2024年度5G基站建设施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度5G基站建设施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及代表1.2乙方名称及代表1.3丙方名称及代表1.45G基站建设施工合同的定义第二条合同标的2.1工程概况2.2施工地点2.3施工内容2.4施工期限第三条合同价格及支付方式3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4质量保证金第四条施工质量标准4.1施工质量要求4.2质量验收标准4.3质量保障措施第五条施工安全责任5.1安全要求5.2安全事故处理5.3安全培训及告知第六条工期延误及违约责任6.1工期延误的定义6.2工期延误的责任及赔偿6.3违约金的计算方式第七条不可抗力因素7.1不可抗力的定义7.2不可抗力事件的处理7.3不可抗力导致的合同变更或解除第八条合同变更及解除8.1合同变更的条件8.2合同解除的条件8.3合同变更或解除的程序第九条争议解决方式9.1争议解决的途径9.2仲裁地点及机构9.3仲裁结果的执行第十条保密条款10.1保密信息的定义10.2保密信息的保护期限10.3保密信息泄露的责任第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同的生效条件11.2合同的变更条件11.3合同的解除条件第十二条合同的转让12.1合同转让的条件12.2转让的程序12.3转让后的合同义务及责任第十三条法律适用及争议解决13.1合同适用的法律13.2争议解决的方式第十四条其他条款14.1合同的完整性和不可分割性14.2合同的修订14.3合同的终止条件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及代表甲方代表：__________，甲方授权代表全权处理本合同项下事宜。1.2乙方名称及代表乙方代表：__________，乙方授权代表全权处理本合同项下事宜。1.3丙方名称及代表丙方代表：__________，丙方授权代表全权处理本合同项下事宜。1.45G基站建设施工合同的定义本合同是指甲方委托乙方进行2024年度5G基站建设施工，乙方接受委托并同意按照本合同约定完成施工任务，丙方作为咨询和监理机构，对施工过程进行监督和质量把控，各方共同签订的合同。第二条合同标的2.1工程概况工程名称：2024年度5G基站建设项目；工程地点：__________；工程规模：__________。2.2施工地点施工地点：甲方指定的__________范围内。2.3施工内容施工内容：包括但不限于基站选址、基站建设、基站设备安装、基站调试、基站验收等。2.4施工期限施工期限：自合同签订之日起至__________止。第三条合同价格及支付方式3.1合同总价本合同总价定为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2支付方式甲方支付乙方工程款项的方式如下：（1）合同签订后支付预付款人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元；（2）工程进度达到__________时，支付进度款人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元；（3）工程验收合格后支付尾款人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.3进度付款进度付款以实际完成的工程量为准，按合同约定的比例支付。3.4质量保证金乙方保证工程质量，自工程验收合格之日起保留质量保证金人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元，保质期为__________个月。如工程在保质期内出现质量问题，乙方负责修复并承担相应费用。如无质量问题，保质期结束后，甲方将质量保证金支付给乙方。第四条施工质量标准4.1施工质量要求乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量符合__________标准。4.2质量验收标准工程验收标准如下：（1）基站建设应符合__________要求；（2）基站设备安装应符合__________要求；（3）基站调试应达到__________标准；（4）基站验收合格率应达到__________%。4.3质量保障措施（1）配备具备相应资质的专业技术人员；（2）使用符合国家标准的建筑材料和设备；（3）严格按照施工方案和操作规程进行施工；（4）建立健全质量管理体系，对施工过程进行全程监控。第五条施工安全责任5.1安全要求乙方应按照国家和地方安全生产法律法规、标准规范进行施工，确保施工安全。5.2安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方和丙方，并按照__________程序处理。5.3安全培训及告知乙方应定期对施工现场人员进行安全培训，并向甲方和丙方报告施工现场安全情况。第六条工期延误及违约责任6.1工期延误的定义工期延误是指由于乙方原因导致工程进度未达到合同约定的进度计划。6.2工期延误的责任及赔偿乙方如发生工期延误，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________。6.3违约金的计算方式违约金按合同总价的一定比例计算，具体比例为__________%。第八条合同变更及解除8.1合同变更的条件合同变更需经甲方、乙方和丙方协商一致，并签订书面变更协议。8.2合同解除的条件合同解除的条件如下：（1）双方协商一致；（2）甲方违约，乙方无法继续履行合同；（3）乙方严重违约，甲方无法继续履行合同；（4）不可抗力导致合同无法履行。8.3合同变更或解除的程序（1）提出变更或解除意向；（2）协商并签订书面协议；（3）办理相关手续；（4）双方互不承担责任。第九条争议解决方式9.1争议解决的途径双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点及机构双方同意选择__________仲裁委员会进行仲裁，仲裁地点为__________。9.3仲裁结果的执行仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。仲裁结果生效后，双方应按照裁决执行。第十条保密条款10.1保密信息的定义保密信息是指合同履行过程中双方泄露的、不为公众所知的、具有商业价值的信息。10.2保密信息的保护期限保密信息的保护期限为__________年，自双方一次交换保密信息之日起计算。10.3保密信息泄露的责任如一方泄露了保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同的生效条件合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同的变更条件合同变更需经甲方、乙方和丙方协商一致，并签订书面变更协议。11.3合同的解除条件合同解除的条件如第八条所述。第十二条合同的转让12.1合同转让的条件合同转让需经甲方、乙方和丙方协商一致，并签订书面转让协议。12.2转让的程序（1）提出转让意向；（2）协商并签订书面协议；（3）办理相关手续；（4）双方互不承担责任。12.3转让后的合同义务及责任合同转让后，受让人应承担转让前的合同义务和责任。第十三条法律适用及争议解决13.1合同适用的法律本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决的方式争议解决方式如第九条所述。第十四条其他条款14.1合同的完整性和不可分割性本合同及其附件构成双方完整的合同，不得分割、撤销或更改。14.2合同的修订合同修订需经甲方、乙方和丙方协商一致，并签订书面修订协议。14.3合同的终止条件合同终止条件如第六条所述。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方介入是指在本合同履行过程中，除甲方、乙方和丙方之外，其他自然人、法人和其他组织参与合同的履行、监督或管理等情况。1.2第三方范围包括但不限于：（1）工程咨询机构；（2）监理机构；（3）设计单位；（4）材料供应商；（5）设备供应商；（6）施工单位；（7）检测机构；（8）金融服务机构；（9）其他与合同履行相关的第三方。第二条第三方介入的程序及责任2.1第三方介入程序（1）甲方、乙方和丙方协商一致，确定第三方介入的事项和范围；（2）甲方、乙方和丙方与第三方签订书面介入协议；（3）第三方按照约定的事项和范围参与合同履行；（4）甲方、乙方和丙方对第三方履行情况进行监督和管理。2.2第三方责任（1）按照约定的事项和范围履行合同义务；（2）对因自身原因造成的损失承担赔偿责任；（3）协助甲方、乙方和丙方解决合同履行过程中的问题；（4）接受甲方、乙方和丙方的监督和管理。第三条第三方介入的权益保护3.1第三方权益（1）按照约定获得合同价款、报酬或费用；（2）享有合同约定的权利和利益；（3）获得甲方、乙方和丙方的支持和配合；（4）其他合同约定的权益。3.2第三方权益的保障甲方、乙方和丙方应保障第三方的合法权益，不得无故侵害第三方的权益。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额的定义第三方责任限额是指第三方因履行本合同而产生的赔偿责任的上限。4.2第三方责任限额的确定第三方责任限额根据合同金额、风险程度等因素协商确定，并在书面介入协议中明确。4.3第三方责任限额的适用第三方在履行本合同过程中，如发生违约、侵权等行为，应承担相应的赔偿责任。赔偿金额不得超过约定的责任限额。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方的关系第三方介入后，其与甲方、乙方和丙方形成合同关系。第三方应按照合同约定履行义务，并接受甲方、乙方和丙方的监督和管理。5.2第三方与甲方、乙方的权利义务划分第三方按照约定的事项和范围履行合同义务，甲方、乙方和丙方应按照合同约定履行相应的权利和义务。第六条第三方介入的终止6.1第三方介入的终止条件第三方介入的终止条件如下：（1）合同履行完毕；（2）合同提前解除；（3）第三方自愿退出；（4）甲方、乙方和丙方协商一致解除第三方介入。6.2第三方介入终止的程序（1）提出终止意向；（2）协商并签订书面终止协议；（3）办理相关手续；（4）互不承担责任。第七条第三方介入的违约处理7.1第三方违约的情形（1）未按照约定履行合同义务；（2）违反合同约定造成甲方、乙方和丙方损失；（3）涉及合同欺诈、侵权等行为。7.2第三方违约的处理甲方、乙方和丙方有权根据合同约定和法律规定，要求第三方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决的途径第三方介入产生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.2仲裁地点及机构双方同意选择__________仲裁委员会进行仲裁，仲裁地点为__________。8.3仲裁结果的执行仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。仲裁结果生效后，双方应按照裁决执行。第九条法律适用及争议解决9.1合同适用的法律本合同及其附件构成双方完整的合同，适用中华人民共和国法律。9.2争议解决的方式争议解决方式如第八条所述。第十条其他条款10.1合同的完整性和第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同主体资格证明附件二：5G基站建设施工方案附件三：工程量清单附件四：材料及设备采购合同附件五：施工进度计划附件六：质量保修协议附件七：安全防护措施方案附件八：环境保护措施方案附件九：合同价款支付凭证附件十：工程验收标准及验收程序附件十一：违约金计算公式附件十二：仲裁协议附件十三：保密协议附件十四：第三方介入协议附件一：合同主体资格证明本附件应包含甲方、乙方和丙方的营业执照、资质证书、法定代表人身份证明等文件，以证明其具有签订和履行本合同的资格。附件二：5G基站建设施工方案本附件应详细描述基站建设的施工流程、施工方法、技术标准等，包括基站选址、基站建设、基站设备安装、基站调试、基站验收等环节。附件三：工程量清单本附件应详细列出工程项目的名称、工程量、工程单价、工程总价等信息，以便于双方明确工程量和合同价款。附件四：材料及设备采购合同本附件应包含材料及设备供应商的资质证明、采购合同、价格清单等信息，明确材料及设备的供应范围和质量标准。附件五：施工进度计划本附件应明确施工进度的时间节点、施工内容、施工队伍等信息，以便于双方监督和管理施工进度。附件六：质量保修协议本附件应详细描述工程质量保修的范围、保修期限、保修责任等内容。附件七：安全防护措施方案本附件应详细描述施工过程中的安全防护措施，包括施工现场安全管理、安全教育、安全事故处理等。附件八：环境保护措施方案本附件应详细描述施工过程中的环境保护措施，包括环境保护设施、环境保护责任等。附件九：合同价款支付凭证本附件应包含合同价款的支付凭证，包括支付时间、支付金额、支付方式等信息。附件十：工程验收标准及验收程序本附件应详细描述工程验收的标准和程序，包括验收人员的组成、验收方法、验收结果的处理等。附件十一：违约金计算公式本附件应详细描述违约金的计算公式，以便于在违约行为发生时双方计算违约金。附件十二：仲裁协议本附