垫资施工合同军工设施

垫资施工合同军工设施合同编号：__________合同双方：甲方：名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________乙方：名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________一、工程概况1.1本项目位于____________________，工程内容包括____________________。1.2工程规模：____________________。1.3工程质量标准：____________________。1.4工程总价：人民币（大写）：__________________元整（小写）：__________________元。二、合同工期2.1工期自双方签订合同之日起至工程竣工交付之日止，总工期为________________个月。2.2乙方应按合同约定的工期节点完成工程，如有延误，应按甲方要求承担相应的违约责任。三、垫资施工3.1乙方同意为本项目提供垫资施工服务，垫资额度为工程总价的________________%，即人民币（大写）：__________________元整（小写）：__________________元。3.2乙方应按照甲方要求的工期节点和工程质量标准完成施工，未经甲方同意，乙方不得擅自变更工程内容、规模和标准。3.3甲方应按照约定的付款节点向乙方支付工程款，迟延支付的，应按照同期银行贷款利率支付滞纳金。四、质量保修4.1乙方应保证工程质量符合合同约定的质量标准，并按照《建设工程质量管理条例》的规定承担质量保修责任。4.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限为________________年。五、合同的变更、解除和终止5.1任何一方不得单方面变更、解除和终止本合同，除非双方协商一致。5.2双方同意，因不可抗力导致合同无法履行或者造成合同目的不能实现的，可以变更、解除或者终止合同。六、违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2乙方未按照约定工期完成工程的，甲方有权按照逾期交付的实际情况向乙方主张违约金。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工交付之日止。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________法定代表人（或授权代表）：________法定代表人（或授权代表）：________签订日期：________________一、附件列表：1.军工设施项目批准文件2.乙方施工企业资质证明文件3.工程设计文件4.工程预算文件5.施工计划和施工组织设计6.工程质量保修条款7.合同履行过程中的相关补充协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款，认定违约。2.乙方未按约定工期完成工程，认定违约。3.乙方未按约定质量标准完成工程，认定违约。4.甲方未按约定提供施工所需条件，认定违约。5.双方未按约定解决争议，认定违约。三、法律名词及解释：1.军工设施：指用于国防科研、生产和维修的建筑物、构筑物和设施。2.垫资施工：指施工企业为工程项目提供资金支持，待工程竣工后按约定支付的行为。3.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当向对方支付的金钱。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到甲方延迟支付工程款的问题，乙方可以与甲方沟通协商，要求按时支付，必要时可以依法申请仲裁或起诉。2.遇到乙方延迟交付工程的问题，甲方可以与乙方沟通协商，要求按时交付，必要时可以依法申请仲裁或起诉。3.遇到工程质量问题，甲方可以要求乙方按照质量保修条款进行修复或赔偿。4.遇到合同履行过程中的争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景：1.甲方为军工设施项目的投资方，需要寻找具备资质的施工企业进行垫资施工。2.乙方为具备军工设施施工资质的企业，愿意为甲方投资的军工设施项目提供垫资施工服务。3.双方在签订合同时，需明确工程概况、工期、垫资额度、