2024工程总包项目管理协议样本

2024版工程总包项目管理协议样本版A版本合同目录一览1.工程概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4工程内容2.合同主体2.1发包人2.2承包人3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式4.合同工期4.1工期要求4.2工期延误4.3提前完成奖励5.工程质量5.1质量标准5.2质量控制5.3质量争议处理6.材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料设备验收7.施工管理7.1承包人管理团队7.2发包人监督7.3沟通协调8.变更与调整8.1变更范围8.2变更程序8.3变更费用9.违约责任9.1承包人违约9.2发包人违约9.3违约处理10.保险10.1保险责任10.2保险办理10.3保险费用11.争议解决11.1争议类型11.2协商解决11.3调解仲裁12.合同终止12.1终止条件12.2终止程序12.3终止后的事宜13.一般条款13.1适用法律13.2合同解释13.3合同修改与补充14.附件14.1工程图纸14.2技术规范14.3工程量清单14.4其他附件第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1项目名称：根据双方协商确定的项目名称。1.2项目地点：项目具体位置，包括省、市、县（区）及详细地址。1.3项目规模：项目的总体规模，包括工程占地面积、总建筑面积、建筑高度等。1.4工程内容：包括建筑工程、安装工程、装修工程等具体工程内容。第二条合同主体2.1发包人：指合同约定的承担工程发包责任的主体。2.2承包人：指合同约定的承担工程承包责任的主体。第三条合同价格3.1合同总价：双方约定的工程总价款，包括工程的一切费用。3.2价格调整：合同总价在约定的条件下允许调整，调整的方法和条件详见合同约定的条款。3.3支付方式：双方约定的支付合同价款的方式，包括支付的时间、条件和金额等。第四条合同工期4.1工期要求：双方约定的工程竣工交付时间，以工期起始日期和工期终止日期确定。4.2工期延误：由于承包人原因导致工程不能按照约定时间竣工的，应当按照合同约定承担工期延误的责任。4.3提前完成奖励：根据合同约定，若承包人提前完成工程，发包人给予的奖励。第五条工程质量5.1质量标准：工程质量应符合国家及行业的标准和规范，以及合同约定的质量要求。5.2质量控制：承包人应建立和完善质量保证体系，确保工程质量。5.3质量争议处理：对于工程质量的争议，双方应协商解决；协商不成的，可按合同约定的方式处理。第六条材料与设备6.1材料供应：发包人应按照合同约定供应材料，并保证材料质量。6.2设备供应：发包人应按照合同约定供应设备，并保证设备质量。6.3材料设备验收：承包人应按照合同约定对发包人供应的材料和设备进行验收，并对验收合格的材料和设备负责使用。第八条变更与调整8.1变更范围：合同执行过程中，因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价、工期等需要调整的范围。8.2变更程序：变更发生后，双方应协商确定变更的具体内容、范围和影响，并由承包人提交变更报价。经发包人确认后，按照确认的变更报价调整合同价款。8.3变更费用：因变更产生的费用，按照合同约定的费用计算方式进行计算。第九条违约责任9.1承包人违约：承包人未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合约定标准的，应承担违约责任。9.2发包人违约：发包人未按照合同约定支付价款，或未提供施工条件的，应承担违约责任。9.3违约处理：对于违约行为，双方应协商解决；协商不成的，可按照合同约定的方式处理。第十条保险10.1保险责任：承包人应按照合同约定办理工程保险，并承担保险责任。10.2保险办理：承包人应按照合同约定办理工程保险，并将保险单据提交给发包人备案。10.3保险费用：保险费用由承包人承担。第十一条争议解决11.1争议类型：合同执行过程中发生的争议类型，如合同条款解释、工程质量、价款支付等。11.2协商解决：对于合同争议，双方应协商解决；协商不成的，可按照合同约定的方式处理。11.3调解仲裁：对于协商不成的事项，可向约定的仲裁机构申请调解或仲裁。第十二条合同终止12.1终止条件：合同终止的条件，如工程竣工、合同到期等。12.2终止程序：合同终止的程序，如双方签署终止协议、办理相关手续等。12.3终止后的事宜：合同终止后的相关事宜，如工程交付、价款结算等。第十三条一般条款13.1适用法律：本合同适用法律，如《中华人民共和国合同法》等。13.2合同解释：本合同的解释权归双方共同所有。13.3合同修改与补充：本合同的修改和补充，应由双方协商一致，并以书面形式作出。第十四条附件14.1工程图纸：工程图纸作为合同附件，是合同不可分割的一部分。14.2技术规范：技术规范作为合同附件，是合同不可分割的一部分。14.3工程量清单：工程量清单作为合同附件，是合同不可分割的一部分。14.4其他附件：其他作为合同附件的材料，是合同不可分割的一部分。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸详细要求：工程图纸应详细展示工程的外观、结构、尺寸、材料等，包括各种细部的设计图纸，如平面图、立面图、剖面图、细部图等。附件说明：工程图纸是工程实施的重要依据，承包人应严格按照图纸进行施工。附件二：技术规范详细要求：技术规范应包括工程的施工工艺、质量标准、材料要求等技术要求。附件说明：技术规范是确保工程质量的关键，承包人应严格按照规范进行施工。附件三：工程量清单详细要求：工程量清单应详细列出工程的所有工程量，包括工程名称、工程量、单位、工程单价等。附件说明：工程量清单是工程价款结算的依据，双方应严格按照清单进行价款结算。附件四：其他附件详细要求：其他附件包括但不限于施工组织设计、施工计划、安全防护措施等。附件说明：其他附件是工程实施的重要组成部分，承包人应严格按照附件要求进行施工。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包人未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合约定标准的。2.发包人未按照合同约定支付价款，或未提供施工条件的。3.双方未按照合同约定履行其他义务的。责任认定：1.承包人违约的，应承担违约责任，包括继续履行合同、支付违约金、赔偿损失等。示例说明：若承包人未能按照合同约定完成工程，发包人有权要求承包人按照合同约定的时间完成工程，或要求承包人支付违约金。2.发包人违约的，应承担违约责任，包括继续履行合同、支付违约金、赔偿损失等。示例说明：若发包人未能按照合同约定支付价款，承包人有权要求发包人支付合同价款，或要求发包人支付违约金。3.双方其他违约行为，应根据合同约定和实际情况认定违约责任。说明三：法律名词及解释：1.发包人：指合同约定的承担工程发包责任的主体。2.承包人：指合同约定的承担工程承包责任的主体。3.合同总价：双方约定的工程总价款，包括工程的一切费用。4.工期要求：双方约定的工程竣工交