和时间1.1甲方同意对工程进行停工,停工范围为:__________;1.2甲方应在本协议签订后____个工作日内向乙方发出停工通知;1.3停工时间为:自停工通知发出之日起至甲方通知恢复施工之日止。第二条停工补偿2.1甲方应按照本协议约定的标准和方式向乙方支付停工补偿款;2.2停工补偿款的计算方式如下:(1)按照乙方已施工的工程量占总工程量的比例计算;(2)按照乙方已投入的工程成本占总工程成本的比例计算;(3)双方另行协商确定。2.3甲方应在本协议签订后____个工作日内向乙方支付停工补偿款,金额为:____元(大写:__________元整);2.4甲方支付停工补偿款后,乙方应按照甲方的要求做好工程现场的维护和保管工作。第三条违约责任3.1甲方未按照本协议约定支付停工补偿款的,应向乙方支付违约金,违约金金额为停工补偿款金额的____%;3.2乙方未按照甲方的要求做好工程现场的维护和保管工作的,应向甲方支付违约金,违约金金额为:____元。第四条争议解决4.1双方在履行本协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决;4.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第五条其他约定5.1本协议一式两份,甲乙双方各执一份;5.2本协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效;5.3本协议未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:一、附件列表:1.停工补偿合同范本2.工程量清单3.工程成本明细表4.停工通知5.违约金计算公式6.法院诉讼状模板二、违约行为及认定:1.甲方未按照约定支付停工补偿款:甲方应在规定时间内支付停工补偿款,如未支付或支付不足,视为违约。2.乙方未按照甲方要求维护和保管工程现场:乙方应按照甲方要求做好工程现场的维护和保管工作,如未履行或履行不当,视为违约。三、法律名词及解释:1.停工补偿:因甲方原因导致工程停工,乙方因此产生的损失,甲方应予以补偿。2.违约金:违约方应支付给对方的一种经济赔偿,用以弥补对方因违约所造成的损失。3.工程量:工程实际完成的工作量。4.工程成本:完成工程所需的一切费用总和。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.甲方延迟支付停工补偿款:乙方可以与甲方协商,要求甲方按时支付;如协商不成,乙方可以依法向法院提起诉讼。2.乙方未按要求维护和保管工程现场:甲方可以要求乙方履行合同义务;如乙方仍不履行,甲方可以依法向法院提起诉讼。3.工程量或成本计算争议:双方可以共同委托第三方机构进行审计,以确定实际工程量或成本。五、所有应用场景:1.甲方因政策调整、资金问题等原因需要对工程进行停工。2.乙方已经按照合同约定

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论