2024年城市供水系统建设工程沉井施工劳务合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年城市供水系统建设工程沉井施工劳务合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方：指负责城市供水系统建设工程的项目管理部门或其合法授权的代理人。1.2承包方：指具有沉井施工资质并与发包方签订本合同的施工企业。1.3沉井施工：指在城市供水系统建设工程中，为建造泵站、调蓄池等构筑物而进行的井筒开挖、支护、降水、土方运输等作业。第二条合同范围与内容2.1承包方应按照发包方的要求，完成城市供水系统建设工程中指定的沉井施工任务。2.2承包方应负责施工过程中的全部工作，包括但不限于施工方案的制定、施工进度的控制、质量的管理、安全防护、环境保护等。第三条合同价格与支付3.1本合同的施工总价款为人民币【金额】元，大写：【金额】元整。3.2发包方应按照合同约定的付款节点和比例，向承包方支付合同价款。3.3发包方有权根据工程进度和质量情况，提前或推迟支付合同价款。第四条施工期限4.1承包方应保证沉井施工任务的完成时间符合发包方规定的工程进度要求。4.2承包方如因自身原因导致施工延期，应承担相应的违约责任。第五条工程质量与标准5.1承包方应按照国家和行业的施工规范和标准进行施工，确保工程质量。5.2工程质量应满足发包方和监理机构的要求，未经检验或检验不合格的工程，承包方不得擅自使用。第六条安全生产与环保要求6.1承包方应严格按照国家安全生产法律法规和施工现场管理制度，确保施工过程中的安全生产。6.2承包方应做好施工现场的环境保护工作，防止污染和损害。第七条违约责任与争议解决7.1双方应严格履行合同约定的各项义务，如一方违约，应承担违约责任。7.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条合同的变更与解除8.1合同的变更或解除应经双方协商一致，并签订书面协议。8.2因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。第九条保密条款9.1双方应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。第十条合同的生效、失效与续签10.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程完工并经验收合格之日失效。10.2如双方同意续签，应在合同到期前30日内签订新的合同。第十一条法律适用与争议解决11.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2双方同意选择【仲裁机构名称】作为争议解决的仲裁机构。第十二条其他条款12.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第十三条合同签订日期本合同于【年】【月】【日】由双方代表签字盖章。第十四条合同附件14.1合同附件包括：施工图纸、工程量清单、技术要求、安全防护措施等，附件与本合同具有同等法律效力。第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方：指负责城市供水系统建设工程的项目管理部门或其合法授权的代理人。1.2承包方：指具有沉井施工资质并与发包方签订本合同的施工企业。1.3沉井施工：指在城市供水系统建设工程中，为建造泵站、调蓄池等构筑物而进行的井筒开挖、支护、降水、土方运输等作业。第二条合同范围与内容2.1承包方应按照发包方的要求，完成城市供水系统建设工程中指定的沉井施工任务。2.2承包方应负责施工过程中的全部工作，包括但不限于施工方案的制定、施工进度的控制、质量的管理、安全防护、环境保护等。第三条合同价格与支付3.1本合同的施工总价款为人民币【金额】元，大写：【金额】元整。3.2发包方应按照合同约定的付款节点和比例，向承包方支付合同价款。3.3发包方有权根据工程进度和质量情况，提前或推迟支付合同价款。第四条施工期限4.1承包方应保证沉井施工任务的完成时间符合发包方规定的工程进度要求。4.2承包方如因自身原因导致施工延期，应承担相应的违约责任。第五条工程质量与标准5.1承包方应按照国家和行业的施工规范和标准进行施工，确保工程质量。5.2工程质量应满足发包方和监理机构的要求，未经检验或检验不合格的工程，承包方不得擅自使用。第六条安全生产与环保要求6.1承包方应严格按照国家安全生产法律法规和施工现场管理制度，确保施工过程中的安全生产。6.2承包方应做好施工现场的环境保护工作，防止污染和损害。第七条违约责任与争议解决7.1双方应严格履行合同约定的各项义务，如一方违约，应承担违约责任。7.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条合同的变更与解除8.1合同的变更或解除应经双方协商一致，并签订书面协议。8.2因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。8.3变更或解除合同的协议应明确变更或解除的内容、范围、责任及后果。第九条保密条款9.1双方应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。9.2保密义务在本合同终止后仍然有效，延续期限为【年限】。第十条合同的生效、失效与续签10.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程完工并经验收合格之日失效。10.2如双方同意续签，应在合同到期前30日内签订新的合同。10.3本合同失效后，承包方应按照发包方的要求，完成工程的保修和维护工作。第十一条法律适用与争议解决11.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2双方同意选择【仲裁机构名称】作为争议解决的仲裁机构。11.3仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十二条其他条款12.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.2补充协议应采用书面形式，并由双方代表签字盖章。第十三条合同签订日期本合同于【年】【月】【日】由双方代表签字盖章。第十四条合同附件14.1合同附件包括：施工图纸、工程量清单、技术要求、安全防护措施等，附件与本合同具有同等法律效力。14.2附件的变更或补充应经双方协商一致，并以书面形式签订。第十五条合同的翻译15.1本合同的中文文本是唯一有效的版本，如有翻译文本，以中文文本为准。15.2双方应确保合同翻译的准确性，并对翻译文本的内容负责。第十六条合同的完整性和不可分割性16.1本合同各项条款均为整体不可分割的部分，任何部分的无效或不可执行不影响其他条款的有效性和执行。16.2本合同的任何修改、补充均须以书面形式进行，并经双方代表签字盖章。第十七条通知与送达17.1双方之间的通知和送达均应采用书面形式。17.2通知和送达的有效性以对方实际收到为准。第十八条合同的附件18.1合同附件包括：施工图纸、工程量清单、技术要求、安全防护措施等，附件与本合同具有同等法律效力。18.2附件的变更或补充应经双方协商一致，并以书面形式签订。第十九条合同的生效条件19.1.1承包方取得所有必要的施工许可和批准。19.1.2发包方提供完整的施工图纸和技术规范。19.1.3双方就合同中的所有条款达成一致。第二十条争议的解决方式20.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中的任何争议。20.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第二十一条合同的终止21.1.1合同约定的工程完工并经验收合格。21.1.2双方协商一致解除合同。21.1.3合同到期，双方未续签。第二十二条继承和转让22.1本合同的权利和义务不随合同的终止而消失，承包方应对施工过程中的质量、安全等承担相应的责任。22.2未经对方书面同意，任何一方不得将本合同的全部或部分权利和义务转让给第三方。第二十三条合同的保存23.1双方应将本合同的副本保存至少【年限】，以备查验。23.2合同的电子版本应以加密形式保存，并确保信息安全。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方：指非本合同主体，但根据本合同约定或经双方同意，参与合同履行过程的个体或组织。1.2第三方介入的范围包括但不限于：中介机构、咨询服务提供商、材料供应商、技术支持单位等。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入应由甲乙双方协商一致，并通过书面协议确定。2.2第三方介入前，甲乙双方应明确第三方的职责、权利和义务。2.3第三方介入需遵守国家相关法律法规及本合同的各项规定。第三条第三方责任与义务3.1第三方应按照甲乙双方的要求，完成约定的工作内容。3.2第三方应对其提供的服务或产品的质量、安全性、合法性负责。3.3第三方介入过程中产生的费用，由甲乙双方按照约定承担。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方的关系基于合同约定，不改变甲乙双方之间的合同关系。4.2第三方对甲乙双方的权利义务不产生影响，甲乙双方仍按原合同履行义务。第五条第三方责任限额5.1第三方应对其介入过程中的行为所产生的损失或损害承担责任。5.2甲乙双方约定第三方的责任限额，具体限额在第三方介入协议中明确。5.3如果第三方未经甲乙双方同意，超出约定范围的行为导致损失，超出部分由第三方自行承担。第六条第三方介入的终止6.1第三方介入可在合同约定的事由发生时终止。6.3甲乙双方根据工作需要，可重新商定第三方的介入。第七条第三方介入的违约处理7.1第三方如违反合同约定，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。7.2甲乙双方与第三方之间的纠纷，可通过协商解决，协商不成的，可依法解决。第八条第三方介入与合同变更8.1如第三方介入导致合同内容变更，甲乙双方应签订书面变更协议。8.2合同变更内容应符合国家法律法规，不得损害国家利益、社会公共利益。第九条第三方介入与合同解除9.1合同解除不影响甲乙双方对第三方承担的权利义务。9.2第三方因自身原因导致合同解除，应承担相应的责任。第十条第三方介入与保密义务10.1第三方应遵守合同中的保密条款，保护甲乙双方的商业秘密。10.2第三方违反保密义务，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。第十一条第三方介入与争议解决11.1第三方介入过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.2协商不成时，甲乙双方可选择依法解决争议。第十二条第三方介入的书面协议12.1甲乙双方与第三方签订的介入协议应采用书面形式。12.2介入协议应明确第三方的职责、权利、义务、责任限额等。第十三条第三方介入的监管13.1甲乙双方应对第三方介入过程进行监督，确保第三方的行为符合合同约定。13.2甲乙双方有权对第三方的工作进行查验，第三方应予以配合。第十四条第三方介入与合同的补充14.1本合同未尽事宜，可通过第三方介入的书面协议进行补充。14.2补充协议与本合同具有同等法律效力。第十五条第三方介入的生效与终止15.1第三方介入协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。15.2第三方介入协议终止时，甲乙双方与第三方之间的权利义务关系终止。第十六条适用法律与争议解决16.1第三方介入协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。16.2双方同意选择【仲裁机构名称】作为争议解决的仲裁机构。第十七条合同的完整性与不可分割性17.1本合同各项条款均为整体不可分割的部分，任何部分的无效或不可执行不影响其他条款的有效性和执行。17.2本合同的任何修改、补充均须以书面形式进行，并经甲乙双方代表签字盖章。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸：包括沉井施工的全套设计图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。2.工程量清单：详细列明工程中的各项工作内容及其对应的工程量。3.技术要求：包括施工过程中的技术标准和质量要求。4.安全防护措施：包括施工过程中的安全防护措施和应急预案。5.施工组织设计：包括施工进度计划、施工资源配置、施工人员安排等。6.材料采购清单：包括施工所需材料的具体种类、数量和规格。7.施工机械设备清单：包括施工过程中所需的机械设备的型号、数量和性能。8.质量验收标准：包括工程质量验收的具体标准和程序。9.安全生产责任书：明确施工过程中的安全生产责任。10.环保措施：包括施工过程中的环保措施和应急预案。11.合同履行计划：包括合同履行的时间节点和责任分配。12.支付计划：包括合同价款的支付节点和比例。13.争议解决机制：包括合同履行过程中的争议解决方式。14.合同变更机制：包括合同变更的条件和程序。说明二：违约行为及责任认定：1.承包方未按约定时间完成施工任务：应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、承担延期损失等。2.承包方未按约定质量标准完成施工任务：应承担相应的违约责任，包括但不限于返工、修复、赔偿损失等。3.承包方未按约定安全标准进行施工：应承担相应的违约责任，包括但不限于支付安全费用、承担安全事故责任等。4.发包方未按约定支付合同价款：应承担相应的违约责任，包括但不限于支付滞纳金、承担逾期付款损失等。5.发包方未按约定提供施工图纸和技术规范：应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、承担工期延误损失等。6.发包方未按约定提供施工场地：应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、承担工期延误损失等。7.发包方未按约定提供施工所需材料：应承担相应的违约责任，