建筑施工合同纠纷调解

建筑施工合同纠纷调解合同编号：__________建筑施工合同纠纷调解协议甲方：（全称名称）地址：____________________________法定代表人：____________________联系电话：______________________乙方：（全称名称）地址：____________________________法定代表人：____________________联系电话：______________________鉴于：2.乙方为具备相应资质和能力的施工单位，愿意承担该项目的施工任务；4.双方为了维护双方的合法权益，经协商一致，决定通过调解方式解决合同纠纷；5.双方同意委托本协议约定的调解机构进行调解，并共同遵守本协议的约定。基于上述情况，双方达成如下协议：一、调解范围1.本协议的调解范围包括原合同履行过程中产生的所有纠纷，包括但不限于工程质量、工程进度、工程造价、付款方式、付款时间、保修责任等事项。二、调解机构1.双方同意选择__________________作为调解机构，负责对本协议所述纠纷进行调解。2.调解机构应在本协议签订后______个工作日内组成调解庭，并通知双方。三、调解程序1.调解庭由三名调解员组成，甲方提名一名调解员，乙方提名一名调解员，双方共同协商确定第三名调解员作为首席调解员。2.调解庭应在本协议签订后______个工作日内召开第一次调解会议，双方应当积极参加。3.调解庭应按照公平、公正、公开的原则，认真听取双方的意见，并依法、依约、依事实进行调解。5.调解成功的，双方应当签署调解书，并按照调解书的内容履行各自的权利和义务。6.调解失败的，双方同意按照原合同的约定处理纠纷，或者依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。四、保密条款1.双方在调解过程中所提供的资料、证据、陈述等均属于保密信息，未经对方同意，不得向第三方披露。2.调解员和调解机构工作人员应当保守调解过程中的保密信息，不得泄露给任何第三方。五、费用1.调解费用由双方协商确定，包括但不限于调解员的报酬、调解机构的费用、差旅费等。2.调解成功的，双方按照约定承担各自应分担的费用。3.调解失败的，双方同意各自承担自己的费用。六、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（签字/盖章）：________________乙方（签字/盖章）：________________签订日期：________________一、附件列表：1.建筑施工合同2.项目设计文件3.施工图纸4.工程量清单5.材料供应合同6.设备租赁合同7.劳动力供应合同8.保险合同9.工程质量验收标准10.工程进度计划表11.付款凭证12.验收报告13.工程保修书14.调解协议书15.调解书二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：a.未按照合同约定支付工程款项b.未按照合同约定提供施工场地和条件c.未按照合同约定提供设计文件和施工图纸d.未按照合同约定进行工程验收2.乙方违约行为：a.未按照合同约定完成施工任务b.未按照合同约定保证工程质量c.未按照合同约定提交相关报表和资料d.未按照合同约定支付价款3.违约行为的认定：a.迟延履行：未在合同约定的时间内履行义务b.不完全履行：未按照合同约定的标准或数量履行义务c.不履行：明确表示不履行合同义务或实际不能履行义务d.恶意违约：故意违反合同约定，给另一方造成损失三、法律名词及解释：1.建筑施工合同：指甲方委托乙方进行建筑施工，乙方承诺按照合同约定完成施工任务的合同。3.迟延履行：指合同当事人未在合同约定的时间内履行义务的行为。4.不完全履行：指合同当事人未按照合同约定的标准或数量履行义务的行为。5.不履行：指合同当事人明确表示不履行合同义务或实际不能履行义务的行为。6.恶意违约：指合同当事人故意违反合同约定，给另一方造成损失的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：a.原因：设计变更、材料供应不及时、劳动力不足等b.解决办法：调整施工计划、优化供应链、增加劳动力投入2.工程质量问题：a.原因：施工不当、材料不合格、设计不合理等b.解决办法：及时整改、更换不合格材料、与设计方沟通调整设计3.付款争议：a.原因：甲方未按约定付款、乙方未按约定提供工程进度报告等b.解决办法：双方协商解决、提交调解机构调解、依法向法院提起诉讼4.工程变更：a.原因：甲方需求变更、设计方调整设计等b.解决办法：签订变更协议，明确变更内容、工期、费用等5.合同纠纷：a.原因：双方对合同条款理解不一致、履行过程中出现争议等b.解决办法：友好协商解决、提交调解机构调解、依法向法院提起诉讼五、所有应用场景：1.建筑施工合同签订2.工