墙体分包合同范例

墙体分包合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（分包方）：________________________

乙方（总包方）：________________________

鉴于甲方在建设项目中需要乙方提供墙体分包施工服务，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：________________________

1.2工程地点：________________________

1.3工程规模：________________________

1.4工程内容：________________________

二、分包范围

2.1乙方负责甲方工程项目的墙体分包施工，包括但不限于以下内容：

（1）墙体砌筑、抹灰、涂料等；

（2）门窗安装；

（3）墙体加固、改造等；

（4）甲方要求的其他墙体相关施工内容。

2.2乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范、质量要求及进度要求，完成墙体分包施工任务。

三、工期与进度

3.1本合同工期为：____年____月____日至____年____月____日。

3.2乙方应按照甲方要求，在合同约定的工期内完成墙体分包施工任务。

四、工程款支付

4.1乙方在工程进度达到约定节点时，向甲方提交工程进度款申请，甲方应在收到申请后____个工作日内支付相应款项。

4.2乙方在工程竣工验收合格后，向甲方提交竣工结算申请，甲方应在收到申请后____个工作日内支付剩余工程款。

五、质量保证

5.1乙方应严格按照国家相关质量标准及甲方要求，确保墙体分包施工质量。

5.2工程竣工验收合格后，如因乙方施工质量问题导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应责任。

六、安全管理

6.1乙方应严格按照国家及地方有关安全生产法律法规，落实安全生产责任制，确保施工安全。

6.2乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现安全隐患及时整改。

七、违约责任

7.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

7.2甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付____%的违约金。

7.3乙方未按约定完成施工任务，应向甲方支付____%的违约金。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，经双方协商一致，可另行签订补充协议。

9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.施工图纸

2.技术规范

3.质量要求

4.进度要求

5.安全生产责任制文件

甲方（分包方）：________________________

乙方（总包方）：________________________

签订日期：________________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（总包方）：________________________

乙方（分包方）：________________________

丙方（第三方）：________________________

鉴于甲方在建设项目中需要乙方提供墙体分包施工服务，并引入丙方作为第三方监督机构，以确保工程质量和进度，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：________________________

1.2工程地点：________________________

1.3工程规模：________________________

1.4工程内容：________________________

二、第三方责任

2.1丙方作为第三方监督机构，负责对乙方墙体分包施工过程进行全程监督，确保施工质量、进度和安全符合国家相关标准和甲方要求。

2.2丙方有权要求乙方提供施工计划、质量检测报告、安全记录等相关资料，乙方应予以配合。

2.3丙方对乙方施工过程中出现的问题有权提出整改意见，乙方应立即整改并报告整改情况。

三、乙方责任

3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范、质量要求及进度要求，完成墙体分包施工任务。

3.2乙方应确保施工质量，对因施工质量问题造成的损失，乙方应承担全部责任。

3.3乙方应遵守安全生产法律法规，确保施工安全，对因施工安全事故造成的损失，乙方应承担全部责任。

四、甲方权益

4.1甲方有权要求乙方提供施工进度报告、质量检测报告、安全记录等相关资料，乙方应予以配合。

4.2甲方有权要求丙方对乙方施工情况进行评估，并定期向甲方汇报评估结果。

4.3甲方有权对乙方施工过程中出现的问题提出整改要求，乙方应立即整改并报告整改情况。

4.4甲方有权解除本合同，若乙方存在严重违约行为，如严重拖延工期、严重质量问题或安全事故等。

五、乙方权利

5.1乙方有权要求甲方按合同约定支付工程款。

5.2乙方有权要求丙方对施工过程中的问题进行公正处理。

六、违约责任

6.1乙方未按约定完成施工任务，每延误一日，应向甲方支付____%的违约金。

6.2乙方施工质量不符合约定标准，每出现一处质量问题，应向甲方支付____%的违约金。

6.3乙方发生安全事故，应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

6.4丙方未履行监督职责，导致工程质量、进度或安全问题，丙方应承担相应责任。

七、限制条款

7.1乙方不得擅自变更施工图纸或施工方案，如需变更，应经甲方和丙方同意。

7.2乙方不得将工程分包给不具备相应资质的单位或个人。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，经双方协商一致，可另行签订补充协议。

9.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.施工图纸

2.技术规范

3.质量要求

4.进度要求

5.安全生产责任制文件

第三方介入的意义和目的：

丙方作为第三方监督机构，其介入旨在确保施工过程符合国家标准和甲方要求，提高工程质量，降低施工风险，保障甲方的合法权益。

甲方权益主导的目的和意义：

甲方作为总包方，主导本合同，旨在确保工程项目的顺利进行，保障工程质量，维护自身利益，降低施工风险，确保工程按时完成。

甲方（总包方）：________________________

乙方（分包方）：________________________

丙方（第三方）：________________________

签订日期：________________________

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（业主）：________________________

乙方（施工单位）：________________________

丙方（监理单位）：________________________

鉴于甲方拟进行建设项目，需要乙方作为施工单位进行工程建设和施工，同时引入丙方作为第三方监理单位，以确保施工质量和安全，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：________________________

1.2工程地点：________________________

1.3工程规模：________________________

1.4工程内容：________________________

二、丙方监理责任

2.1丙方作为第三方监理单位，负责对乙方施工过程进行全程监理，确保施工质量、进度和安全符合国家相关标准和甲方要求。

2.2丙方有权要求乙方提供施工计划、质量检测报告、安全记录等相关资料，乙方应予以配合。

2.3丙方对乙方施工过程中出现的问题有权提出整改意见，乙方应立即整改并报告整改情况。

三、乙方施工责任

3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范、质量要求及进度要求，完成工程建设任务。

3.2乙方应确保施工质量，对因施工质量问题造成的损失，乙方应承担全部责任。

3.3乙方应遵守安全生产法律法规，确保施工安全，对因施工安全事故造成的损失，乙方应承担全部责任。

四、乙方权益

4.1乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款，包括进度款和竣工结算款。

4.2乙方有权要求丙方对施工过程中的问题进行公正处理，确保乙方权益不受侵害。

4.3乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，包括施工图纸、材料供应、施工场地等。

五、甲方违约责任

5.1甲方未按约定支付工程款，每延误一日，应向乙方支付____%的违约金。

5.2甲方提供的施工图纸或技术规范存在错误，导致乙方造成损失，甲方应承担赔偿责任。

5.3甲方未提供必要的施工条件，导致乙方工期延误，甲方应承担相应责任。

六、限制条款

6.1乙方不得将工程分包给不具备相应资质的单位或个人。

6.2乙方应遵守国家有关安全生产法律法规，确保施工安全。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，经双方协商一致，可另行签订补充协议。

8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.施工图纸

2.技术规范

3.质量要求

4.进度要求

5.安全生产责任制文件

乙方权益主导的目的和意义：

乙方作为施工单位，主导本合同，旨在保障自身权益，确保合同条款对