矿山开采工程专业施工合同范本

矿山开采工程专业施工合同范本合同编号：__________甲方（发包方）：地址：联系电话：乙方（承包方）：地址：联系电话：第一条工程概况1.1矿山位于__________省__________市__________县（市、区），开采面积为__________平方公里，矿区开采范围详见附件一。1.2矿山开采对象为__________矿，矿石品位为__________%，矿藏储量为__________万吨。1.3工程内容包括：矿山开拓、矿井建设、采矿、选矿、矿区道路建设、供电设施建设等。第二条合同价格2.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价应包含所有工程材料、设备、人工、运输、安装、调试、培训、税费等一切费用。2.3合同价款支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，甲方再支付乙方合同总价款的__________%作为进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为尾款。第三条工程质量与标准3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和标准进行施工，确保工程质量达到或超过国家标准。3.2工程质量验收合格的标准：（1）工程实体质量应符合国家相关法律法规、行业标准和设计要求；（2）施工过程中的环境保护、安全文明施工应符合国家及地方规定；（3）工程验收合格后，应满足甲方正常生产需要。第四条工期4.1合同约定的工期为__________个月，自双方签订合同之日起计算。4.2乙方应按合同约定的工期完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。第五条甲方权利与义务5.1甲方应向乙方提供完整的施工图纸、技术资料及相关手续。5.2甲方应保证施工场地、道路、供电等基础设施满足施工需要。5.3甲方应按合同约定支付合同价款，配合乙方完成工程验收。5.4甲方应承担因政策调整、设计变更等原因导致的工程价款变动。第六条乙方权利与义务6.1乙方应按照合同约定及国家相关法律法规、行业标准进行施工。6.2乙方应保证工程质量、安全、进度等目标的实现。6.3乙方应承担因施工原因导致的工程质量、安全事故的责任。6.4乙方应按照甲方要求，对工程进度、质量、安全等情况进行报告。第七条违约责任7.1甲方未按合同约定支付价款的，应支付乙方违约金，违约金为应付款项的__________%。7.2乙方未按合同约定完成工程的，应支付甲方违约金，违约金为合同总价款的__________%。7.3因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应支付乙方相应的赔偿金。7.4因乙方原因导致工程质量、安全事故的，乙方应承担相应的赔偿责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日附件一：矿山开采范围示意图附件二：施工图纸及技术规范附件三：合同价款支付明细表附件四：违约金计算公式一、附件列表：1.矿山开采范围示意图2.施工图纸及技术规范3.合同价款支付明细表4.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.甲方未按合同约定支付价款：指合同约定的付款日期届满后，甲方仍未支付应付款项。3.因甲方原因导致工程停工、窝工：指因甲方未能履行合同约定的义务，导致工程无法正常进行。4.因乙方原因导致工程质量、安全事故：指因乙方施工不当或管理不善，导致工程质量不达标或发生安全事故。三、法律名词及解释：1.矿山开采权：指国家授予的在特定区域内进行矿产资源开采的权利。2.专业施工：指在矿山开采过程中，对矿井建设、采矿、选矿、道路建设、供电设施建设等方面的施工。3.合同价款：指双方约定的完成工程所需支付的金额。4.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应加强施工组织，优化施工方案，确保工程进度。2.工程质量问题：乙方应严格按照施工图纸和技术规范进行施工，确保工程质量。3.合同价款支付纠纷：双方应按照合同约定的支付方式和时间及时支付价款。4.安全事故发生：乙方应加强施工现场安全管理，预防安全事故的发生，并在事故发生后及时报告甲方并采取措施。五、所有应用场景：1.甲方为矿山开