家装房门合同范例

家装房门合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“买方”）：

住所地：________________________

乙方（以下简称“卖方”）：

住所地：________________________

鉴于：

1.买方有意向购买卖方提供的房门产品，以满足其家庭装修需求；

2.卖方同意向买方提供符合约定的房门产品；

3.双方经友好协商，达成如下协议：

第一条产品信息

1.1卖方同意向买方提供的房门产品名称为：________________________；

1.2房门产品规格：________________________；

1.3房门产品数量：________________________；

1.4房门产品价格：人民币（大写）：________________________元整（小写）：________________________元；

1.5房门产品材质：________________________；

1.6房门产品颜色：________________________；

1.7房门产品品牌：________________________；

1.8房门产品产地：________________________。

第二条付款方式

2.1买方应在合同签订之日起____个工作日内，向卖方支付房门产品总价款的_____%作为定金，剩余款项在产品交付后____个工作日内支付完毕；

2.2买方支付定金后，如因自身原因解除合同，定金不予退还；

2.3买方逾期支付款项，应按每日万分之五向卖方支付逾期付款违约金。

第三条产品交付

3.1卖方应按照合同约定的时间、地点向买方交付房门产品；

3.2买方应在收到产品后____个工作日内对产品进行验收，并签署验收单；

3.3如因卖方原因导致产品无法按约定时间交付，卖方应向买方支付违约金，违约金金额为房门产品总价款的_____%；

3.4买方有权要求卖方提供产品合格证、环保检测报告等相关证明文件。

第四条质量保证

4.1卖方保证所售房门产品符合国家标准及行业标准，不存在任何质量缺陷；

4.2房门产品自交付之日起____年内，如因产品质量问题导致无法正常使用，卖方应负责免费维修或更换；

4.3买方在发现产品质量问题后，应及时通知卖方，卖方应在接到通知之日起____个工作日内进行处理。

第五条保修服务

5.1卖方提供房门产品保修服务，保修期为____年；

5.2保修期内，如因产品本身质量问题导致损坏，卖方负责免费维修或更换；

5.3保修期外，卖方可根据实际情况收取合理的维修费用。

第六条违约责任

6.1任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任；

6.2违约方应向守约方支付违约金，违约金金额按合同约定执行；

6.3若违约行为给对方造成损失的，违约方还应承担赔偿责任。

第七条争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；

7.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条合同生效及终止

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；

8.2本合同有效期至____年____月____日止。

第九条其他约定

9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；

9.2本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。

附件：

1.房门产品详细规格说明；

2.房门产品价格清单；

3.房门产品合格证；

4.房门产品环保检测报告。

行的开篇标识。

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“买方”）：

住所地：________________________

乙方（以下简称“卖方”）：

住所地：________________________

丙方（以下简称“监理方”）：

住所地：________________________

鉴于：

1.买方有意向购买卖方提供的房门产品，以满足其家庭装修需求；

2.卖方同意向买方提供符合约定的房门产品；

3.为确保工程质量，买方聘请丙方作为监理方，对房门产品的采购、安装、验收等环节进行监督；

4.双方经友好协商，达成如下协议：

第一条产品信息

1.1卖方同意向买方提供的房门产品名称为：________________________；

1.2房门产品规格：________________________；

1.3房门产品数量：________________________；

1.4房门产品价格：人民币（大写）：________________________元整（小写）：________________________元；

1.5房门产品材质：________________________；

1.6房门产品颜色：________________________；

1.7房门产品品牌：________________________；

1.8房门产品产地：________________________。

第二条付款方式

2.1买方应在合同签订之日起____个工作日内，向卖方支付房门产品总价款的_____%作为定金，剩余款项在产品交付后____个工作日内支付完毕；

2.2买方支付定金后，如因自身原因解除合同，定金不予退还；

2.3买方逾期支付款项，应按每日万分之五向卖方支付逾期付款违约金。

第三条产品交付与监理

3.1卖方应按照合同约定的时间、地点向买方交付房门产品；

3.2买方聘请丙方作为监理方，对产品交付过程进行监督，确保产品符合合同约定；

3.3丙方有权要求卖方提供产品合格证、环保检测报告等相关证明文件；

3.4如因卖方原因导致产品无法按约定时间交付，卖方应向买方支付违约金，违约金金额为房门产品总价款的_____%。

第四条质量保证与验收

4.1卖方保证所售房门产品符合国家标准及行业标准，不存在任何质量缺陷；

4.2买方在收到产品后____个工作日内，有权要求丙方进行质量验收；

4.3如验收不合格，卖方应在接到通知之日起____个工作日内进行整改，直至合格为止；

4.4验收合格后，丙方应出具验收报告，买方根据验收报告支付剩余款项。

第五条保修服务

5.1卖方提供房门产品保修服务，保修期为____年；

5.2保修期内，如因产品本身质量问题导致损坏，卖方负责免费维修或更换；

5.3保修期外，卖方可根据实际情况收取合理的维修费用。

第六条第三方监理责任

6.1丙方作为监理方，应严格按照合同约定和行业标准对房门产品的采购、安装、验收等环节进行监督；

6.2丙方对监理过程中的任何违规行为，有权要求卖方整改，卖方应在接到通知之日起____个工作日内予以整改；

6.3丙方在监理过程中，如发现卖方存在欺诈、违约等行为，有权要求卖方承担相应的法律责任。

第七条甲方权益保障

7.1甲方有权要求卖方提供产品质量保证书、环保检测报告等相关证明文件；

7.2甲方有权要求丙方对房门产品的质量、安装、验收等环节进行全程监督；

7.3甲方有权要求卖方在约定时间内交付合格的产品；

7.4甲方有权要求卖方在约定时间内完成售后服务。

第八条乙方违约及限制条款

8.1卖方如未按约定时间交付产品，每逾期一日，应向甲方支付房门产品总价款____%的违约金；

8.2卖方如提供的产品质量不合格，应无条件退换，并赔偿甲方因此遭受的损失；

8.3卖方如存在欺诈、违约等行为，应承担相应的法律责任；

8.4卖方不得以任何方式影响丙方的监理工作，否则应承担相应的法律责任。

第九条争议解决

9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；

9.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十条合同生效及终止

10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；

10.2本合同有效期至____年____月____日止。

第十一条其他约定

11.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力；

11.2本合同未尽事宜，可由三方另行协商补充。

附件：

1.房门产品详细规格说明；

2.房门产品价格清单；

3.房门产品合格证；

4.房门产品环保检测报告；

5.监理方资质证明。

第三方介入的意义和目的在于确保房门产品的质量、安装、验收等环节符合合同约定，保障甲方的合法权益。甲方为主导的目的和意义在于通过聘请监理方，加强对卖方的监督，确保产品质量，降低风险，提高装修效果。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“开发商”）：

住所地：________________________

乙方（以下简称“供应商”）：

住所地：________________________

丙方（以下简称“监理公司”）：

住所地：________________________

鉴于：

1.开发商拟在其开发的项目中使用乙方提供的建筑材料，以保障项目质量；

2.为确保建筑材料的质量和供应，开发商聘请丙方作为监理公司，对材料采购、验收、使用等环节进行监督；

3.双方经友好协商，达成如下协议：

第一条建筑材料信息

1.1乙方同意向开发商提供的建筑材料名称为：________________________；

1.2建筑材料规格：________________________；

1.3建筑材料数量：________________________；

1.4建筑材料价格：人民币（大写）：________________________元整（小写）：________________________元；

1.5建筑材料材质：________________________；

1.6建筑材料品牌：________________________；

1.7建筑材料产地：________________________。

第二条付款方式

2.1开发商应在合同签订之日起____个工作日内，向乙方支付建筑材料总价款的_____%作为预付款；

2.2剩余款项在材料验收合格并投入使用后____个工作日内支付；

2.3开发商逾期支付款项，应按每日万分之五向乙方支付逾期付款违约金。

第三条材料交付与监理

3.1乙方应按照合同约定的时间、地点向开发商交付建筑材料；

3.2丙方作为监理公司，对材料交付过程进行监督，确保材料符合合同约定；

3.3丙方有权要求乙方提供材料合格证、环保检测报告等相关证明文件；

3.4如因乙方原因导致材料无法按约定时间交付，乙方应向开发商支付违约金，违约金金额为建筑材料总价款的_____%。

第四条质量保证与验收

4.1乙方保证所提供的建筑材料符合国家标准及行业标准，不存在任何质量缺陷；

4.2开发商在收到材料后____个工作日内，有权要求丙方进行质量验收；

4.3如验收不合格，乙方应在接到通知之日起____个工作日内进行整改，直至合格为止；

4.4验收合格后，丙方应出具验收报告，开发商根据验收报告支付剩余款项。

第五条材料使用与监理

5.1开发商有权要求乙方提供材料的技术指导和使用说明；

5.2丙方作为监理公司，对材料的使用过程进行监督，确保材料得到正确使用；

5.3丙方有权要求开发商或乙方对材料使用过程中的违规行为进行整改。

第六条供应商权益保障

6.1供应商有权要求开发商按照合同约定的时间支付款项；

6.2供应商有权要求丙方在监理过程中保持公正、客观，不得偏袒任何一方；

6.3供应商有权要求开发商提供合理的材料使用条件，确保材料能够发挥最佳性能。

第七条甲方违约及限制条款

7.1开发商如未按约定时间支付款项，每逾期一日，应向乙方支付建筑材料总价款____%的违约金；

7.2开发商如使用不合格材料，应承担相应的法律责任；

7.3开发商不得以任何方式影响丙方的监理工作，否则应承担相应的法律责任。

第八条争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；

8.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第九条合同生效及终止

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；

9.2本合同有效期至____年____月____日止。

第十条其他约定

10.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力；

10.2本合同未尽事宜，可由三方另行协商补充。

附件：

1.建筑材料详细规格说明