住建委施工合同范例

住建委施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

鉴于甲方拟在__________（项目名称）进行施工建设，乙方愿意按照甲方要求提供施工服务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.1本合同标的为：__________（具体施工内容）。

1.2施工地点：__________。

1.3施工期限：自合同签订之日起__________个月。

二、合同价款

2.1本合同价款为人民币__________元整（大写：____________________）。

2.2甲方应按合同约定，在施工过程中按进度支付乙方工程款。

2.3乙方在收到甲方支付的工程款后，应按照合同约定进行施工。

三、施工质量及验收

3.1乙方应按照国家相关施工规范、标准和设计要求进行施工，确保施工质量符合国家标准。

3.2甲方有权对施工质量进行监督检查，乙方应予以配合。

3.3工程验收合格后，甲方应在验收合格之日起__________个工作日内支付乙方剩余工程款。

四、工期延误及违约责任

4.1因乙方原因导致工期延误，每延误一天，应向甲方支付__________元违约金。

4.2甲方因不可抗力导致工期延误，可延长合同工期，但乙方应予以配合。

4.3任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。

五、保险

5.1乙方应依法为施工过程中可能发生的意外事故购买保险，并承担相应的保险费用。

5.2保险范围包括但不限于：人员伤亡、财产损失等。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效及终止

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同有效期为自合同签订之日起__________个月。

七、附件

1.《工程量清单》

2.《施工图纸》

3.《施工合同补充协议》

4.《其他相关文件》

八、其他

8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商，签订补充协议。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

备注：本合同文本仅供参考，具体内容以双方签订的正式合同为准。

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

丙方（以下简称“丙方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

鉴于甲方拟在__________（项目名称）进行施工建设，乙方愿意按照甲方要求提供施工服务，丙方作为第三方担保主体，为乙方提供担保服务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.1本合同标的为：__________（具体施工内容）。

1.2施工地点：__________。

1.3施工期限：自合同签订之日起__________个月。

二、合同价款

2.1本合同价款为人民币__________元整（大写：____________________）。

2.2甲方应按合同约定，在施工过程中按进度支付乙方工程款。

三、施工质量及验收

3.1乙方应按照国家相关施工规范、标准和设计要求进行施工，确保施工质量符合国家标准。

3.2甲方有权对施工质量进行监督检查，乙方应予以配合。

3.3工程验收合格后，甲方应在验收合格之日起__________个工作日内支付乙方剩余工程款。

四、工期延误及违约责任

4.1因乙方原因导致工期延误，每延误一天，应向甲方支付__________元违约金。

4.2甲方因不可抗力导致工期延误，可延长合同工期，但乙方应予以配合。

4.3任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。

五、丙方担保责任

5.1丙方作为第三方担保主体，对本合同项下乙方应履行的义务承担连带担保责任。

5.2丙方应在本合同签订之日起__________个工作日内向甲方支付担保金人民币__________元。

5.3丙方在担保期间，如乙方违约，丙方应立即履行担保责任。

六、甲方的权益保障

6.1甲方有权要求乙方提供施工过程中的相关资料，包括但不限于：施工图纸、施工方案、施工进度报告等。

6.2甲方有权对施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查，乙方应予以配合。

6.3甲方有权在乙方违约的情况下，要求丙方履行担保责任。

七、乙方的违约及限制条款

7.1乙方在施工过程中，如发生重大质量事故或安全事故，应立即通知甲方，并承担相应的法律责任。

7.2乙方不得擅自变更施工内容、施工地点和施工期限，如需变更，应经甲方书面同意。

7.3乙方不得将施工任务分包或转包给他人，如发现乙方分包或转包，甲方有权解除合同，并追究乙方的法律责任。

八、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效及终止

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同有效期为自合同签订之日起__________个月。

十、附件

1.《工程量清单》

2.《施工图纸》

3.《施工合同补充协议》

4.《其他相关文件》

十一、总结

11.1本合同的签订，旨在确保甲方在施工过程中的权益得到充分保障，同时通过丙方的担保服务，降低甲方在施工过程中的风险。

11.2甲方为主导的目的和意义在于：通过严格的合同条款和第三方担保，确保施工质量和进度，降低合同风险，保障项目顺利进行。

11.3第三方介入的意义和目的在于：通过丙方的担保，增加乙方违约的成本，提高乙方的履约积极性，保障甲方的权益。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

丙方（以下简称“丙方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

鉴于甲方拟在__________（项目名称）进行房地产开发，乙方作为开发商，愿意承担项目开发责任，丙方作为第三方金融机构，为乙方的开发资金提供贷款服务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.1本合同标的为：__________（房地产开发项目内容）。

1.2项目地点：__________。

1.3项目开发期限：自合同签订之日起__________个月。

二、贷款金额及条件

2.1丙方同意向乙方提供人民币__________元整的贷款。

2.2贷款利率：按中国人民银行同期贷款利率执行。

2.3贷款期限：__________年。

2.4乙方应在合同签订之日起__________个工作日内，向丙方提交完整的贷款申请材料。

三、项目开发及资金使用

3.1乙方负责项目的整体规划、设计、建设、销售及售后服务。

3.2乙方的资金使用应严格按照项目开发进度和合同约定执行，不得挪用或滥用资金。

3.3甲方有权监督乙方的资金使用情况，乙方应予以配合。

四、还款责任

4.1乙方应按合同约定分期还款，具体还款计划如下：

（1）首期还款：贷款发放后__________个月。

（2）后续还款：按月等额本息还款。

4.2如乙方未按期还款，丙方有权要求乙方支付滞纳金，并采取法律手段追回贷款。

五、丙方担保责任

5.1丙方作为第三方金融机构，为本合同项下乙方的贷款提供担保服务。

5.2丙方应在本合同签订之日起__________个工作日内，向甲方提交担保文件。

5.3如乙方违约，丙方应立即履行担保责任，向甲方偿还贷款本息。

六、乙方的权益保障

6.1乙方有权要求甲方提供项目开发所需的相关政策支持、土地使用权限等。

6.2乙方有权根据市场情况调整项目销售策略，甲方应予以配合。

6.3乙方有权在项目开发过程中，对施工质量、进度、安全等方面进行监督检查。

七、甲方的违约及限制条款

7.1甲方如未按时提供政策支持或土地使用权限，应向乙方支付__________元违约金。

7.2甲方如违反合同约定，限制乙方的项目开发权益，乙方有权要求甲方承担相应的法律责任。

八、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效及终止

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同有效期为自合同签订之日起__________个月。

十、附件

1.《贷款合同》

2.《项目开发计划》

3.《项目资金使用计划