电厂建设工程招标合同三篇

电厂建设工程招标合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“发包方”）：乙方（以下简称“承包方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电厂建设工程项目的招标事宜，经友好协商，达成一致，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：____________电厂建设工程项目1.2工程地点：____________1.3工程规模：____________1.4工程内容：____________第二条合同金额2.1本工程合同总金额为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2合同价款支付方式及进度：____________第三条合同范围与内容3.1承包方应按照甲方的要求，完成本合同规定的工程内容，并保证工程质量、安全、进度等各项指标的实现。3.2承包方应按照合同约定的时间和质量要求，完成本工程的施工。3.3甲方应按照合同约定的时间和方式，向承包方支付合同价款。第四条合同期限4.1合同工期自甲方开工令之日起至工程竣工交付之日止。4.2承包方应在合同约定的工期内完成本工程的施工。第五条质量标准5.1工程质量应符合国家及行业相关标准和规范要求。5.2工程验收合格标准：____________第六条保密条款6.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。6.2保密期限自本合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第七条违约责任7.1任何一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任。7.2违约金的计算方式：____________第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。8.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1合同的修改、补充和解除：____________9.2合同的转让：____________9.3合同的终止：____________第十条合同的生效、修改和解除10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2本合同的修改和解除应经双方协商一致，并书面确认。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：____________《合同篇二》合同编号：____________甲方（以下简称“发包方”）：乙方（以下简称“承包方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电厂建设工程项目的招标事宜，经友好协商，达成一致，订立本合同。第一条服务内容与数量1.1承包方应根据甲方的要求，电厂建设工程项目的施工服务，包括（具体服务内容列举）。1.2承包方应按照合同约定的数量完成本工程的施工。第二条服务质量2.1承包方应保证其所的服务质量符合国家及行业相关标准和规范要求。2.2承包方应按照甲方的要求，与工程相关的技术支持和服务。第三条费用与支付3.1本工程合同总金额为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。3.2甲方应按照合同约定的时间和方式向乙方支付合同价款。3.3支付方式如下：（1）预付款：合同签订后五个工作日内，甲方支付合同总价的30%作为预付款。（2）进度款：按照工程进度的实际完成情况，甲方按约定的比例支付进度款。（3）竣工款：工程验收合格后，甲方支付合同总价扣除预付款和进度款后的剩余金额。第四条交付及验收4.1承包方应按照合同约定的时间，完成本工程的施工。4.2工程验收合格标准：____________4.3工程验收不合格的，承包方应按照甲方的要求进行整改，并重新提交验收。第五条知识产权5.1承包方应保证其施工过程中不侵犯他人的知识产权。5.2发包方和承包方在合同履行过程中所形成的知识产权，归双方共同所有。第六条违约责任6.1任何一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任。6.2违约金的计算方式：____________第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条合同变更与解除8.1合同的修改、补充和解除应经双方协商一致，并书面确认。8.2合同变更或解除的条件如下：（1）双方协商一致；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）法律、法规规定的情形。第九条双方权利与义务9.1甲方的权利与义务：（1）按照合同约定支付合同价款；（2）施工所需的场地、资料、设备等；（3）对工程质量、安全、进度等进行监督和检查。9.2乙方的权利与义务：（1）按照合同约定完成本工程的施工；（2）保证工程质量、安全、进度等各项指标的实现；（3）对施工过程中发现的问题及时与甲方沟通，并提出解决方案。第十条保密条款10.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。10.2保密期限自本合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：____________《合同篇三》合同编号：____________甲方（以下简称“发包方”）：乙方（以下简称“承包方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电厂建设工程项目的招标事宜，经友好协商，达成一致，订立本合同。第一条工程范围与内容1.1本工程包括但不限于：（具体工程内容列举）。1.2承包方应根据甲方的要求，与工程相关的技术支持和服务。第二条工程质量与标准2.1工程质量应符合国家及行业相关标准和规范要求。2.2工程验收合格标准：____________第三条合同价格与支付3.1合同总金额为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。3.2甲方应按照合同约定的时间和方式向乙方支付合同价款。第四条工期与交付4.1合同工期自甲方开工令之日起至工程竣工交付之日止。4.2承包方应在合同约定的工期内完成本工程的施工。第五条违约责任5.1任何一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任。5.2违约金的计算方式：____________第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。6.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条合同的变更与解除7.1合同的修改、补充和解除应经双方协商一致，并书面确认。7.2合同变更或解除的条件如下：（1）双方协商一致；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）法律、法规规定的情形。第八条双方的权利与义务8.1甲方的权利与义务：（1）按照合同约定支付合同价款；（2）施工所需的场地、资料、设备等；（3）对工程质量、安全、进度等进行监督和检查。8.2乙方的权利与义务：（1）按照合同约定完成本工程的施工；（2）保证工程质量、安全、进度等各项指标的实现；（3）对施工过程中发现的问题及时与甲方沟通，并提出解决方案。第九条保密条款9.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。9.2保密期限自本合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第十条适用法律与争议解决10.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.2双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。10.3若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。合同签约须知：请双方仔细阅读并充分理解合同条款，并确认本合同的内容。确保各自的权利、义务和责