2024年度特高压输电线路施工合同_第1页
2024年度特高压输电线路施工合同_第2页
2024年度特高压输电线路施工合同_第3页
2024年度特高压输电线路施工合同_第4页
2024年度特高压输电线路施工合同_第5页
已阅读5页,还剩11页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度特高压输电线路施工合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方1.2承包方第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程规模2.5工程投资第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式3.4支付进度第四条合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条工程质量5.1质量标准5.2质量保证5.3质量检查第六条技术要求6.1技术规范6.2技术支持6.3技术培训第七条安全生产7.1安全生产责任7.2安全防护措施7.3安全事故处理第八条环境保护8.1环保要求8.2环保措施8.3环保责任第九条合同变更与解除9.1变更条件9.2解除条件9.3变更与解除的程序第十条违约责任10.1承包方违约10.2发包方违约10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3诉讼或仲裁地点第十二条合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3保密违约责任第十四条其他条款14.1合同的份数14.2合同的传递14.3合同的补充和附件第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1发包方1.1.1单位名称:X国家电力公司1.1.2单位地址:X省X市X区X路X号1.1.3联系人:X1.1.4联系电话:X1.2承包方1.2.1单位名称:X电力建设有限公司1.2.2单位地址:X省X市X区X路X号1.2.3联系人:X1.2.4联系电话:X第二条工程概况2.1工程名称:2024年度X特高压输电线路工程2.2工程地点:X省X市X县至X省X市X县2.3工程内容:特高压输电线路的设计、采购、施工、调试及验收等2.4工程规模:输电线路全长公里,铁塔基,电缆公里2.5工程投资:总投资人民币亿元第三条合同价格3.1合同总价:人民币亿元(大写:亿元整)3.2价格调整:合同履行过程中,如遇材料价格波动、政策调整等因素,双方协商确定价格调整事宜3.3支付方式:按工程进度分阶段支付3.4支付进度:合同签订后30日内支付合同价的10%,工程进度达到30%时支付合同价的30%,工程验收合格后支付合同价的50%,剩余20%作为质量保证金,质保期结束后支付第四条合同工期4.1开工日期:2024年X月X日4.2竣工日期:2024年X月X日4.3工期延误:如因承包方原因导致工程延期,每延期一天,承包方应支付合同价款千分之二的违约金;如因发包方原因导致工程延期,双方协商解决。第五条工程质量5.1质量标准:符合国家电力行业标准和规范要求5.2质量保证:承包方应按合同约定保证工程质量,并对工程质量承担责任5.3质量检查:发包方有权对工程质量进行检查,并对不符合质量标准的部分要求承包方整改第六条技术要求6.1技术规范:详见附件一《技术规范》6.2技术支持:承包方应在施工过程中提供技术支持,确保工程顺利进行6.3技术培训:承包方应对发包方指定的人员进行技术培训,使其熟练掌握相关技术第七条安全生产7.1安全生产责任:承包方应严格按照国家安全生产法律法规和合同约定,确保工程施工安全7.2安全防护措施:承包方应制定并落实安全防护措施,防止安全事故的发生7.3安全事故处理:如发生安全事故,承包方应立即报告发包方,并按国家法律法规和合同约定处理第八条环境保护8.1环保要求:承包方应严格按照国家和地方环保法规的要求,做好工程施工过程中的环境保护工作。8.2环保措施:承包方应制定并落实环保措施,防止施工过程中对环境造成污染和损害。8.3环保责任:如因承包方原因导致环境污染或损害,由承包方承担全部责任和费用。第九条合同变更与解除9.1变更条件:合同履行过程中,如遇不可抗力等因素导致合同无法履行,双方协商一致可以变更或解除合同。9.2解除条件:合同履行过程中,如一方违约严重,导致合同无法履行,对方可以解除合同。9.3变更与解除的程序:变更或解除合同应书面协议,并经双方盖章生效。第十条违约责任10.1承包方违约:如承包方未按合同约定履行义务,应承担违约责任,赔偿发包方因此造成的损失。10.2发包方违约:如发包方未按合同约定履行义务,应承担违约责任,赔偿承包方因此造成的损失。10.3违约赔偿:违约赔偿金额按合同总价的一定比例计算,具体比例双方协商确定。第十一条争议解决11.1争议解决方式:合同履行过程中发生的争议,通过友好协商解决;协商不成的,提交仲裁或诉讼。11.2争议解决机构:仲裁或诉讼地点为合同签订地的人民法院或仲裁委员会。11.3诉讼或仲裁地点:X省X市X区X路X号。第十二条合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件:合同经双方签字盖章,并报相关主管部门批准后生效。12.2合同变更程序:合同变更应书面协议,并经双方盖章生效。12.3合同终止条件:合同履行完毕,双方书面确认终止。第十三条保密条款13.1保密内容:合同履行过程中双方获取的对方商业秘密和技术秘密。13.2保密期限:合同终止后五年。13.3保密违约责任:违反保密义务的一方,应承担违约责任,赔偿对方因此造成的损失。第十四条其他条款14.1合同的份数:双方各执一份,具同等法律效力。14.2合同的传递:合同及其附件通过书面形式传递,书面形式包括纸质和电子形式。14.3合同的补充和附件:合同附件是合同不可分割的一部分,与合同具有同等法律效力。附件包括技术规范、设计图纸、采购清单等。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方定义:本合同所述第三方指除甲乙方以外的其他单位或个人,包括但不限于中介方、咨询方、监理方、验收方等。1.2第三方范围:第三方包括但不限于参与工程设计、采购、施工、调试等环节的单位或个人。第二条第三方介入方式2.1中介方介入:中介方根据甲乙双方的委托,协助完成合同约定的工程设计、采购等事项。2.2咨询方介入:咨询方根据甲乙双方的委托,提供专业技术咨询、监督和指导。2.3监理方介入:监理方根据甲乙双方的委托,对工程施工过程进行监督、检查和验收。2.4验收方介入:验收方根据甲乙双方的委托,对工程质量、安全、环保等方面进行评估和验收。第三条第三方责任与权益3.1第三方责任:第三方应按照合同约定和法律法规的要求,履行其在合同中的职责,确保工程顺利进行。3.2第三方权益:第三方在合同约定的范围内,享有相应的权益,包括但不限于合同价款、报酬、赔偿等。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系:第三方在履行合同义务过程中,应接受甲方的监督和管理。4.2第三方与乙方关系:第三方在履行合同义务过程中,应接受乙方的指导和要求。第五条第三方介入后的合同变更5.1合同变更条件:当甲乙方根据合同约定需要第三方介入时,应及时签订书面协议,明确第三方的职责和权益。5.2合同变更程序:合同变更应经甲乙方协商一致,并报相关主管部门批准。第六条第三方责任限额6.1第三方责任限额:第三方在履行合同义务过程中,造成甲方损失的赔偿限额为合同总价的一定比例。6.2第三方责任限额的确定:第三方责任限额由甲乙方在合同中约定,并报相关主管部门批准。第七条第三方违约处理7.1第三方违约:第三方未按合同约定履行义务,应承担违约责任,赔偿甲乙方因此造成的损失。7.2第三方违约处理:甲乙方有权根据合同约定和法律法规的要求,要求第三方承担违约责任。第八条第三方权益保护8.1第三方权益保护:甲乙方应尊重第三方的合法权益,不得损害第三方的人格尊严、知识产权等。8.2第三方权益保障措施:甲乙方应采取必要措施,确保第三方在合同履行过程中的权益得到保障。第九条第三方退出机制9.1第三方退出条件:第三方在合同履行过程中,如出现严重违约行为,甲乙方有权要求第三方退出。9.2第三方退出程序:第三方退出应遵循合同约定和法律法规的要求,并办理相关手续。第十条合同的继续履行10.1第三方退出后,甲乙方应继续履行合同约定的义务,确保工程顺利进行。10.2第三方退出不影响甲乙方根据合同对第三方追究违约责任的权利。第十一条争议解决11.1第三方介入引起的争议,通过友好协商解决;协商不成的,提交仲裁或诉讼。11.2争议解决机构:仲裁或诉讼地点为合同签订地的人民法院或仲裁委员会。第十二条合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件:合同经甲乙方签字盖章,并报相关主管部门批准后生效。12.2合同变更程序:合同变更应经甲乙方协商一致,并报相关主管部门批准。12.3合同终止条件:合同履行完毕,甲乙方书面确认终止。第十三条保密条款13.1保密内容:合同履行过程中甲乙方和第三方获取的商业秘密和技术秘密。13.2保密期限:合同终止后五年。13.3保密违约责任:违反保密义务的一方,应承担违约责任,赔偿因此造成的损失。第十四条其他条款14.1合同的份数:甲乙双方各执一份,具同等法律效力。14.2合同的传递:合同及其附件通过书面形式传递,书面形式包括纸质和电子形式。14.3合同的补充和附件:合同附件是合同不可分割的一部分,与合同具有同等法律效力。附件包括技术规范、设计图纸、采购清单等。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:技术规范附件二:设计图纸附件三:采购清单附件四:施工方案附件五:安全生产措施附件六:环保措施附件七:质量检查标准附件八:验收标准附件九:合同价款明细表附件十:支付进度表附件十一:违约金计算公式附件十二:保密协议附件十三:第三方介入协议附件十四:争议解决协议附件一《技术规范》详细说明了工程的设计要求、施工标准、材料要求等技术细节。附件二《设计图纸》包括了工程的平面图、立面图、剖面图等详细设计内容。附件三《采购清单》列出了工程所需材料的名称、规格、数量、单价和总价等信息。附件四《施工方案》详细阐述了工程施工的步骤、方法、工艺和要求。附件五《安全生产措施》明确了工程施工过程中的安全防护措施和要求。附件六《环保措施》详细说明了工程施工过程中的环境保护措施和要求。附件七《质量检查标准》列出了工程质量检查的标准和流程。附件八《验收标准》明确了工程验收的标准和流程。附件九《合同价款明细表》详细列出了合同价款的构成和支付方式。附件十《支付进度表》明确了支付进度和支付时间节点。附件十一《违约金计算公式》详细说明了违约金的计算方法和公式。附件十二《保密协议》明确了保密内容、保密期限和违约责任。附件十三《第三方介入协议》明确了第三方介入的条件、方式和责任。附件十四《争议解决协议》明确了争议解决的机构和程序。说明二:违约行为及责任认定:1.未按合同约定时间完成工程。2.工程质量不符合国家规定或合同约定。3.未按合同约定支付价款或报酬。4.未按合同约定提供技术支持或服务。5.未按合同约定履行安全、环保等义务。违约责任认定标准:1.违约金:按合同总价的一定比例计算违约金。2.赔偿损失:赔偿因违约行为导致的直接经济损失。3.延长工期:按合同约定的工期延误计算方法计算。4.取消合同:严重违约行为导致合同无法履行,双方协商一致可以取消合同。示例说明:如果承包方未按合同约定时间完成工程,应支付合同总价10%的违约金;如果工程质量不符合合同约定,承包方应承担修复费用或重新施工的费用;如果发包方未按合同约定支付价款,应支付合同总价5%的违约金,并承担延期付款导致的利息损失。说明三:法律名词及解释:1.发包方:指委托他人完成工程的一方,本合同中指X国家电力公司。2.承包方:指接受发包方委托完成工程的一方,本合同中指X电力建设有限公司。3.第三方:指除甲乙方以外的其他单位或个人,包括但不限于中介方、咨询方、监理方、验收方等。4.违约金:指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.赔偿损失:指因违约行为导致的直接经济损失。6.工期延误:指工程实际完成时间超过合同约定的竣工日期。7.质保期:指工程验收合格后,承包方对工程质量承担保证责任的期限。8.争议解决:指通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决合同争议。1.发

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论