2024年城市轨道交通工程设计与施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年城市轨道交通工程设计与施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同定义第二条工程设计与施工内容2.1工程设计范围2.2施工范围第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3支付条件第四条工程设计与施工期限4.1设计期限4.2施工期限第五条工程质量标准5.1设计质量标准5.2施工质量标准第六条合同的履行与监督6.1合同履行6.2工程监督第七条变更与调整7.1变更范围7.2调整程序第八条违约责任8.1违约行为8.2违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决地点第十条合同的解除与终止10.1解除条件10.2终止条件第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限第十二条合同的转让与分包12.1转让条件12.2分包条件第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同的生效、修改与失效14.3附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方1.1.2甲方是本项目的主办方和投资方，负责项目的审批、监督和协调等工作。乙方是本项目的承接方，负责项目的设计和施工等工作。1.2合同定义1.2.1本合同是指甲方委托乙方进行城市轨道交通工程的设计和施工，乙方接受甲方的委托，按照约定的设计标准和施工要求，完成设计、施工等工作，并保证工程质量、安全、进度等要求的合同。第二条工程设计与施工内容2.1工程设计范围2.1.1乙方负责完成本项目所需的所有设计工作，包括但不限于线路、车站、车辆、信号、通信、供电、排水、暖通、消防等专业的初步设计、施工图设计、详勘设计等。2.1.2乙方应根据甲方的要求，按照约定的时间节点完成设计文件的编制和提交。2.2施工范围2.2.1乙方负责本项目所有施工工作，包括但不限于土建工程、设备安装工程、装修工程、线路工程、桥梁工程、隧道工程等。2.2.2乙方应按照设计文件和施工规范的要求，保证施工质量、安全、进度等。第三条合同价格与支付3.1合同总价3.1.1本合同的总价为人民币亿元（大写：玖拾玖亿零玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整），其中包括设计费、施工费、材料费、设备费、管理费、税费等。3.1.2合同总价如需调整，应由双方协商确定。3.2支付方式3.2.1甲方支付乙方的款项，可以通过银行转账、支票等方式进行。3.2.2甲方支付乙方的款项，应当符合国家相关法律法规和政策的规定。3.3支付条件3.3.1甲方按照合同约定的付款节点和付款比例，对乙方已完成的设计和施工工作给予支付。3.3.2乙方应按照合同约定，向甲方提供相应的发票和财务报表。第四条工程设计与施工期限4.1设计期限4.1.1乙方应按照甲方要求，在合同约定的时间内完成所有设计工作。4.1.2设计期限的延长需要甲方同意，并按照约定的延长时间和费用进行支付。4.2施工期限4.2.1乙方应按照甲方要求，在合同约定的时间内完成所有施工工作。4.2.2施工期限的延长需要甲方同意，并按照约定的延长时间和费用进行支付。第五条工程质量标准5.1设计质量标准5.1.1乙方应按照国家标准和行业标准进行设计，保证设计文件的正确性、完整性和可行性。5.1.2设计文件应经过甲方审查，并按照甲方的要求进行修改和完善。5.2施工质量标准5.2.1乙方应按照设计文件和施工规范进行施工，保证工程质量符合国家标准和行业标准。5.2.2工程质量的检验和验收应按照约定的程序进行。第六条合同的履行与监督6.1合同履行6.1.1乙方应按照合同约定，全面履行合同义务，保证设计和施工的进度、质量、安全等要求。6.1.2甲方应按照合同约定，及时履行合同义务，提供必要的设计和施工条件。6.2工程监督6.2.1甲方应设立专门的项目管理团队，对乙方的设计和施工工作进行监督和管理。6.2.2乙方应接受甲方的监督和管理，及时整改和调整存在的问题。第八条违约责任8.1违约行为8.1.1乙方未按照合同约定时间节点完成设计文件或施工工作的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为合同总价款的0.5%。8.1.2乙方设计文件或施工质量不符合合同约定标准的，乙方应负责重新设计或整改，并承担由此产生的一切费用。8.1.3甲方未按照合同约定时间节点支付款项的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为应付款项的0.5%。8.2违约责任8.2.1由于乙方原因导致工程质量、安全不符合约定标准的，乙方应承担由此产生的一切责任和损失，向甲方支付违约金，违约金计算方式为损失金额的20%。8.2.2由于甲方原因导致工程进度延迟的，乙方有权要求甲方支付工程延期期间的窝工费，窝工费计算方式为合同总价款的1%。第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.1.2如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决地点9.2.1争议解决的地点为中华人民共和国市。第十条合同的解除与终止10.1解除条件10.1.1在合同履行过程中，如果出现不可抗力因素导致合同无法履行，双方均可解除合同。10.1.2如果一方违约严重，导致合同无法履行，另一方有权解除合同。10.2终止条件10.2.1工程设计和施工均完成后，本合同即终止。10.2.2如果合同提前解除，按照解除时的合同履行情况，双方结算剩余款项。第十一条保密条款11.1保密内容11.1.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、运营秘密等，应当予以保密。11.1.2保密信息不包括公共知识信息和已经公开的信息。11.2保密期限11.2.1双方的保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止或解除后5年止。第十二条合同的转让与分包12.1转让条件12.1.1未经对方书面同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.1.2如果一方需要转让合同权利和义务，应当提前30天通知对方，并经对方同意。12.2分包条件12.2.1乙方不得将其承担的施工工作全部或部分分包给第三方，除非经甲方书面同意。12.2.2分包给第三方的，乙方仍应向甲方承担责任和义务。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.1.1本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.1.2本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决13.2.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。13.2.2如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1不可抗力14.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。14.1.2因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。14.2合同的生效、修改与失效14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2.2本合同的修改和补充必须采用书面形式，经双方协商一致后生效。14.2.3如果合同的任何条款被认定为无效，不影响其他条款的效力。14.3附件14.3.1本合同的附件包括合同履行过程中双方确认的各类文件、图纸、技术规范等。14.3.2附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方是指除甲方和乙方之外，参与或涉及本合同履行过程的各方，包括但不限于中介机构、咨询单位、监理机构、材料供应商、设备供应商等。1.2第三方介入是指第三方在合同履行过程中，根据合同约定或甲乙双方的协商，参与或协助甲乙双方完成合同约定的工作。第二条第三方介入的方式与程序2.1甲方和乙方可以根据合同履行需要，邀请第三方参与相关工作。2.2第三方介入前，甲方和乙方应当就第三方的职责、权利和义务进行明确约定，并签订相应的补充协议。2.3第三方介入应按照甲乙双方的约定程序进行，包括但不限于第三方selection、协商、签订协议等。第三条第三方的主要职责与义务3.1第三方应按照甲乙双方的约定，完成介入工作的任务，并保证介入工作的质量、安全、进度等要求。3.2第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准，严格按照合同约定的范围和内容进行工作，不得擅自扩大工作范围或改变工作内容。3.3第三方应承担因其自身原因导致的工作质量、安全、进度等问题所产生的责任。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方和乙方独立签订合同，第三方对甲方和乙方承担责任。4.2第三方介入工作过程中，如涉及甲乙双方的利益，甲乙双方有权对第三方的工作进行监督和管理。4.3第三方应协助甲乙双方解决合同履行过程中出现的问题，但第三方不承担甲乙双方之间的合同责任。第五条第三方责任限额5.1第三方应按照合同约定承担相应的责任，责任限额应在补充协议中明确。5.2第三方责任限额包括但不限于第三方的工作质量、安全、进度等方面的责任。5.3如果第三方的工作质量、安全、进度等方面出现问题，甲方和乙方有权根据合同约定和补充协议向第三方追偿。第六条第三方介入的变更与解除6.1如果第三方因故不能继续履行合同约定的工作，甲方和乙方可以协商变更或解除第三方介入的协议。6.2变更或解除第三方介入协议应遵循合同约定和补充协议的程序进行。6.3变更或解除第三方介入协议不影响甲乙双方的其他合同权利和义务。第七条第三方介入的违约责任7.1第三方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方和乙方的损失、支付违约金等。7.2甲方和乙方未按照约定履行义务，导致第三方不能正常工作的，应承担相应的责任。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条第三方介入的保密义务9.1第三方应遵守合同中的保密条款，保护甲乙双方的商业秘密、技术秘密、运营秘密等。9.2保密信息不包括公共知识信息和已经公开的信息。第十条其他条款10.1本合同的第三方介入补充协议未尽事宜，应由甲乙双方协商确定。10.2本合同的第三方介入补充协议与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合同主体资质证明附件2：设计范围与内容详细清单附件3：施工范围与内容详细清单附件4：设计费用明细表附件5：施工费用明细表附件6：材料设备清单附件7：设计进度计划附件8：施工进度计划附件9：质量标准规范附件10：安全规范与要求附件11：支付时间表附件12：违约金计算公式附件13：保险证明文件附件14：环境保护措施文件附件15：合同履行监督与检查办法附件16：设计变更申请表附件17：施工变更申请表附件18：验收合格标准附件19：保密协议附件20：分包协议说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定时间支付设计费、施工费等款项。2.甲方未按约定提供设计、施工所需的相关条件和支持。3.乙方未按约定时间完成设计文件提交或施工工作。4.乙方设计文件或施工质量不符合合同约定标准。5.乙方未按约定保护甲方的商业秘密和技术秘密。6.乙方未经甲方同意，将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。7.乙方未按约定进行分包，或分包给不符合合同要求的第三方。8.甲方未按约定进行项目监督和管理，导致工程质量、安全不符合标准。9.甲方未按约定提供施工场地、原料、设备等，导致施工进度延误。10.甲方未按约定履行合同义务，导致乙方无法正常工作进行。违约责任认定标准：1.违约金计算：按照合同约定的违约金计算公式进行计算。2.损失赔偿计算：根据甲方实际损失金额进行计算，包括但不限于直接经济损失、预期利益损失等。3.工期延误计算：按照合同约定的工期延误赔偿标准进行计算。4.质量整改费用：根据实际发生的整改费用进行计算。5.违约行为导致的额外费用：根据实际发生的额外费用进行计算。示例说明：1.若甲方未按约定时间支付设计费，乙方可以依据合同约定的违约金计算公式，向甲方追讨违约金。2.若乙方未按约定时间完成设计文件提交，甲方可以要求乙方支付违约金，并根据实际损失情况要求乙方赔偿损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同履行：指甲乙