合同第十八章建设工程合同2024年

合同编号：__________合同各方：甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______鉴于甲方为建设工程的需求方，乙方为建设工程的供应方，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，就甲方建设工程项目的相关事宜达成如下合同：一、工程概述1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______1.4工程规模：_______1.5工程预算：_______二、合同工期2.1工期定义：自双方签订合同之日起至工程竣工交付之日止。2.2合同工期：_______天。2.3开工日期：_______年_______月_______日。2.4竣工日期：_______年_______月_______日。三、质量标准3.1工程质量标准应符合国家、地方及相关行业现行规定和标准。3.2乙方应严格按照设计文件、施工图纸和技术规范进行施工，确保工程质量。3.3乙方应承担工程质量问题的修复和返工费用，并支付甲方因此造成的损失。四、合同价格4.1合同总价：_______元（大写：_______________________元整）。4.2合同价格包含：工程设计、施工、材料设备采购、验收、保修等全部费用。4.3合同价格不包含：工程变更、现场签证、索赔等额外费用。五、付款方式5.1甲方支付乙方工程进度款，支付比例为已完成工程量的70%。5.2甲方支付乙方工程尾款，支付比例为已完成工程量的30%。5.3付款方式：银行转账。六、违约责任6.1乙方未按合同约定完成工程，应支付甲方违约金，违约金为合同总价的_______%。6.2甲方未按合同约定支付工程进度款，应支付乙方逾期付款违约金，违约金为应付款项的_______%。6.3双方因违反合同约定造成损失的，应承担相应的赔偿责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1乙方应遵守施工现场的安全生产规定，确保施工安全。8.2乙方应承担工程保险费用，并确保保险覆盖整个工程周期。8.3乙方应保证工程材料、设备的质量，不得使用假冒伪劣产品。8.4乙方应按合同约定提供工程进度报告和质量验收报告。8.5甲方应按合同约定提供施工场地、施工条件及必要的协助。九、合同的生效、变更和解除9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2合同的变更和解除应经双方协商一致，并书面确认。9.3合同终止后，乙方应按照甲方要求完成工程收尾工作，并承担相应费用。十、合同附件10.1附件一：工程设计图纸和技术规范。10.2附件二：施工方案和施工组织设计。10.3附件三：合同价款明细表。10.4附件四：工程质量保修书。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同主体：确保甲方为建设工程的需求方，乙方为建设工程的供应方，具备相应的民事权利能力和民事行为能力。2.工程概述：明确工程名称、地点、内容、规模和预算，确保双方对工程有清晰的认识。3.合同工期：约定明确的工期，包括开工日期和竣工日期，确保工程按计划进行。4.质量标准：明确工程质量标准，确保乙方按照要求施工，保证工程质量。5.合同价格：明确合同总价及价款支付方式，确保双方在支付和收取工程进度款时无纠纷。6.违约责任：约定违约金及赔偿责任，确保双方在违约时能够承担相应的责任。7.争议解决：约定争议解决方式，确保双方在发生争议时能够及时解决。8.其他约定：涉及安全生产、保险、材料设备质量、进度报告和质量验收报告等方面的内容，确保工程顺利进行。解决办法：1.合同争议：通过友好协商解决，如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.工程变更：双方协商一致，并书面确认变更内容。3.合同解除：双方协商一致，并书面确认解除合同，按照约定完成工程收尾工作，并承担相应费用。关键词语的法律名词解释：1.发包方：指委托他人完成工程建设的一方，负责支付工程价款，对工程质量、安全等进行监督。2.承包方：指接受他人委托完成工程建设的一方，负责组织施工、材料设备采购、工程验收等。3.工程进度款：指根据工程完成情况，甲方支付给乙方的款项，通常为已完成工程量的70%。4.违约金：指一方违反合同约定，应支付给另一方的经济赔偿。5.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。6.合同签订地：指合同双方签订合同的地点，通常为甲方所在地或工程所在地。合同编号：__________合同各方：甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______鉴于甲方为建设工程的需求方，乙方为建设工程的供应方，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，就甲方建设工程项目的相关事宜达成如下合同：一、工程概述1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______1.4工程规模：_______1.5工程预算：_______二、合同工期2.1工期定义：自双方签订合同之日起至工程竣工交付之日止。2.2合同工期：_______天。2.3开工日期：_______年_______月_______日。2.4竣工日期：_______年_______月_______日。三、质量标准3.1工程质量标准应符合国家、地方及相关行业现行规定和标准。3.2乙方应严格按照设计文件、施工图纸和技术规范进行施工，确保工程质量。3.3乙方应承担工程质量问题的修复和返工费用，并支付甲方因此造成的损失。四、合同价格4.1合同总价：_______元（大写：_______________________元整）。4.2合同价格包含：工程设计、施工、材料设备采购、验收、保修等全部费用。4.3合同价格不包含：工程变更、现场签证、索赔等额外费用。五、付款方式5.1甲方支付乙方工程进度款，支付比例为已完成工程量的70%。5.2甲方支付乙方工程尾款，支付比例为已完成工程量的30%。六、违约责任6.1乙方未按合同约定完成工程，应支付甲方违约金，违约金为合同总价的_______%。6.2甲方未按合同约定支付工程进度款，应支付乙方逾期付款违约金，违约金为应付款项的_______%。6.3双方因违反合同约定造成损失的，应承担相应的赔偿责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1乙方应遵守施工现场的安全生产规定，确保施工安全。8.2乙方应承担工程保险费用，并确保保险覆盖整个工程周期。8.3乙方应按合同约定提供工程进度报告和质量验收报告。8.4甲方应按合同约定提供施工场地、施工条件及必要的协助。附件：附件