2024总包合同合同核心条款_第1页
2024总包合同合同核心条款_第2页
2024总包合同合同核心条款_第3页
2024总包合同合同核心条款_第4页
2024总包合同合同核心条款_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:__________甲方:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________乙方:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________鉴于甲方为项目业主,乙方为承包商,双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,经友好协商,就甲方委托乙方承担项目的设计、采购、施工、验收等工作,达成如下协议:一、工程概况1.1工程名称:__________1.2工程地点:__________1.3工程内容:__________1.4工程规模:__________1.5工程总投资:__________二、合同金额2.1本合同总金额为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。三、合同工期3.1工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。3.2工程验收合格的标准为:__________四、质量标准4.1工程质量应符合国家、行业及地方相关规范、标准要求。4.2工程质量保修期为:__________年。五、合同的履行5.1甲方应按合同约定提供施工场地、施工条件、施工材料等,并保证乙方的合理权益。5.2乙方应按合同约定完成工程设计、采购、施工、验收等工作,并保证工程质量、安全、进度等目标的实现。六、合同价款的支付(1)合同签订后七个工作日内支付合同总额的__________%;(2)工程进度达到__________%时支付合同总额的__________%;(3)工程验收合格并办理竣工结算后支付合同总额的__________%。6.2甲方支付合同款项后,乙方应向甲方提供等额的正规发票。七、违约责任7.1甲方违约:(1)未按约定时间支付合同款项,应支付乙方违约金,违约金为应付合同款项的__________%。(2)其他违约行为:__________7.2乙方违约:(1)未按约定时间完成工程,应支付甲方违约金,违约金为合同总额的__________%。(2)其他违约行为:__________八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1双方应遵守国家法律法规,严格执行合同条款,确保工程顺利进行。9.2合同的修改、补充必须经双方协商一致,并以书面形式签订。9.3本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________签订日期:__________年__________月__________日注意事项及解决办法:1.合同的履行:乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等标准完成工程。若乙方未能按照约定履行合同义务,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为合同总额的%。解决办法:甲方发现乙方有违约行为时,应及时与乙方沟通,要求其在规定时间内整改并承担相应的违约责任。若沟通无果,甲方有权向法院提起诉讼。2.合同价款的支付:甲方应按照合同约定的付款节点支付乙方合同款项。若甲方未能按照约定支付合同款项,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金为应付合同款项的%。解决办法:甲方应在合同约定的付款节点前支付合同款项。若甲方逾期支付,乙方应及时与甲方沟通,要求其在规定时间内支付违约金。若沟通无果,乙方有权向法院提起诉讼。3.工程质量:工程质量应符合国家、行业及地方相关规范、标准要求。若工程质量不符合约定,甲方有权要求乙方重新施工或支付违约金。解决办法:甲方应在工程验收过程中对工程质量进行严格审查。若发现工程质量问题,应及时与乙方沟通,要求其在规定时间内整改。若沟通无果,甲方有权向法院提起诉讼。4.合同争议解决:双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释:1.甲方:指合同中的委托方,负责委托乙方完成特定工程。2.乙方:指合同中的受托方,负责按照甲方的要求完成特定工程。3.合同总额:指合同约定的工程总价款。4.违约金:指一方违约时,按照合同约定向另一方支付的赔偿金。5.工程验收:指工程完成后,甲方对工程质量、安全、进度等方面的检查和评定。6.竣工结算:指工程验收合格后,双方对工程价款进行确认和结算。7.争议解决:指双方在履行合同过程中发生的纠纷通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。应用场合:1.适用于各类工程项目,如房屋建筑、基础设施建设、设备安装等。2.适用于设计与施工一体化合同,即乙方负责项目的设计、采购、施工等工作。3.适用于工程分包合同,即乙方作为分包商,承担甲方主体工程的一部分工作。4.适用于长期工程项目,需约定阶段性成果交付及付款节点。补充条款:1.专用条款:根据具体项目特点和需求,对合同内容进行个性化定制。2.技术条款:详细描述工程的技术要求、标准、参数等。3.材料设备供应条款:明确甲方向乙方供应的材料、设备的要求、数量、质量等。4.变更条款:约定合同执行过程中,因客观原因导致工程变更的处理方式。5.不可抗力条款:明确不可抗力事件的范围、责任划分及处理办法。6.保密条款:约定双方在合同履行过程中,对商业秘密

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论