2024年工程配合总包费用谅解备忘录

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年工程配合总包费用谅解备忘录本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程性质1.4工程规模2.合作双方2.1总包方名称2.2总包方资质2.3费用支付方名称2.4费用支付方资质3.工程配合费用3.1费用构成3.1.1设计配合费3.1.2施工配合费3.1.3现场管理费3.1.4其他费用3.2费用金额3.3费用支付方式3.4费用支付时间节点4.工程进度及验收4.1工程进度计划4.2工程验收标准4.3验收程序5.合同期限5.1合同开始日期5.2合同结束日期6.合同的变更与解除6.1变更条件6.2解除条件7.违约责任7.1总包方违约7.2费用支付方违约8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限10.法律适用及争议解决10.1法律适用10.2争议解决11.其他条款11.1合同的签订地点和日期11.2合同的附件12.签字盖章12.1总包方签字盖章12.2费用支付方签字盖章13.合同生效条件13.1合同生效时间13.2合同生效条件的内容14.合同附件14.1工程设计文件14.2工程预算文件14.3其他相关文件第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：2024年工程项目1.2工程地点：市区路号1.3工程性质：住宅楼群及配套设施建设1.4工程规模：共计栋住宅楼，个地下停车场，及相关商业设施第二条合作双方2.1总包方名称：X建筑工程有限公司2.2总包方资质：具备建筑工程总承包一级资质2.3费用支付方名称：X房地产开发有限公司2.4费用支付方资质：具备房地产开发一级资质第三条工程配合费用3.1费用构成3.1.1设计配合费：总包方提供设计图纸及技术规范，协助费用支付方进行设计审查、技术咨询等工作，费用为万元。3.1.2施工配合费：总包方负责施工现场的管理、协调，确保工程顺利进行，费用为万元。3.1.3现场管理费：总包方负责施工现场的安全、环保、质量管理等各项工作，费用为万元。3.1.4其他费用：包括工程保险、工程验收费等，费用为万元。3.2费用金额总计：上述费用合计为万元。3.3费用支付方式：费用支付方按照工程进度分阶段支付配合费用。3.4费用支付时间节点：具体支付时间节点详见附件。第四条工程进度及验收4.1工程进度计划：工程预计年月日开工，年月日竣工。4.2工程验收标准：按照《建筑工程质量验收统一标准》进行验收。4.3验收程序：工程竣工后，总包方组织验收，费用支付方参与，验收合格后办理移交手续。第五条合同期限5.1合同开始日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。5.2合同结束日期：工程验收合格，办理移交手续后合同结束。第六条合同的变更与解除6.1变更条件：合同执行过程中，如因不可抗力等因素导致工程发生重大变化，双方可协商变更合同内容。6.2解除条件：合同执行过程中，如一方违约，对方有权解除合同。解除合同后，违约方需承担相应的违约责任。第八条违约责任8.1总包方违约8.1.1总包方未按照合同约定完成工程，应承担违约责任，向费用支付方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×违约天数×日违约金率。8.1.2总包方违反合同约定，导致工程质量不符合标准，应负责返工、修复，并承担相应费用。8.1.3总包方违反合同约定，导致工程进度延误，应按照合同约定向费用支付方支付逾期竣工违约金。8.2费用支付方违约8.2.1费用支付方未按照合同约定支付配合费用，应承担违约责任，向总包方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应支付的配合费用×违约天数×日违约金率。8.2.2费用支付方违反合同约定，导致工程进度受到影响，应承担相应责任。第九条争议解决9.1.1双方同意将争议提交我国仲裁委员会进行仲裁；9.1.2双方同意将争议提交有管辖权的人民法院诉讼解决。9.2争议解决机构：如选择仲裁解决争议，双方同意将争议提交我国仲裁委员会；如选择诉讼解决，双方同意将争议提交有管辖权的人民法院。第十条保密条款10.1保密内容：双方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，包括但不限于客户信息、报价单、合同文件等。10.2保密期限：自双方签订本合同之日起至合同终止或履行完毕之日止。第十一条其他条款11.1合同的签订地点和日期：本合同于年月日在市签订。11.2合同的附件：包括工程设计文件、工程预算文件、其他相关文件等，详见附件。第十二条签字盖章12.1总包方签字盖章：（此处附上总包方签字盖章页）12.2费用支付方签字盖章：（此处附上费用支付方签字盖章页）第十三条合同生效条件13.1合同生效时间：本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同生效条件的内容：双方按照合同约定履行各自权利和义务，共同推进工程进展。第十四条合同附件14.1工程设计文件14.2工程预算文件14.3其他相关文件（附件内容详见附件页）第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所述第三方是指除甲乙方以外的其他参与工程的相关方，包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位、材料供应商、金融机构等。1.2第三方介入是指在合同执行过程中，甲乙方因履行合同需要，与第三方建立合作关系，第三方参与合同的执行。第二条第三方选择与审核2.1甲乙方应根据工程需要，选择具备相应资质和能力的第三方合作。2.2甲乙方应在合同中明确第三方的职责和权利，并对其进行审核，确保其具备履行合同的能力。第三条第三方责任3.1第三方应按照合同约定，履行各自的职责，确保工程的顺利进行。3.2第三方应对其在合同执行过程中产生的损失承担责任，不得向甲乙方主张赔偿。第四条第三方介入的额外条款4.1.1第三方应遵守国家法律法规，不得存在违法行为。4.1.2第三方应按照合同约定，履行各自的职责，确保工程的顺利进行。4.1.3第三方应对其在合同执行过程中产生的损失承担责任，不得向甲乙方主张赔偿。第五条第三方责任限额5.1甲乙方与第三方签订合同时，应明确第三方的责任限额，包括但不限于赔偿限额、责任范围等。5.2甲乙方应根据工程风险，与第三方协商确定合理的责任限额，以降低合同执行过程中的风险。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲乙方之间应保持独立的法律关系，各自承担合同履行过程中的法律责任。6.2第三方不得将其在合同中的权利义务转让给其他方，除非得到甲乙方的书面同意。第七条第三方违约处理7.1第三方未按照合同约定履行义务，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。7.2甲乙方与第三方协商解决违约问题，如协商不成，可按照合同约定的争议解决方式解决。第八条第三方退出8.1第三方在合同执行过程中，如因特殊情况需退出，应提前书面通知甲乙方。8.2第三方退出后，应将其在合同中的权利义务转移给甲乙方或指定第三方，并办理相关手续。第九条第三方保险9.1第三方应根据工程需要，购买相应的保险，包括但不限于建筑工程一切险、意外伤害险等。9.2第三方应将其保险权益转让给甲乙方，以便在发生保险事故时，甲乙方能够行使保险索赔权。第十条第三方信息披露10.1第三方应在合同签订后，向甲乙方提供其包括但不限于企业资质、法定代表人的有效身份证件、联系人及联系方式等信息。10.2第三方应保证所提供信息的真实、准确、完整，如有虚假，应承担相应法律责任。第十一条第三方合规11.1第三方应遵守国家法律法规，不得存在违法行为。11.2第三方应按照合同约定，履行各自的职责，确保工程的顺利进行。第十二条第三方与工程进度12.1第三方应确保其在合同履行过程中的工作进度与工程进度相匹配。12.2第三方如因特殊情况导致工作进度延误，应立即通知甲乙方，并采取措施减轻损失。第十三条第三方费用支付13.1甲乙方与第三方签订合同时，应明确第三方费用的支付方式和支付时间。13.2甲乙方应在合同中约定第三方费用的支付条件，以确保甲乙方的利益。第十四条第三方保密义务14.1第三方应对其在合同执行过程中获得的甲乙方商业秘密、技术秘密等予以保密。14.2第三方如违反保密义务，应承担违约责任，向甲乙方支付违约金。第十五条第三方介入的合同变更15.1如甲乙方与第三方在合同执行过程中需变更合同内容，应签订书面变更协议。15.2合同变更应经甲乙方同意，并明确变更的内容、范围、期限等。第十六条第三方与甲乙方的沟通与协作16.2第三方应在合同执行过程中，及时向甲乙方报告工作进展、存在的问题及建议。第十七条第三方责任免除17.1甲乙方不得要求第三方承担因不可抗力等原因导致的损失。17.2第三方如因第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计文件详细要求：包括工程图纸、设计说明书、设计计算书等，应符合国家建筑设计标准和甲乙方的要求。附件2：工程预算文件详细要求：包括工程量清单、预算书、费用分析等，应准确反映工程费用。附件3：合同协议书详细要求：包括甲乙双方及第三方签署的合同正本，明确双方的权利和义务。附件4：付款凭证详细要求：包括付款申请、付款审批、支付凭证等，证明费用支付的合法性和有效性。附件5：工程进度计划详细要求：包括工程各阶段的开始和结束时间，关键节点等，应符合合同约定。附件6：工程验收文件详细要求：包括验收报告、验收证书、验收合格证明等，证明工程符合合同要求。附件7：违约金计算公式详细要求：明确违约金的计算方式，包括违约天数、日违约金率等。附件8：保险单据详细要求：包括第三方购买的保险单，证明保险的有效性和保险权益的转让。附件9：第三方资质证明文件详细要求：包括第三方的企业资质证书、法定代表人的身份证明等，证明第三方的合法性。附件10：合同变更协议详细要求：包括合同变更的申请、审批、变更协议等，证明合同变更的合法性和有效性。附件11：保密协议详细要求：包括甲乙双方及第三方签署的保密协议，明确保密内容和保密期限。附件12：履约保证金证书详细要求：包括履约保证金的缴纳证明，证明第三方履行合同的诚意和能力。附件13：验收合格证明详细要求：包括工程验收合格的相关证明文件，证明工程质量符合标准。附件14：其他相关文件详细要求：包括与工程相关的其他文件，如施工许可证、安全生产许可证等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲乙方未按照合同约定支付配合费用。2.甲乙方未按照合同约定提供工程设计、施工等相关资料。3.甲乙方未按照合同约定履行工程进度和验收。4.第三方未按照合同约定履行义务，如设计不符合规范、施工质量不达标等。5.甲乙方未按照合同约定支付第三方费用。6.第三方未按照合同约定提供保险证明。7.第三方未按照合同约定保密甲乙方的商业秘密。违约责任认定：1.甲乙方未按照合同约定支付配合费用，应支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应支付的配合费用×违约天数×日违约金率。2.甲乙方未按照合同约定提供工程设计、施工等相关资料，应承担相应责任，如导致工程进度延误、质量问题等。3.甲乙方未按照合同约定履行工程进度和验收，应承担相应责任，如导致工程超期、质量问题等。4.第三方未按照合同约定履行义务，应承担违约责任，如设计不符合规范、施工质量不达标等。5.甲乙方未按照合同约定支付第三方费用，应支付违约金，违约金计算方式同上。6.第三方未按照合同约定提供保险证明，应承担相应责任，如导致工程风险无法转移。7.第三方未按照合同约定保密甲乙方的商业秘密，应承担违约责任，向甲乙方支付违约金。示例说明：如甲乙方未按照合同约定支付配合费用，导致工程进度延误，第三方因此遭受损失，第三方有权要求甲乙方支付违约金，违约