光伏电站建设合同书

光伏电站建设合同书光伏电站建设合同书篇一委托方(甲方)：受托方(乙方)：依据《中华人民共和国合同法》，结合《中介服务费管理办法》的基本要求、国网宁夏电力公司为确保电网安全及西北电监局《西北区域发电机组并网安全性评价管理实施办法》的要求，_公司(甲方)与宁夏回族自治区电力行业协会(乙方)协商签定本咨询合同：一、咨询服务内容、咨询要求：按照西北电监局《西北区域发电机组并网安全性评价管理实施办法》要求，依据国家电力监管委员会《光伏发电站并网安全条件及评价规范(试行)(办安全49号)》及相应国家标准、行业标准、规范、规程、规定，以及设计文件、企业标准、制度，对_期__MWp工程进行并网安全性评价咨询服务，并写出《_期__MWp工程并网安全性评价报告》，上报西北电监局。二、合同总价款：金额：___万元整(￥___元)，包括：专家咨询费。三、付款方式：合同签订后付合同总价的50%，评价工作完成后10个工作日付询费、食宿费、管理费、办公费、基本利润、税金等。清余款。四、甲方责任：1、按照国家电力监管委员会《光伏发电站并网安全条件及评价规范(试行)(办安全49号)》，以及相应国家标准、行业标准、规范、规程、规定和设计文件、企业标准、制度，对__MWp工程进行并网安全性评价自评查，并完成《__MWp工程并网安全性评价自评价报告》报西北电监局，同时抄送宁夏回族自治区电力行业协会;2、积极配合乙方组织的专家组开展并网安全性评价工作，被查评的部门、班组及相关人员应积极配合查评专家的工作，如有需要，应及时提供必要的检查工具和仪器;指定配合各小组的具体人员应具备相应的专业知识，并要有一定的协调能力，还应相应固定;3、提供专家组进场后进行并网安全性评价工作期间的交通车辆。五、乙方责任：1、聘请专家组成专家组，组织专家学习有关并网安全性评价的有关政策、规定及要求;2、根据甲方要求进点，严格按照西北电监局《西北区域发电机组并网安全性评价管理实施办法》的要求，依据国家电力监管委员会《光伏发电站并网安全条件及评价规范(试行)(办安全49号)》及相应国家标准、行业标准、规范、规程、规定，以及设计文件、企业标准、制度，对_期__MWp工程进行并网安全性评价，并对本期工程做出总体评价;3、现场查评工作结束后，及时向甲方反馈查评情况和整改意见;4、查评工作完成后，10个工作日内完成《_期__MWp工程并网安全性评价报告》报西北电监局;5、为甲方提供的资料、数据等信息来源和内容保密(西北电监局及有关单位除外)。六、查评工作依据：1、西北电监局《西北区域发电机组并网安全性评价管理实施办法》及国家电力监管委员会《光伏发电站并网安全条件及评价规范(试行)(办安全49号)》;2、依据相应国家标准、行业标准、规范、规程、规定，以及设计文件、企业标准、制度。七、违约责任：1、因甲方提供必要的基础资料、数据不准确、失实，而造成的咨询结果偏差及错误，乙方不负法律和经济责任。2、因甲方提供必要的基础资料、数据和条件不及时，而造成无法按时履行合同，应顺延或另行商定履行时间，因此而造成的经济损失由甲方负责。3、由于乙方责任造成失密，乙方应以合同价款为限，赔偿甲方因此而造成的经济损失;情节严重，责任人应承担法律责任。八、本合同一式六份，甲方执三份，乙方执三份，双方盖章、签字后生效。甲方：__________________乙方：__________________________年_____月_____日________年_____月_____日光伏电站建设合同书篇二发包人：承包人：鉴于甲方有意委托乙方承担分布式光伏电站项目（以下简称“工程”）的安装施工任务，且乙方同意接受该委托。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他相关法律、法规及规章的规定，双方经过协商一致，特此签订本协议。1、工程名称：2、工程地点：3、合同单价：以成功安装支架太阳能板为基准，每组安装72块太阳能板进行计算，每组的合同单价为人民币：___元（大写：____）元。一、承包范围：光伏电站工程的支架、及发电板的分布及安装（不包含一切电线安装）。二、合同工期：1、计划开工日期：__年__月__日2、计划竣工日期：__年__月__日三、质量标准要求：按现场样板标准，严格按公司的质量要求安装合格，如有违规操作，安装等质量问题项目部下罚单，由承包方自行承担损失。四、结算方式：1、工人到达工地后开始工作，若工作进展顺利，在工作进行7天后可申请预支生活费。工资的结算分两个月进行，第一个月公司会验收并支付已完成工作量的80%，第二个月公司验收完成全部工作后将结算剩余工资。2、发包方需在当月最末一天前完成工程量验收并确认，签署确认单，并以此做为结算凭据，本项目属于纯劳务清工，承包方不提供相应发票。五、违约：1、承包方进工地后一切工资由发包方直接结算给承包方，如工人因工资问题闹事，由承包方负一切法律责任，与发包方无关。2、发包方除了提供材料，一切工地交通工具，施工工具，住宿伙食等由承包方自行解决。3、除了自然灾害外，承包方不得擅自停工。4、承包方进场后，不足月擅自撤场，按违约停工处理，发包方有权利按实际施工量扣除损失后发放剩余工钱。以上四条如有犯其中一条，合同自动解除。本合同一式四份，双方各执两份，如有其它争议，可在签署地法院申请仲裁。5、发包方在确认工程量并签署确认单后7个工作日内必须将劳务款支付给承包方。每逾期一天，按照给付总金额的千分之三支付违约金。如果因为发包方没有及时支付劳务款而造成工期延误、停工或其他非承包方原因产生的纠纷，责任由发包方承担，承包方保留诉讼和追索权利。其他非本合同约定的事项，双方将按照平等互利的原则进行协商解决。本合同一式两份，双方各持一份。发包方：承包方：身份证：身份证：电话：电话：银行账号：开户行：签署时间：__年__月__日签署地：光伏电站建设合同书篇三___________（以下简称甲方）代表人：____________地址：_____________________有限公司（以下简称乙方）代表人：____________地址：___________为充分开发利用本地丰富的太阳能资源，强化绿色低碳品牌，充分开发未利用荒山、荒坡地等资源，加快经济结构优化升级步伐，促进本地能源产业经济快速发展，甲方为利用区域内丰富的太阳能资源，引进乙方公司建设太阳能光伏并网发电项目。甲乙双方本着互惠互利，共同发展的原则，在自愿、平等、协调一致的基础上，达成如下协议：一、主要内容（一）项目投资主体：______________________。（二）项目建设内容：拟建装机容量为______MW的太阳能光伏并网电站，以最终适合建设的地址确定最终安装容量。（三）项目拟建地点：甲方行政区域内适合地面电站建设的场地。（四）项目占地：______亩。（五）项目计划总投资：约______亿元人民币。（六）建设工期：______月。二、双方责任和义务（一）甲方责任和义务1、甲方负责协助向乙方获得提供项目全部所需用地，并采用征、租结合的方式，配合乙方完善用地手续，确保用地合法，符合国家土地、林业等有关使用政策。甲方严格落实国家及地方有关支持和_____新能源产业发展的各项优惠政策；且在土地使用、税收减免等方面依法给予乙方一定的优惠。2、甲方成立项目协调小组，负责协助乙方办理项目有关手续。做好项目的跟踪服务，帮助协调解决项目推进和建设中的困难问题，为乙方营造一个良好的投资环境。3、甲方协调土地拥有者，以有偿租赁、征租结合的方式将项目用地提供给乙方。具体土地租赁合同，由乙方与项目所在地土地所有权人或其授权代表人民政府签订。甲方负责协助办理项目建设用地的选址意见书、土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等相关行_____批手续，甲方保障乙方项目所用土地的整体合规性。4、甲方对乙方上报提交的项目有关文件、资料及相关商业机密予以保密。5、甲方将该项目列为市招商引资光伏电站项目，享受国家关于光伏产业有关扶持政策及市招商引资的有关优惠政策。6、甲方协助乙方实现项目地通水、通电、通路。协助乙方取得项目必须的当地气象、地质、地形图等相关基础材料。7、甲方承诺在甲方管辖区内推广使用乙方太阳能光伏产品，支持乙方在本地范围内包括但不限于闲置土地、政府机关、学校、医院、车站、工厂等公共建筑、工业建筑、商业建筑建设光伏发电项目，_____光伏应用的推广，并协助办理投资项目的前期手续，积极协助乙方进行融资和申报政策补贴。（二）乙方责任和义务1、乙方负责筹措该项目建设所需的建设资金，负责所有与项目有关的工程类工作，包括项目前期工作。2、乙方要按属地管理和属地纳税的原则，将该项目工商注册登记和纳税申报在本地市工商局和本地市国税局、地税局。3、在甲方的协调下，乙方负责向省发改委申报项目前期有关手续，直至完成项目核准及电网接入手续。4、在甲方的配合下，乙方负责将该项目向国家发改委申请国家太阳能地面发电站电价优惠政策，以期最终获得国家优惠电价补贴。5、乙方必须依法依规建设和生产经营，按要求认真填报投资报表和项目生产经营情况。三、双方约定1、由于自然灾害（包括火灾，水灾，地震，风暴，飓风或其他自然灾害），战争，侵略，外国战斗人员，_____分子的行为，军事或其他侵占的行为，政治没收，国有化，政府的制裁或禁运等不可抗力因素，致使本协议有关条款不能履行，双方协商后，自动终止本协议。2、协议签订后，双方成立联合工作领导小组，开展前期工作。3、双方如有争议，应协商解决，协商不成提交被告方所在地人民法院诉讼解决。