建筑施工合同范本格式_第1页
建筑施工合同范本格式_第2页
建筑施工合同范本格式_第3页
建筑施工合同范本格式_第4页
建筑施工合同范本格式_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:__________建筑施工合同范本格式甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________第一条工程概况1.1工程名称:__________1.2工程地点:__________1.3工程规模:__________1.4工程内容:__________1.5工程价款:人民币(大写):____元整(小写):_____元。第二条合同主体2.1甲方是指具有独立民事权利能力和民事行为能力,按照法定程序合法设立并有效存在的__________。2.2乙方是指具有独立民事权利能力和民事行为能力,按照法定程序合法设立并有效存在的__________。第三条合同的履行3.1乙方向甲方承诺,按照本合同约定,完成施工图设计、施工、验收等相关工作。3.2乙方向甲方保证,其所提供的施工图纸、施工方案、施工材料等均符合国家相关法律法规及行业标准。3.3甲方应按照本合同约定,按时支付工程价款。3.4甲方应提供施工所需的相关资料、场地、设备等,并保证施工顺利进行。第四条合同价款与支付4.1本合同价款为人民币(大写):____元整(小写):_____元。4.2甲方支付工程价款的方式为:____。4.3甲方支付工程价款的期限为:自乙方完成合同约定的工程内容之日起____日内。第五条工程质量5.1乙方应按照施工图纸、施工规范、技术标准等要求,保证工程质量。5.2工程质量验收合格标准为:____。5.3工程验收不合格的,乙方应按照甲方的要求进行整改,并承担由此产生的费用。第六条工期6.1乙方向甲方承诺,本工程工期为:自____年____月____日至____年____月____日。6.2乙方如因特殊情况需延长工期的,应提前向甲方提出申请,经甲方同意后方可延长。6.3乙方未按照约定的工期完成工程的,应按照违约责任承担相应的违约金。第七条违约责任7.1乙方未按照本合同约定完成工程,或工程质量不符合约定标准的,甲方有权要求乙方返工、整改,并有权要求乙方支付违约金。7.2甲方未按照本合同约定支付工程价款的,乙方有权拒绝继续履行合同,并有权要求甲方支付违约金。7.3甲乙双方因履行本合同发生的纠纷,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格且工程价款支付完毕之日终止。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________签订日期:____年____月____日注意事项:1.合同主体:确保甲方和乙方均为具有独立民事权利能力和民事行为能力的合法主体。2.工程质量:乙方应严格按照施工图纸、施工规范、技术标准等要求,保证工程质量。3.合同价款与支付:明确甲方支付工程价款的方式和期限,确保乙方按时收到工程价款。4.工期:乙方应按照约定的工期完成工程,如特殊情况需延长工期,应提前向甲方申请。5.违约责任:明确双方违约情形及相应的违约金支付办法。6.争议解决:约定发生纠纷时,通过友好协商解决,协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。解决办法:1.工程质量问题:如乙方施工质量不符合约定标准,甲方有权要求乙方返工、整改,并有权要求乙方支付违约金。2.工期延误:如乙方未按照约定的工期完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金。3.价款支付问题:如甲方未按照约定支付工程价款,乙方有权拒绝继续履行合同,并有权要求甲方支付违约金。4.争议解决:甲乙双方在履行合同过程中发生的纠纷,通过友好协商解决,协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。关键词语的法律名词解释:1.独立民事权利能力:指主体依法享有民事权利和承担民事义务的能力。2.民事行为能力:指主体以自己的行为依法行使民事权利和承担民事义务的能力。3.施工图纸:指工程项目的设计图纸,包括建筑、结构、水电等各个专业的图纸。4.施工规范:指国家或行业制定的关于施工过程中应遵守的技术规范和标准。5.技术标准:指国家或行业制定的关于工程质量、安全、环保等方面的标准。6.违约金:指违约方按照约定向守约方支付的金钱赔偿。7.友好协商:指双方在平等、自愿的基础上,通过沟通、协商解决纠纷的方式。8.管辖权:指法院对特定案件行使审判权的权限。特殊应用场合及补充条款:1.设计变更:如在施工过程中,甲方提出设计变更需求,乙方应根据实际情况进行调整。补充条款:甲方提出设计变更时,应提前与乙方沟通,并在变更后及时更新相关图纸和文件。如因设计变更导致工程价款和工期的调整,双方应另行签订补充协议。2.不可抗力:如因自然灾害、政策调整等不可抗力因素导致工程无法按约定进度进行,双方可协商调整工期。补充条款:双方应密切关注工程所在地的气象、政策等信息,一旦发生不可抗力事件,应及时通知对方,并共同制定应对措施。3.材料供应:如乙方需甲方提供施工材料,甲方应确保材料质量、数量和供应时间符合合同要求。补充条款:甲方供应的材料应符合国家相关标准,并在约定的时间内送达乙方施工场地。如甲方未能按时供应材料,导致工程进度延误,甲方应承担相应的违约责任。4.工程验收:如工程验收不合格,乙方应按要求整改,直至验收合格。补充条款:工程验收不合格的,乙方应在验收不合格之日起____日内进行整改。如乙方未能在规定时间内整改完毕,甲方有权要求乙方支付违约金。5.工程保修:乙方应对施工的工程承担____个月的保修责任。补充条款:工程保修期间,如出现质量问题,乙方应及时予以修复

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论