2024年光伏发电项目工程设计施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年光伏发电项目工程设计施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3光伏发电项目1.4工程设计1.5工程施工第二条合同范围与内容2.1工程设计范围2.2工程施工范围2.3工程验收标准第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4竣工付款第四条合同工期4.1设计工期4.2施工工期4.3工期延误第五条合同的履行5.1承包人义务5.2发包人义务第六条工程质量与标准6.1质量要求6.2质量检验第七条保密条款7.1保密内容7.2保密期限第八条违约责任8.1承包人违约8.2发包人违约第九条争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决第十条合同的变更与解除10.1合同变更10.2合同解除第十一条合同的终止与终止后事宜11.1合同终止11.2终止后事宜处理第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果第十三条税款与费用13.1税款承担13.2费用承担第十四条其他条款14.1合同的生效14.2合同的解除14.3合同的转让14.4法律适用14.5争议解决14.6合同的修改与补充14.7通知与送达14.8合同解除或终止后的权利义务14.9双方约定的其他事项第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指合同中指明的具有独立法人资格，按照合同约定对光伏发电项目进行投资、建设、运营和管理的一方。1.2承包人承包人是指合同中指明的具有独立法人资格，按照合同约定承担光伏发电项目工程设计、施工、设备供应及安装调试的一方。1.3光伏发电项目光伏发电项目是指合同中约定的，利用太阳能光伏效应将太阳光能转换为电能的发电设施，包括光伏组件、支架、逆变器、电缆等设备及相关辅助设施。1.4工程设计工程设计是指承包人根据发包人的要求，对光伏发电项目进行方案设计、施工图设计及设备选型等工作。1.5工程施工工程施工是指承包人按照工程设计文件和合同约定，进行光伏发电项目的施工、设备安装、调试及验收等工作。第二条合同范围与内容2.1工程设计范围工程设计范围包括但不限于：光伏发电项目的初步设计、施工图设计、设备选型、施工组织设计、验收标准及施工过程中的设计变更等。2.2工程施工范围工程施工范围包括但不限于：光伏发电项目的土建工程、设备安装、电缆敷设、调试及验收等。2.3工程验收标准工程验收标准应符合国家及行业相关法律法规、标准和规范要求，包括但不限于：《光伏发电站设计与施工验收规范》（GB507972012）、《光伏发电站接入电网技术规定》（GB/T199642012）等。第三条合同价格与支付3.1合同总价合同总价是指承包人完成合同约定的工程设计、工程施工、设备供应及安装调试等全部工作，按照合同约定应当支付的总金额。3.2支付方式支付方式可以采用银行转账、汇票、支票等方式。3.3进度付款进度付款是指按照合同约定的工程进度，发包人按照已完成工程量的百分比支付相应款项。3.4竣工付款竣工付款是指工程验收合格后，发包人按照合同约定支付的尾款。第四条合同工期4.1设计工期设计工期是指承包人完成工程设计任务所需的时间，具体按照合同约定的时间节点执行。4.2施工工期施工工期是指承包人完成工程施工任务所需的时间，具体按照合同约定的时间节点执行。4.3工期延误工期延误是指由于承包人的原因导致工程进度超过合同约定的时间节点。第五条合同的履行5.1承包人义务承包人应当按照合同约定，完成工程设计、工程施工、设备供应及安装调试等工作，并保证工程质量、安全、进度和投资控制等满足合同要求。5.2发包人义务发包人应当按照合同约定，及时支付合同价款，提供设计、施工所需的条件，并协助承包人办理相关手续。第八条违约责任8.1承包人违约承包人违约是指承包人未能按照合同约定履行义务，导致合同无法履行或者造成发包人损失的行为。承包人违约责任包括但不限于：（1）未能按照合同约定完成设计、施工等工作，造成工期延误的，应当按照合同约定向发包人支付违约金；（2）未能按照合同约定保证工程质量、安全、进度和投资控制等满足合同要求的，应当按照合同约定承担相应的赔偿责任；（3）承包人未能按照合同约定提供设备或者材料，导致工程无法正常进行的，应当按照合同约定向发包人支付违约金或者承担相应的赔偿责任。8.2发包人违约发包人违约是指发包人未能按照合同约定履行义务，导致合同无法履行或者造成承包人损失的行为。发包人违约责任包括但不限于：（1）未能按照合同约定支付合同价款，造成工期延误的，应当按照合同约定向承包人支付违约金；（2）未能按照合同约定提供设计、施工所需的条件，导致工程无法正常进行的，应当承担相应的赔偿责任；（3）发包人未能按照合同约定接受工程验收，导致工程无法正常交付的，应当按照合同约定向承包人支付违约金或者承担相应的赔偿责任。第九条争议解决9.1协商解决合同双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商的方式解决。9.2调解解决如果协商解决不成，双方可以同意邀请第三方进行调解。调解结果对双方具有法律约束力。9.3仲裁解决如果协商和调解均无法解决争议，任何一方均有权将争议提交仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十条合同的变更与解除10.1合同变更合同的变更必须由双方协商一致，并书面确认。合同变更内容包括但不限于工程范围、工期、价款等。10.2合同解除合同解除必须由双方协商一致，并书面确认。合同解除后，双方应按照合同约定处理善后事宜。第十一条合同的终止与终止后事宜11.1合同终止合同终止是指合同约定的权利和义务履行完毕或者合同解除、变更等原因导致合同关系消灭。11.2终止后事宜处理合同终止后，双方应按照合同约定处理善后事宜，包括但不限于工程验收、价款结算、违约金支付等。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观事件，包括但不限于自然灾害（如地震、台风等）、社会事件（如战争、动乱等）。12.2不可抗力后果由于不可抗力事件导致合同无法履行或者造成损失的，受到不可抗力影响的一方应当及时通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。根据不可抗力事件的影响，双方协商决定是否调整工期、价款等。第十三条税款与费用13.1税款承担合同双方应按照国家相关法律法规承担各自应缴纳的税款。13.2费用承担合同双方应按照合同约定承担各自应承担的费用，包括但不限于交通、通讯、住宿等。第十四条其他条款14.1合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同的解除任何一方提前终止合同的，应当向对方支付违约金，并承担因此给对方造成的损失。14.3合同的转让合同双方均不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。14.4法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.5争议解决如合同执行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。14.6合同的修改与补充本合同的修改和补充，必须采用书面形式，经双方代表签字盖章后与合同具有同等法律效力。14.7通知与送达双方之间的通知和文件送达，应采用书面形式，并通过邮政速递、电子邮件等方式发送至对方指定的地址和联系人。14.8合同解除或终止后的权利义务合同解除或终止后，双方仍应履行合同中约定的解除或终止后的权利义务。14.9双方约定的其他事项双方在合同签订过程中约定的其他事项第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的条件和方式15.1不可抗力事件或其他特殊情况导致合同无法履行时，甲乙方应尝试通过友好协商解决。若协商不成，任何一方均可提出邀请第三方介入。15.2第三方介入的条件包括但不限于：合同双方无法通过协商解决争议；第三方具有相关资质和能力；第三方与合同双方无利害关系。15.3第三方介入的方式包括但不限于：调解、仲裁、专业评估等。第十六条第三方介入的程序16.1合同一方提出第三方介入请求后，另一方应在收到请求后的10个工作日内给予答复。16.2双方应共同选定第三方，若双方无法达成一致，可商请相关行业协会或政府部门推荐。16.3第三方介入过程中，甲乙方应全力配合，提供必要的资料和信息。第十七条第三方的责任和权利17.1第三方应公正、公平地处理合同争议，并作出有利于合同双方的决定。17.2第三方有权要求甲乙方提供与争议相关的全部资料和信息。17.3第三方不应泄露在处理争议过程中获得的甲乙方商业秘密。第十八条第三方的责任限额18.1第三方介入的费用由提出请求的合同一方承担。若双方均有请求，则费用由双方共同承担。18.2第三方在介入过程中发生的损失，由第三方自行承担。18.3第三方对甲乙方的损失承担赔偿责任的部分，不超过其介入费用总额的10%。第十九条第三方与其他各方的关系19.1第三方与甲乙方及合同以外的第三方之间，不存在任何隶属或委托关系。19.2第三方介入不影响合同双方的权利和义务，合同双方仍应按照合同约定履行各自的义务。19.3第三方介入过程中，合同双方与其他第三方之间发生的任何争议，均应由合同双方协商解决。第二十条第三方介入的终止20.1第三方介入完成后，其权利和义务随之终止。20.2第三方介入终止后，甲乙方应继续履行合同约定的义务。20.3第三方介入终止后，甲乙方应对第三方介入过程中提供的资料和信息保密。第二十一条合同的变更与解除21.1若第三方介入导致合同内容发生变更，甲乙方应签订书面协议，明确变更内容。21.2若第三方介入导致合同解除，甲乙方应按照合同约定处理善后事宜。第二十二条争议解决22.1第三方介入后，若仍无法解决争议，双方可同意邀请新的第三方进行调解或仲裁。22.2第三方介入后，若产生新的争议，双方应尝试协商解决；协商不成的，可按照本合同约定的争议解决方式处理。第二十三条合同的转让23.1第三方介入不影响合同的转让。若合同一方拟将合同权利和义务转让给第三方，应事先征得另一方的同意。第二十四条法律适用和争议解决24.1本合同的第三方介入相关条款，适用中华人民共和国法律。24.2本合同的第三方介入相关争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第二十五条合同的修改与补充25.1本合同的修改和补充，应采用书面形式，经双方代表签字盖章后与合同具有同等法律效力。25.2合同的修改和补充，不得影响第三方介入的公正性和公平性。第二十六条通知与送达26.1双方之间的通知和文件送达，应采用书面形式，并通过邮政速递、电子邮件等方式发送至对方指定的地址和联系人。26.2第三方介入过程中，甲乙方与第三方之间的通知和文件送达，参照本条第一款执行。第二十七条合同解除或终止后的权利义务27.1合同解除或终止后，甲乙方与第三方之间的权利义务随之终止。27.2合同解除或终止后，甲乙方与第三方应按照合同约定处理善后事宜。第二十八条双方第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同主体资格证明文件附件名称：承包人营业执照、资质证书、法定代表人身份证明等。详细要求：文件需真实有效，且在有效期内。说明：该附件用于确认承包人的合法主体资格。2.工程设计文件附件名称：设计方案、施工图设计、设备选型等文件。详细要求：文件需符合国家及行业相关标准，且经双方确认。说明：该附件用于确认工程设计的详细内容和标准。3.工程施工计划附件名称：施工组织设计、施工进度计划、人员配置等。详细要求：计划需详细、合理，且经双方确认。说明：该附件用于确认工程施工的具体安排。4.设备供应清单附件名称：设备名称、型号、数量、供应商等。详细要求：清单需真实、准确，且经双方确认。说明：该附件用于确认设备供应的具体内容。5.工程验收标准附件名称：验收标准、验收程序、验收报告格式等。详细要求：标准需符合国家及行业相关标准，且经双方确认。说明：该附件用于确认工程验收的具体要求和程序。6.合同价款支付计划附件名称：支付方式、支付节点、支付比例等。详细要求：计划需详细、合理，且经双方确认。说明：该附件用于确认合同价款的支付安排。7.合同变更与解除协议附件名称：变更与解除的原因、内容、双方权利义务等。详细要求：协议需明确、具体，且经双方确认。说明：该附件用于确认合同变更与解除的具体内容。8.争议解决协议附件名称：争议解决方式、程序、费用等。详细要求：协议需明确、具体，且经双方确认。说明：该附件用于确认争议解决的具体方式和要求。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误违约行为：承包人未能按照合同约定的时间节点完成工程设计或施工。责任认定：承包人应承担相应的违约金或赔偿责任，具体金额根据合同约定确定。2.工程质量不符合约定违约行为：承包人完成的工程质量不符合合同约定的标准。责任认定：承包人应承担相应的违约金或赔偿责任，具体金额根据合同约定确定。3.未能按照合同约定提供设备或材料违约行为：承包人未能按照合同约定的时间、质量、数量等要求提供设备或材料。责任认定：承包人应承担相应的违约金或赔偿责任，具体金额根据合同约定