下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
2024版工程居间承诺书范本合同编号:__________
甲方(以下简称“甲方”)与乙方(以下简称“乙方”)本着平等互利、诚实信用的原则,就甲方委托乙方进行工程居间服务事宜,经友好协商,达成如下协议:
一、合同目的
本合同旨在明确甲乙双方在工程居间服务过程中的权利、义务及责任,确保工程项目的顺利进行,实现甲乙双方利益的最大化。
二、合同背景
鉴于甲方拟进行某项工程项目建设,为提高项目效率、降低成本,甲方决定委托乙方提供工程居间服务。乙方同意接受甲方委托,双方经协商一致,达成本合同。
三、工程居间服务内容
1.乙方负责协助甲方寻找合适的施工单位,包括但不限于项目招标、投标、合同签订等环节。
2.乙方负责对施工单位进行尽职调查,包括但不限于企业资质、业绩、信誉等方面。
3.乙方负责协调甲乙双方与施工单位之间的沟通与协调,确保项目顺利进行。
4.乙方负责监督施工单位履行合同义务,确保工程质量、进度、安全等方面符合要求。
四、甲乙双方的权利义务
1.甲方权利义务:
(1)向乙方提供相关项目信息,包括但不限于项目规模、工期、质量要求等。
(2)配合乙方进行施工单位尽职调查。
(3)按照合同约定向乙方支付居间服务费用。
2.乙方权利义务:
(1)按照甲方要求提供居间服务,确保服务质量。
(2)对施工单位进行尽职调查,确保施工单位符合甲方要求。
(3)协助甲方与施工单位签订合同,并监督合同履行。
(4)在居间服务过程中,如因乙方原因导致项目出现质量问题或延误工期,乙方应承担相应责任。
五、违约责任
1.若甲方未按约定支付居间服务费用,应向乙方支付违约金。
2.若乙方未按约定提供居间服务或提供的服务不符合要求,应向甲方支付违约金。
3.若因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任。
六、争议解决
本合同在履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他
1.本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。
2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):__________
乙方(盖章):__________
主要条款:
一、服务内容
1.乙方作为甲方指定的工程居间服务提供方,负责以下具体服务:
(1)协助甲方发布工程招标公告,包括但不限于编制招标文件、发布招标信息等;
(2)组织招标文件的技术评审和商务评审,包括但不限于评审标准、评审程序等;
(3)协助甲方与合格的投标人进行洽谈,包括但不限于合同谈判、协议签订等;
(4)协助甲方监督施工单位的施工过程,确保工程质量、进度和安全;
(5)协助甲方处理与施工单位之间的纠纷和争议。
二、质量标准
1.乙方提供的居间服务应达到行业标准及甲方要求的质量标准。
2.乙方应确保提供的工程信息真实、准确、完整,并符合国家相关法律法规的要求。
3.乙方应定期向甲方汇报服务进展情况,确保甲方对工程项目的实时掌握。
三、价格支付
1.居间服务费用总额为人民币______元(大写:______元整)。
2.甲方应在合同签订后____个工作日内向乙方支付_____%的预付款,即人民币______元。
3.乙方完成合同约定的居间服务后,甲方应在____个工作日内支付剩余的_____%服务费用,即人民币______元。
4.任何因乙方原因导致的服务延误或质量不合格,乙方应退还相应比例的费用。
四、保密条款
1.乙方在提供居间服务过程中,应严格保守甲方的商业秘密和项目信息,不得向任何第三方泄露。
2.保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年。
五、违约责任
1.甲方违约:
(1)未按时支付费用的,应向乙方支付_____%的违约金;
(2)未按照约定履行合同义务的,应承担相应的法律责任。
2.乙方违约:
(1)未按时完成居间服务的,应向甲方支付_____%的违约金;
(2)泄露甲方商业秘密的,应承担相应的法律责任;
(3)因乙方原因导致工程质量、进度或安全问题的,应承担相应的赔偿责任。
六、争议解决
1.本合同在履行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决。
2.若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、合同生效及终止
1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2.本合同有效期为____年,自合同生效之日起计算。
八、其他
1.本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
双方权利与义务的进一步详细说明:
一、甲方权利与义务
1.甲方权利:
(1)有权要求乙方按照合同约定提供居间服务,并监督乙方履行服务内容;
(2)有权要求乙方提供工程项目的相关信息,包括但不限于施工单位的资质、业绩、信誉等;
(3)有权要求乙方对施工单位的尽职调查报告,并对调查结果进行审核;
(4)有权要求乙方在居间服务过程中保持与甲方的沟通,及时汇报服务进展情况;
(5)有权对乙方的服务提出改进意见或要求。
2.甲方义务:
(1)在合同签订后,向乙方支付预付款及后续服务费用;
(2)按照合同约定提供工程项目的相关信息,包括但不限于项目规模、工期、质量要求等;
(3)配合乙方进行施工单位的尽职调查,包括但不限于提供必要的资料、协助联系相关单位等;
(4)在乙方提出疑问或需要协助时,及时给予答复或提供必要的支持;
(5)在合同执行过程中,对乙方提供的服务进行监督和评价,并提出改进建议。
二、乙方权利与义务
1.乙方权利:
(1)有权要求甲方按照合同约定支付居间服务费用;
(2)有权要求甲方提供项目信息及必要的资料,以便乙方进行尽职调查;
(3)有权要求甲方在必要时提供协助,如联系相关单位、提供联系方式等;
(4)有权根据甲方的需求调整居间服务方案;
(5)有权在合同执行过程中,对甲方提供的信息进行核实。
2.乙方义务:
(1)按照合同约定提供居间服务,确保服务质量符合甲方要求;
(2)对甲方提供的项目信息进行尽职调查,确保施工单位的资质、业绩、信誉等符合要求;
(3)在居间服务过程中,及时与甲方沟通,汇报服务进展情况;
(4)协助甲方处理与施工单位之间的沟通与协调;
(5)在合同执行过程中,如发现甲方提供的信息有误或存在风险,应及时通知甲方,并采取必要措施降低风险;
(6)在合同终止后,将甲方提供的项目信息及资料予以保密。
三、合作方式
1.双方应保持密切沟通,定期召开会议,讨论项目进展情况、解决问题及改进措施。
2.双方应通过电子邮件、电话或其他通讯方式保持日常联系,确保信息传递的及时性和准确性。
3.双方应按照合同约定的时间节点完成各自的工作任务,确保项目进度不受影响。
4.双方应共同制定风险应对措施,以应对可能出现的风险和问题。
5.双方应尊重对方的知识产权和商业秘密,不得泄露或用于其他目的。
合同有效期限、变更、终止条件等详细说明:
一、合同有效期限
1.本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期限为____年,自合同生效之日起计算。
2.合同到期后,如双方同意,可另行签订补充协议,以延长合同期限。
二、合同终止条件
1.合同期满,双方无续签意向;
2.甲乙双方协商一致,决定终止合同;
3.因不可抗力因素导致合同无法继续履行;
4.任何一方严重违约,经对方书面通知后____个工作日内未采取补救措施或未履行合同;
5.合同约定的其他终止条件。
三、合同的变更
1.本合同在履行过程中,如需变更,双方应协商一致,并以书面形式签订补充协议。
2.任何变更不得影响合同中已明确的权利义务,且变更内容不得违反法律法规。
四、合同的解除
1.在合同履行过程中,任何一方有权根据本合同约定的终止条件解除合同。
2.解除合同应当以书面形式通知对方,并说明解除理由。
3.解除合同后,双方应按照合同约定处理未完成的工作及费用结算。
五、争议解决机制
1.双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。
2.如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间,除争议事项外,双方应继续履行合同其他条款。
六、法律适用和管辖法院
1.本合同适用中华人民共和国法律。
2.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,均应提交合同签订地人民法院管辖。
七、合同效力
1.本合同经甲乙双方签字盖章后,即具有法律效力。
2.本合同自生效之日起,对甲乙双方具有约束力。
3.如合同任何部分无效,不影响其他部分的效力,其他部分仍具有约束力。
双方签字、盖
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2026年莱芜市钢城区中小学编制教师招聘考试备考题库及答案详解
- 2026年营口市老边区事业编单位人员招聘笔试备考试题及答案详解
- 2026年吴忠市利通区中小学编制教师招聘笔试参考题库及答案详解
- 2026年渝中区万州区中小学编制教师招聘笔试模拟试题及答案详解
- 2026年宿迁市宿豫区中小学编制教师招聘笔试参考题库及答案详解
- 2026年宝鸡市渭滨区中小学编制教师招聘笔试备考试题及答案详解
- 2026年南京市下关区中小学编制教师招聘笔试参考试题及答案详解
- 2026年杭州市上城区中小学编制教师招聘考试参考试题及答案详解
- 2026年黑龙江省大庆市中小学编制教师招聘笔试参考试题及答案详解
- 2026年珠海市斗门区中小学编制教师招聘笔试参考试题及答案详解
- 2023河南成人学士学位英语考试真题及答案详解 无套路
- 安全生产三管三必须培训课件
- 项目档案工作培训课件
- DB11∕T 1578-2025 医疗机构危险化学品安全管理要求
- 老年衰弱的课件
- 企业降本增效的方法和措施
- 安全培训授课方法与技巧课件
- 贝雷梁便桥施工方案
- 2025年职业技能船员四小证基本安全培训(Z01)-基本安全培训(Z01)参考题库含答案解析(5卷)
- 广东省广州市番禺区七年级下学期语文期末考试试卷及答案
- 2025年四川泸州市合江县医疗卫生辅助岗位招募25人笔试参考题库附答案解析
评论
0/150
提交评论