2024年度围挡施工劳务分包合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度围挡施工劳务分包合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3围挡施工劳务分包的定义第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程期限第三条劳务分包内容3.1乙方分包范围3.2乙方分包工程量3.3乙方分包工程的质量要求第四条劳务分包价格及支付4.1劳务分包价格4.2支付方式和支付时间4.3价格调整机制第五条劳务分包施工组织与管理5.1乙方施工组织方案5.2乙方施工管理人员名单5.3甲方对乙方施工管理的监督和检查第六条质量保证及验收6.1乙方质量保证措施6.2验收标准和方法6.3甲方验收权力和义务第七条安全施工7.1乙方安全施工要求7.2安全事故处理机制7.3甲方对乙方安全施工的监督和检查第八条工期延误8.1工期延误的定义8.2工期延误的责任和赔偿第九条违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼管辖法院第十一条合同的变更和解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任第十三条合同的生效、终止和解除13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除条件第十四条其他约定14.1乙方现场办公和生活设施14.2甲方提供的施工条件14.3双方约定的其他事项第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××公司甲方地址：×××市×××区×××路×××号1.2乙方名称：×××施工队乙方地址：×××市×××区×××路×××号1.3围挡施工劳务分包：乙方按照甲方的要求，在甲方提供的工程现场进行围挡施工，并按照合同约定的质量标准完成施工任务。第二条工程概况2.1工程名称：×××项目围挡施工工程2.2工程地点：×××市×××区×××路×××号2.3工程规模：根据甲方提供的工程设计图纸和工程量清单确定2.4工程期限：根据甲方提供的工程进度计划确定，具体工期以甲乙双方签订的工程延期协议为准。第三条劳务分包内容3.1乙方分包范围：根据甲方提供的工程设计图纸和工程量清单，乙方负责围挡施工的全部工作，包括但不限于施工准备、施工、竣工、保修等。3.2乙方分包工程量：按照甲方提供的工程量清单和实际施工需要确定3.3乙方分包工程的质量要求：按照甲方提供的工程质量标准和要求进行施工，保证工程质量符合相关法规、规范和标准。第四条劳务分包价格及支付4.1劳务分包价格：双方根据工程规模、工程量、市场行情等因素协商确定，具体价格见附件一《劳务分包价格清单》。4.2支付方式和支付时间：甲方按照乙方实际完成的工程量，按照合同约定的价格进行支付。支付时间为乙方提交工程进度报告后的七个工作日内。4.3价格调整机制：合同执行过程中，如遇市场行情变化，双方可协商调整价格，具体调整方式见附件二《价格调整机制》。第五条劳务分包施工组织与管理5.1乙方施工组织方案：乙方应根据甲方提供的工程设计图纸和工程量清单，制定详细的施工组织方案，并提交甲方审批。5.2乙方施工管理人员名单：乙方应向甲方提交施工管理人员名单，包括项目负责人、技术负责人、安全负责人等。5.3甲方对乙方施工管理的监督和检查：甲方有权对乙方的施工管理进行监督和检查，要求乙方按期完成施工任务，并保证工程质量。第六条质量保证及验收6.1乙方质量保证措施：乙方应建立健全质量保证体系，加强施工过程控制，确保工程质量符合相关法规、规范和标准。6.2验收标准和方法：工程验收标准和方法按照甲方提供的工程验收标准和方法进行，甲方有权要求乙方进行返工、修补或者重做，以达到验收标准。6.3甲方验收权力和义务：甲方应按照合同约定的时间、地点和方式对乙方完成的工程进行验收，确认工程质量符合合同约定。第八条工期延误8.1工期延误的定义：由于乙方原因导致工程不能按照合同约定的工期完成，称为工期延误。8.2工期延误的责任和赔偿：乙方应按合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担由此产生的一切责任和赔偿，包括但不限于甲方因此遭受的损失、费用和利润损失。第九条违约责任9.1甲方违约责任：甲方未按照约定支付劳务分包价款，或未按照约定提供施工条件，或未按照约定进行工程验收的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金计算方式见附件三《违约金计算方法》。9.2乙方违约责任：乙方未按照约定完成工程，或未按照约定质量标准进行施工，或未按照约定进行施工管理的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式见附件三《违约金计算方法》。第十条争议解决10.1争议解决方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2诉讼管辖法院：本合同争议的诉讼管辖法院为×××市×××区人民法院。第十一条合同的变更和解除11.1合同变更条件：合同履行过程中，如甲乙双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方签字盖章后生效。11.2合同解除条件：合同履行过程中，如发生不可抗力或其他法律规定的情形，使合同无法履行或继续履行失去意义的，双方均可解除合同。解除合同应签订书面解除协议，经双方签字盖章后生效。第十二条保密条款12.1保密内容：双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限：保密期限自合同签订之日起至合同解除或终止之日起两年。12.3违约责任：如一方违反保密义务，泄露对方的保密信息，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金计算方式见附件三《违约金计算方法》。第十三条合同的生效、终止和解除13.1合同生效条件：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件：合同约定的工程完成后，本合同即终止。13.3合同解除条件：除本合同另有约定外，合同解除应经双方协商一致，并签订书面解除协议。第十四条其他约定14.1乙方现场办公和生活设施：乙方应自行解决现场办公和生活设施，确保施工顺利进行。14.2甲方提供的施工条件：甲方应按照合同约定提供施工条件，包括施工场地、施工用水、用电等。14.3双方约定的其他事项：甲乙双方在合同履行过程中，如有其他约定，应以书面形式签订补充协议，经双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方：本合同所述第三方指除甲方和乙方之外，与本合同履行有关联的其他主体，包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应商、设备供应商等。第二条第三方介入的附加条款2.1第三方介入条件：当本合同履行过程中，需要第三方介入时，甲方应提前通知乙方，并说明介入的第三方主体、介入的事由和目的。2.2第三方介入程序：第三方介入应按照甲方、乙方、第三方三方协商确定的程序进行，包括但不限于协商、签订补充协议、调整合同价款和工期等。第三条第三方责任限额3.1第三方责任：第三方对甲乙双方的合同履行承担有限责任。第三方应按照甲乙双方的约定和相关法律法规的要求，履行其在合同中的义务。3.2第三方责任限额：第三方对甲乙双方的赔偿责任限额，按照甲方、乙方与第三方签订的协议确定。如无协议，则按照本合同约定的违约金计算方法计算。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系：第三方应按照甲方的要求，完成与合同履行相关的任务。甲方有权对第三方的工作进行监督和检查，要求第三方按期完成任务，并保证工作质量。4.2第三方与乙方关系：第三方应按照乙方的要求，完成与合同履行相关的任务。乙方有权对第三方的工作进行监督和检查，要求第三方按期完成任务，并保证工作质量。第五条第三方介入后的合同变更5.1合同变更条件：当第三方介入导致合同内容发生变化时，甲乙双方应签订书面变更协议，经双方签字盖章后生效。5.2合同变更程序：合同变更应遵循平等、自愿、诚实信用的原则，甲乙双方应就变更内容进行充分协商，并达成一致。第六条第三方介入后的合同解除6.1合同解除条件：当第三方介入导致合同无法履行或继续履行失去意义时，甲乙双方均可提出解除合同。6.2合同解除程序：甲乙双方应就解除合同的事宜进行协商，并签订书面解除协议。合同解除后，甲乙双方应按照约定办理相关手续，互相退还已收款项，并按照合同约定承担违约责任。第七条第三方介入后的争议解决7.1争议解决方式：当甲乙双方在第三方介入事项发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2诉讼管辖法院：本合同争议的诉讼管辖法院为×××市×××区人民法院。第八条第三方介入后的保密条款8.1保密内容：甲乙双方与第三方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。8.2保密期限：保密期限自合同签订之日起至合同解除或终止之日起两年。8.3违约责任：如一方违反保密义务，泄露对方的保密信息，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金计算方式见附件三《违约金计算方法》。第九条第三方介入后的合同效力9.1合同生效条件：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。9.2合同终止条件：合同约定的工程完成后，本合同即终止。9.3合同解除条件：除本合同另有约定外，合同解除应经双方协商一致，并签订书面解除协议。第十条第三方介入后的其他约定10.1第三方现场办公和生活设施：第三方应自行解决现场办公和生活设施，确保施工顺利进行。10.2甲方提供的施工条件：甲方应按照合同约定提供施工条件，包括施工场地、施工用水、用电等。10.3双方约定的其他事项：甲乙双方在合同履行过程中，如有其他约定，应以书面形式签订补充协议，经双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正至此结束。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《劳务分包价格清单》详细列出乙方围挡施工的工程量、工程单价、总价款等信息，包括材料费、人工费、机械使用费等所有费用项目。附件二：《价格调整机制》详细说明价格调整的条件、调整方式、调整幅度等。附件三：《违约金计算方法》详细说明违约金的计算方式，包括计算基数、计算比例、计算时间等。附件四：《第三方介入协议》当需要第三方介入时，甲乙双方与第三方签订的协议，包括第三方的职责、权利、义务以及责任限额等。附件五：《施工组织方案》乙方根据甲方提供的工程设计图纸和工程量清单制定的施工组织方案。附件六：《施工管理人员名单》乙方向甲方提交的施工管理人员名单，包括项目负责人、技术负责人、安全负责人等。附件七：《工程验收标准和方法》详细列出工程验收的标准和方法，包括验收程序、验收人员、验收结果处理等。附件八：《安全施工要求》详细列出乙方在施工过程中应遵守的安全施工要求，包括施工现场安全防护、施工设备安全管理等。附件九：《工期延误处理办法》详细说明工期延误的处理办法，包括工期延误的认定、责任划分、赔偿标准等。附件十：《争议解决方式》详细说明争议解决的途径，包括协商、调解、仲裁或诉讼等。附件十一：《合同变更协议》当合同内容发生变化时，甲乙双方签订的变更协议。附件十二：《合同解除协议》当合同需要解除时，甲乙双方签订的解除协议。附件十三：《保密协议》详细说明保密内容、保密期限、违约责任等。附件十四：《补充协议》甲乙双方在合同履行过程中，如有其他约定，以书面形式签订的补充协议。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：示例说明：如甲方未按照约定支付劳务分包价款，视为甲方违约。甲方应向乙方支付违约金，违约金计算方式见附件三《违约金计算方法》。2.乙方违约行为及责任认定：示例说明：如乙方未按照约定完成工程，视为乙方违约。乙方应向甲方支付违约金，违约金计算方式见附件三《违约金计算方法》。3.第三方违约行为及责任认定：示例说明：如第三方未按照约定完成任务，视为第三方违约。第三方应向甲乙双方支付违约金，违约金计算方式见附件三《违约金计算方法》。4.甲方未按约定提供施工条件：示例说明：如甲方未能按照合同约定提供施工场地、施工用水、用电等，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金。5.乙方未按约定进行施工管理：示例说明：如乙方未能按照合同约定进行施工管理，导致工程质量不符合约定，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金。6.第三方未按约定提供服务：示例说明：如第三方未能按照合同约定提供服务，导致工程进度延误或工程质量不符合约定，第三方应承担违约责任，向甲乙双方支付违约金。第三部分：其他补充性说明和解释至此结束。全文完。2024年度围挡施工劳务分包合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1分包方名称及资质1.2总包方名称及资质1.3施工地点及工程概况第二条劳务分包范围及内容2.1分包工程内容2.2分包工程量及进度2.3分包工程质量标准第三条合同价格及支付3.1合同总价3.2预付款及支付时间3.3工程进度款及支付时间3.4竣工验收合格后的支付3.5价格调整机制第四条施工工期4.1合同工期4.2工期延误及违约责任4.3工期提前及奖励第五条施工质量及验收5.1施工质量标准5.2验收程序及时间5.3质量问题处理及责任第六条施工安全及环保6.1安全生产责任6.2安全防护措施6.3环保要求及措施第七条劳务人员管理7.1劳务人员配备7.2劳务人员培训及证件7.3劳务人员工资及福利第八条材料及设备8.1材料供应及质量要求8.2设备使用及维护第九条沟通协调及变更9.1沟通协调机制9.2变更程序及责任第十条违约责任及争议解决10.1违约责任10.2争议解决方式第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同解除条件及后果第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限及范围12.3违约责任第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用13.2争议解决方式第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同的补充和修改14.3合同解除后的善后处理14.4合同解除或终止后的权利义务继承14.5合同签署日期及地点第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1分包方名称及资质分包方全称：（分包方全称），成立于（成立时间），注册地址：（注册地址），法人代表：（法人代表），统一社会信用代码：（统一社会信用代码），具有（相关资质等级）的资质，具备（相关施工经验及业绩）。1.2总包方名称及资质总包方全称：（总包方全称），成立于（成立时间），注册地址：（注册地址），法人代表：（法人代表），统一社会信用代码：（统一社会信用代码），具有（相关资质等级）的资质，具备（相关施工经验及业绩）。1.3施工地点及工程概况施工地点：（详细施工地点），工程名称为（工程名称），工程规模：（工程规模），工程类型：（工程类型），工程预算：（工程预算）。第二条劳务分包范围及内容2.1分包工程内容分包方同意按总包方提供的施工图纸、施工方案和技术要求，完成（分包工程内容）的施工。2.2分包工程量及进度分包工程的工程量为：（具体工程量），施工进度安排为：（施工进度安排），具体关键节点工期为：（关键节点工期）。2.3分包工程质量标准分包工程的质量标准应符合：（质量标准），分包方应严格按照（相关规范和标准）进行施工。第三条合同价格及支付3.1合同总价本合同总价暂定为人民币：（合同总价），大写：（合同总价大写）。3.2预付款及支付时间总包方应在合同签订后的（预付款支付时间）内支付分包方预付款人民币：（预付款金额），大写：（预付款金额大写）。3.3工程进度款及支付时间分包方完成工程进度达到（工程进度要求）时，总包方应在验收合格后的（进度款支付时间）内支付分包方工程进度款人民币：（进度款金额），大写：（进度款金额大写）。3.4竣工验收合格后的支付工程竣工验收合格后，总包方应在验收合格证书签发后的（竣工支付时间）内支付分包方剩余合同款人民币：（剩余合同款金额），大写：（剩余合同款金额大写）。3.5价格调整机制合同价格如需调整，应由双方协商确定，并签订补充协议。第四条施工工期4.1合同工期本工程的合同工期为（合同工期），自（开工日期）起至（竣工日期）止。4.2工期延误及违约责任分包方若未按合同约定的时间完成工程，应承担违约责任，具体违约金计算方式为：（违约金计算方式）。4.3工期提前及奖励分包方提前完成工程，按照提前完成的天数，每天奖励分包方人民币：（奖励金额），大写：（奖励金额大写）。第五条施工质量及验收5.1施工质量标准分包方应按照（相关规范和标准）进行施工，确保工程质量达到（质量标准）。5.2验收程序及时间工程验收程序为：（验收程序），验收时间为：（验收时间）。5.3质量问题处理及责任分包方对施工过程中的质量问题应承担修复责任，如因分包方原因导致工程质量不合格，分包方应承担因此产生的所有费用及违约金。第六条施工安全及环保6.1安全生产责任分包方应严格按照国家安全生产法律法规和（相关安全生产规定）进行施工，确保施工过程中的安全生产。6.2安全防护措施分包方应采取必要的安全防护措施，防止发生安全事故，并应对施工过程中的安全事故承担责任。6.3环保要求及措施分包方应遵守国家环保法律法规，采取有效措施防止污染环境，确保施工过程中的环保要求得到满足。第八条材料及设备8.1材料供应及质量要求分包方应按照总包方提供的材料供应清单，按时提供所需材料。材料质量应符合国家相关标准和合同约定，否则分包方应承担由此产生的一切责任。8.2设备使用及维护分包方应负责施工过程中所需设备的正常使用和维护，确保设备安全、可靠。若分包方使用不符合要求的设备，应承担相应责任。第九条劳务人员管理9.1劳务人员配备分包方应按工程需求配备足够的劳务人员，确保工程进度和质量。分包方应对劳务人员进行必要的培训，使其熟悉施工工艺和安全生产要求。9.2劳务人员培训及证件分包方应对劳务人员进行职业技能培训，使其具备相应的职业资格。劳务人员应持有有效证件，如身份证、职业资格证书等。9.3劳务人员工资及福利分包方应按时足额支付劳务人员工资，并依法为劳务人员缴纳社会保险。分包方应对劳务人员的劳动保护和福利负责。第十条沟通协调及变更10.1沟通协调机制总包方和分包方应建立有效的沟通协调机制，确保施工过程中的问题及时解决。双方代表应定期召开会议，协调解决工程进展、质量、安全等方面的问题。10.2变更程序及责任如遇施工图纸、施工方案等变更，双方应按照合同约定的程序进行变更。因变更导致合同价款增减的，双方应按约定调整合同价款。第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同变更程序合同变更应采用书面形式，经双方协商一致后签署补充协议。11.3合同解除条件及后果合同解除的条件为：（解除条件）。解除合同后，分包方应按照合同约定承担相应责任，并支付合同解除后的相关费用。第十二条保密条款12.1保密内容双方应对合同履行过程中的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。12.2保密期限及范围保密期限为：（保密期限），保密范围包括：（保密范围）。12.3违约责任违反保密条款的，违约方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应按国家有关法律法规和合同约定处理。14.2合同的补充和修改本合同未尽事宜，可由双方签订补充协议。合同的修改应采用书面形式，经双方协商一致后签署。14.3合同解除后的善后处理合同解除后，分包方应按照合同约定完成工程剩余部分，并承担相应责任。14.4合同解除或终止后的权利义务继承合同解除或终止后，双方的权利义务按国家有关法律法规和合同约定处理。14.5合同签署日期及地点本合同于（签署日期）在（签署地点）签署。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，参与或涉及本合同项目实施的自然人、法人或其他组织。第三方包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应商、设备供应商等。1.2第三方责任限定第三方介入本合同项目，应严格遵守国家法律法规、行业标准和合同约定。第三方对甲乙方承担的责任，应以第三方与甲乙方之间的协议为准。第二条第三方介入程序2.1第三方选择甲乙方应共同选定第三方，并签订相关协议。选定第三方时，应考虑第三方的资质、信誉、能力等因素。2.2第三方介入时间第三方应在（具体时间）之前介入本合同项目。若第三方未能按约定时间介入，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。2.3第三方退出程序第三方完成其在合同项目中的职责后，应按照甲乙方的要求退出项目。若第三方未经甲乙方同意擅自退出，应承担相应责任。第三条第三方权利义务3.1第三方权利第三方有权按照合同约定，获得相应的权益。包括但不限于：（第三方权益列表）。3.2第三方义务第三方应按照合同约定，履行相应义务。包括但不限于：（第三方义务列表）。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限定第三方在合同项目中的行为，应严格遵守法律法规和合同约定。若第三方因违法行为或违约行为导致甲乙方损失，第三方应承担相应责任。4.2责任限额约定甲乙方根据本合同有第三方介入时，双方约定第三方的责任限额为：（责任限额）。若第三方责任限额不足以弥补甲乙方的损失，甲乙方有权向第三方追偿。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方关系界定第三方与甲乙方之间的权利义务，应以第三方与甲乙方签订的协议为准。第三方对甲乙方承担的责任，不免除甲乙方根据本合同对彼此承担的责任。5.2第三方与甲乙方沟通协作第六条第三方违约处理6.1第三方违约行为第三方违反本合同或与甲乙方签订的协议，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。6.2第三方违约责任第三方违约导致甲乙方损失的，第三方应按照甲乙方的要求承担赔偿责任。若第三方违约行为严重影响到合同项目的进展，甲乙方有权解除与第三方的协议。第七条第三方侵权行为第三方在合同项目中的行为，不得侵犯甲乙方的合法权益。若第三方侵权导致甲乙方损失，甲乙方有权要求第三方承担侵权责任。第八条第三方保险第三方应依法购买与其在合同项目中承担职责相关的保险，以保障甲乙方的合法权益。第九条第三方信息披露第三方应按照甲乙方的要求，及时提供与合同项目相关的信息。第三方提供的信息应真实、准确、完整。第十条第三方培训与指导第三方应根据甲乙方的要求，对甲乙方人员进行培训与指导，确保甲乙方人员熟悉第三方的工作要求和技术标准。第十一条第三方退出后的处理第三方退出合同项目后，应按照甲乙方的要求，处理好与合同项目相关的后续事宜。第十二条第三方责任免除甲乙方不对第三方因履行其职责而导致的损失承担责任。第十三条第三方与甲乙方的合同补充与修改甲乙方与第三方签订的协议，不得违反本合同的约定。双方可根据实际情况，签订补充协议或对原协议进行修改。第十四条第三方与甲乙方的争议解决甲乙方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十五条第三方责任的其他约定本合同未涉及的其他第三方责任事项，甲乙方可根据实际情况进行约定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：施工图纸及技术要求1.施工图纸应由总包方提供，分包方应严格按照图纸进行施工。2.技术要求包括施工工艺、材料规格、质量标准等。附件二：劳务人员名单及资质证明1.劳务人员名单应包括姓名、年龄、工种、职业资格等信息。2.资质证明包括身份证、职业资格证书、安全生产培训合格证等。附件三：材料供应清单1.材料供应清单应详细列出所需材料的名称、规格、数量、质量标准等信息。2.分包方应按照清单及时采购并交付材料。附件四：设备使用及维护协议1.设备使用及维护协议应明确设备的使用、维护、维修、更换等责任。2.设备供应商应保证设备的正常运行和维护。附件五：