2024年城市湿地公园建设施工合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年城市湿地公园建设施工合同范本本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方1.2承包方第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条工程进度4.1施工期限4.2工程进度计划4.3延期竣工第五条工程质量5.1质量标准5.2质量保证5.3质量检验第六条材料和设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料和设备验收第七条施工安全7.1安全措施7.2安全事故处理第八条环境保护8.1环保措施8.2环保责任第九条合同变更9.1变更条件9.2变更程序第十条违约责任10.1发包方违约10.2承包方违约第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构第十二条合同解除12.1解除条件12.2解除程序第十三条合同的生效、变更和解除13.1合同生效条件13.2合同变更条件13.3合同解除条件第十四条其他条款14.1保密条款14.2法律适用14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包方：甲方，即2024年城市湿地公园建设项目的业主单位。1.2承包方：乙方，即承担2024年城市湿地公园建设施工的具有相应资质的施工单位。第二条工程概况2.1工程名称：2024年城市湿地公园建设施工项目。2.2工程地点：位于城市规划区域内，具体位置详见附件。2.3工程规模：湿地公园占地面积平方米，包括景观绿化、休闲设施、水体治理等。2.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、绿化工程等。第三条合同价格3.1合同总价：人民币万元整，具体金额详见附件。3.2价格调整：合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。3.3支付方式：甲方按照工程进度分阶段支付乙方工程款，具体支付方式详见附件。第四条工程进度4.1施工期限：自合同签订之日起至工程竣工交付使用之日止，共计个月。4.2工程进度计划：乙方应按照甲方要求制定工程进度计划，并报甲方批准。4.3延期竣工：如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照延期天数向甲方支付违约金。第五条工程质量5.1质量标准：工程质量应符合国家及行业相关标准和要求。5.2质量保证：乙方应承担工程质量保证责任，如出现质量问题，乙方应及时予以修复。5.3质量检验：甲方有权对工程质量进行检验，乙方应予以配合。第六条材料和设备6.1材料供应：乙方负责采购工程所需材料，并保证材料质量。6.2设备供应：乙方负责采购工程所需设备，并保证设备质量。6.3材料和设备验收：甲方有权对乙方供应的材料和设备进行验收，乙方应予以配合。第七条施工安全7.1安全措施：乙方应制定施工安全措施，并报甲方批准。7.2安全事故处理：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理。第八条环境保护8.1环保措施：乙方应按照国家和地方环保法规要求，采取有效措施，确保施工过程中对环境的影响降到最低。8.2环保责任：乙方应对因施工造成的污染和损害承担责任，并按照国家及地方规定进行赔偿。第九条合同变更9.1变更条件：合同履行过程中，如因不可抗力或其他客观原因导致合同内容需要变更，双方可协商一致进行变更。9.2变更程序：合同变更应签订书面协议，经双方盖章确认后生效。第十条违约责任10.1发包方违约：如甲方未按约定支付工程款、提供施工场地等，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。10.2承包方违约：如乙方未按约定完成工程、擅自变更工程内容等，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。第十一条争议解决11.1争议解决方式：双方发生合同争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构：如双方选择诉讼解决争议，合同签订地人民法院为专属管辖法院。第十二条合同解除12.1解除条件：合同履行过程中，如因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同。12.2解除程序：合同解除应签订书面协议，经双方盖章确认后生效。第十三条合同的生效、变更和解除13.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同变更条件：合同生效后，如双方协商一致，可对合同内容进行书面变更。13.3合同解除条件：合同生效后，如发生不可抗力或其他约定情形，双方可协商解除合同。第十四条其他条款14.1保密条款：双方应对合同内容及在合同履行过程中获知的对方商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。14.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同附件：本合同附件包括工程量清单、材料设备明细表、施工图纸等，附件与合同具有同等法律效力。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：2024年月日第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方：指除甲乙双方之外，与本合同无关的个体或组织，包括但不限于中介方、监理方、检测机构等。第二条第三方介入的条件2.1第三方介入：本合同履行过程中，如甲方或乙方认为有必要引入第三方以提高工程质量、进度或成本控制等，可书面通知另一方并说明理由。2.2第三方选择：甲乙双方应共同协商选择第三方，并在合同中明确第三方的职责和权利。第三条第三方职责3.1第三方职责：第三方应按照甲乙双方的要求，提供专业服务，确保工程质量、进度和成本控制等目标的实现。3.2第三方权利：第三方有权按照合同约定，对工程进行监督、检查和评估。第四条第三方费用4.1第三方费用：第三方提供的服务费用由甲乙双方协商承担。4.2费用支付：甲乙双方应按照合同约定，向第三方支付服务费用。第五条第三方责任5.1第三方责任：第三方应对其提供的服务质量和结果承担责任。如因第三方原因导致工程损失，第三方应予以赔偿。5.2责任限额：第三方对甲乙双方的责任限额应在本合同中明确。第六条第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲方：第三方应服从甲方的管理和监督，按照甲方的要求履行合同义务。6.2第三方与乙方：第三方应尊重乙方的权益，不得损害乙方的利益。第七条第三方介入的变更和解除7.1变更条件：本合同履行过程中，如甲乙双方协商一致，可书面变更第三方的职责和权利。7.2解除条件：本合同履行过程中，如甲乙双方协商一致，可书面解除第三方的介入。第八条第三方违约处理8.1第三方违约：如第三方未按合同约定履行义务，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。8.2违约处理：甲乙双方应按照合同约定，处理第三方违约事宜。第九条第三方与甲乙双方的信息沟通9.1信息沟通：第三方应定期向甲乙双方报告工作进展和存在的问题，甲乙双方应积极予以支持和配合。第十条第三方介入的合同效力10.1合同效力：本合同及其附件与第三方介入相关的条款，对甲乙双方及第三方均具有法律约束力。第十一条争议解决11.1争议解决方式：如甲乙双方与第三方发生合同争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条法律适用和争议解决12.1法律适用：本合同及其附件与第三方介入相关的条款，适用中华人民共和国法律。12.2争议解决机构：如甲乙双方选择诉讼解决争议，合同签订地人民法院为专属管辖法院。本附加说明条款与合同具有同等法律效力。本合同一式三份，甲乙双方及第三方各执一份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：第三方（盖章）：签订日期：2024年月日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出工程项目的各项工程量，包括土建、安装、装饰、绿化等工程量。附件二：材料设备明细表详细列出工程所需材料的种类、规格、数量、质量标准等信息，以及设备的型号、数量、性能要求等信息。附件三：施工图纸包括工程的整体布局图、细部施工图、电气图等，详细说明工程的设计要求和施工要求。附件四：工程进度计划列出工程的施工进度计划，包括各阶段的开始时间、结束时间、施工内容等。附件五：质量检验标准详细列出工程质量检验的标准和要求，包括材料检验、工序检验、竣工检验等。附件六：安全施工方案详细列出施工过程中的安全措施和要求，包括施工现场安全管理、安全事故处理等。附件七：环境保护措施详细列出施工过程中的环保措施和要求，包括噪音控制、废物处理等。附件八：合同变更协议如合同内容需要变更，双方应签订书面变更协议，明确变更的内容、范围、时间等。附件九：违约金计算公式详细列出违约金的计算公式，包括计算基数、比例等。附件十：争议解决机构名录列出双方选择的争议解决机构，包括仲裁委员会、法院等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。2.乙方未按约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。3.乙方擅自变更工程内容，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。4.乙方未按照约定的质量标准完成工程，甲方有权要求乙方修复或赔偿。责任认定标准：1.违约金：违约方应向守约方支付违约金，违约金的计算方式详见附件九。2.损害赔偿：如因违约行为导致对方损失，违约方应承担损害赔偿责任。3.工期延误：如因违约行为导致工期延误，违约方应支付因工期延误产生的额外费用。示例说明：若甲方未按约定支付工程款，乙方可以暂停施工，并要求甲方支付违约金。违约金的计算